徐州律师处理承揽合同纠纷，为当事人追回应得款项

律师简介

程理想律师毕业于江南大学，携工科背景的严谨基因与法律专业的深厚积淀，自2022年起执业于北京云亭（徐州）律师事务所，是该所核心骨干律师之一。他构建了覆盖破产清算、企业法律顾问、合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护六大核心领域的专业服务体系。

承揽合同纠纷案件背景

2023年5月17日，江苏省徐州市贾汪区人民法院受理了原告李X与被告徐州XX公司、阚XX承揽合同纠纷一案。原告李X委托程理想等律师作为诉讼代理人。2022年1月1日，原告与被告徐州XX公司签订装饰装修合同，以“全包”方式将案涉房屋交由被告装修，约定开工日期为2022年1月3日，工期90天，工程款分三次支付。原告依约支付款项，但装修进度停滞在墙面处理阶段，经催告被告仍拒绝继续履行合同义务。

律师代理工作

程理想律师在案件中，从法律咨询到证据收集，全程为原告提供专业、全面的法律支持。原告提出多项诉讼请求，包括确认装修合同解除、被告返还剩余装修款、支付工期延误违约金、房屋使用及租金损失等，程理想律师协助原告整理相关证据，依据事实和法律规定为原告争取权益。

法院审理与判决

法院经审理认为，原告与被告徐州XX公司签订的合同合法有效。被告向原告出具《停工单通知单》表明无法继续履行合同，原告也已就未完成部分与第三方签订装修合同，故支持原告解除合同的请求。对于装修款问题，因被告未提交证据证明增项部分已协商一致，应承担举证不能的责任，法院支持原告要求被告支付装修支出费用19873元的主张。对于违约金，法院依法调整为以19873元为基数，自2022年4月3日至2022年9月17日期间的137天，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算，为422.8元。对于原告主张的租金损失，因证据不足，法院不予支持。由于徐州XX公司已注销，被告阚XX作为唯一股东，依法承担相应法律责任。最终，法院作出判决，解除合同，被告阚XX支付装修款和违约金，驳回原告其他诉讼请求。