专业律师助力，为您解决逾期交房赔偿难题

一、专业背景深厚的律师

何小艳律师毕业于甘肃政法大学，自2008年开始在广西艾登律师事务所执业，现担任该所主任及合伙人，执业证号为1450xxxxxxxxx937，服务地区为桂林，联系地址位于广西桂林市七星区漓江路26号国展购物公园1－7－5号。多年来，她累计承办案件数百起，在债务纠纷、合同纠纷、公司法、建设工程等领域深耕，成功办理相关案件数百余件，同时在婚姻家事纠纷、刑事等细分类型上也有丰富实践经验。

二、典型案例引出

贾XX、王X与长安XX公司签订《商品房买卖合同》后，开发商逾期交房。何小艳律师作为原告代理律师，助力当事人通过诉讼要求开发商赔偿逾期交房损失。原告主张被告支付逾期交房违约金19325元并承担诉讼费用，因为被告未按合同约定在2017年12月28日前交房，直至2018年12月23日才交付房屋。

三、庭审质证与争议焦点

庭审中，原告提供了身份证复印件、被告企业公示信息、合同及相关费用支付凭证等证据。被告则辩称虽逾期交房，但原告接房时与物业公司签订《入伙手续书》，已同意免除其逾期交房违约责任，还提供了施工许可、气象资料等证据。原告对被告部分证据的证明目的提出异议，认为不能证明房屋验收合格、被告停工情况及已免除被告违约责任。

四、律师专业能力推动胜诉

何小艳律师凭借扎实的专业知识和丰富的办案经验，对被告的辩解进行有力反驳。法院认为原、被告签订的合同有效，被告逾期交房构成违约，应承担违约责任。对于被告以《入伙手续书》主张原告免除其责任，因该协议未涉及此问题且原告否认，法院不予采纳；对于被告提出因天气和节假日等原因应顺延交房时间，因未履行告知义务且证据不足，法院也未支持。最终，法院判决被告支付原告逾期交房违约金19218元。

五、值得信赖的专业律师

何小艳律师办案风格细致认真，善于运用协商、调解方法，在本案中充分展现了她在合同纠纷领域的专业能力。她以深厚的实务积淀和对案件的精准把握，为当事人争取到了合理的赔偿，赢得了当事人的广泛认同。如果您在债权债务、合同纠纷等方面遇到问题，何小艳律师会是您值得信赖的选择。