十年办案路，建工纠纷里的精准抗辩之道

付红亮律师自2013年起在河北石家庄执业，至今已十余年。他深耕于刑事辩护、商事争议解决等领域，累计承办案件已逾500多件，其中在建设工程施工合同纠纷领域有着丰富的办案经验。让他印象深刻的，是一起大型住宅工程款纠纷施工方反诉全胜的案件。

本案系大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷，原告XX（建筑施工企业）与被告XX（房地产公司）签订住宅项目施工合同，工程交付后，被告长期拖欠几千万元工程款，原告提起本诉要求支付工程款及违约金，被告随即提起巨额反诉，主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等。

付红亮律师接受原告委托后，凭借多年执业中形成的严谨细致的习惯，全面梳理案件。他仔细研究每一份证据，不放过任何一个细节。对于质量反诉，付红亮律师提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录，证明工程验收合格、交付多年、已过质保期，质量主张无依据，且维修费用系开发商自行改造，与施工质量无关；对于工期反诉，付红亮律师提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件，证明工期延误系开发商责任，原告无逾期；对于未完工程反诉，付红亮律师提交施工图纸、签证单、验收记录，证明原告已完成全部合同及签证工程，无未完项目；对于扣款反诉，付红亮律师主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认，系开发商单方行为，不应扣除。

一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见，全面驳回被告反诉；被告不服上诉，二审法院维持原判，反诉全灭。

另一起案件中，付红亮律师代理被挂靠施工企业处理某大型房地产项目工程款纠纷系列案，精准厘清各方责任边界，梳理复杂的工程结算数据，成功为当事人减损近千万元，高效化解企业重大债务风险。

判决生效后，付红亮律师把卷宗归档，继续处理下一个案子。执业十余年，他始终坚守在法律服务一线，用专业为当事人破解法律困局。