首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 装修中途停工、公司注销,律师如何帮业主追回款项并获赔违约金?

装修中途停工、公司注销,律师如何帮业主追回款项并获赔违约金?

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.07.15 · 2032人看过
诉讼指南专业律师 程理想律师 已认证
评分:5.0 服务:160人 执业4年
律所:北京云亭(徐州)律师事务所
执业证号:13203202210473482
擅长领域:合同事务
咨询电话:17702591699
代表案例:62个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;程理想律师,执业于北京云亭(徐州)律师事务所,毕业于江南大学,工科学历背景,逻辑严谨,思维缜密。拥有10年以上的商务纠纷处理经验,案件分析及实务处理能力强,执业过程中得到了当事人的一致认可。擅长破产清算、法律顾问、合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护等领域。
更多>
导读:原告李X与徐州XX公司签订全包装修合同,按约支付前两笔款项后,工程在墙面处理阶段停滞。公司以增项款未付为由停工并主张解除合同,期间办理了注销登记。程理想律师代理李X起诉后,庭审中精准指出被告未就增项协商一致举证,应承担举证不能责任;面对公司注销,果断主张唯一股东阚XX承责。最终法院判决解除合同,股东个人支付装修款19873元及违约金422.8元。程律师通过“举证责任倒逼+刺破公司面纱”双线破局,在租金损失诉求未获支持的情况下,仍为委托人实现核心权益。

装修中途停工、公司注销,律师如何帮业主追回款项并获赔违约金?

工科背景锻造严谨律师,成功代理装修合同纠纷

程理想律师毕业于江南大学,工科教育背景赋予其较强的逻辑推演能力和细节把控意识。自2022年执业以来,他逐步构建起涵盖破产清算、企业法律顾问等六大核心领域的专业服务体系,始终秉持“预防为先、化解为要”的服务理念,为众多企业和个人提供法律服务。

装修合同履行遇阻

2022年1月1日,原告李X与徐州XX公司签订装饰装修合同,约定以“全包”方式装修房屋,工期90天,工程款分三次支付。李X按约支付了前两笔款项后,装修进度停滞在墙面处理阶段。2022年5月28日,李X向公司发函要求继续履行合同;6月2日,XX公司以李X未支付工程增项款为由停止施工,并提出解除合同

律师代理取得关键成果

程理想律师接受李X委托后,对案件事实和证据进行了细致梳理。庭审中,他指出XX公司未能提交证据证明增项部分已与李X协商一致,应承担举证不能的不利后果;关于违约金,他依据合同约定及相关法律规定,为委托人争取到合理数额的赔偿。尽管李X主张的租金损失因证据不足未获法院支持,但在其他诉讼请求方面,程律师取得了实质性进展。

巧解公司注销后的责任承担

由于XX公司在诉讼期间已办理注销登记,程理想律师依据相关法律规定,主张由该公司唯一股东阚XX承担相应债务责任。法院最终判决解除双方合同,阚XX向李X支付装修款19873元及违约金422.8元。该判决有效维护了委托人的合法权益。本案中,程理想律师以扎实的法律功底和严谨的逻辑思维,为委托人提供了有力的法律支持,也体现了其在合同纠纷处理中的专业能力。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识

遇到诉讼指南问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询