建设工程纠纷代理能手，省高院再审为企业减损超千万

一、执业领域与经验积累

鲁世超律师就职于河南达兴律师事务所，自2022年开始执业，执业证号为1410xxxxxxxxx7858，服务地区为洛阳，联系地址在洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室。从执业至今，他累计承办案件已逾100件。其中深耕建设工程领域，成功办理相关案件70余件，房产案件占比约50%，同时在合同纠纷、债权债务等细分类型上有丰富实践经验，在人身损害领域承办案件达10余件，主要集中在交通事故中，占比约5%，还熟悉保险纠纷等关联案件处理。

二、建工纠纷案件情况概述

这起建工纠纷的再审申请人是洛阳XX医院后勤管理有限公司、洛阳XXXX公司，被申请人是李XX。案件源于建设工程合同纠纷，实际施工人李XX主张被告支付工程款、保证金及停工损失。一审部分支持其诉求，XX公司等不服上诉，二审维持部分判项并调整工程款数额，XX公司等仍不服向河南省高级人民法院申请再审并获提审。再审申请人主要提出复工后工程款应据实结算、已支付材料款应扣除、承担80万元停工损失缺乏依据等诉求。

三、省高院再审认定与判决结果

河南省高院再审对争议焦点逐一审理。对于复工后工程款，因无其他明确约定且申请人未申请鉴定，维持原审按估算价款认定；对于材料款扣减，钢材、商砼、木方款及除锈款予以支持扣除，车辆转让款申请人放弃再审理由；对于停工损失，认为原审酌定数额已考量申请人利益。再审判决撤销二审部分判项，维持保证金返还与停工损失赔偿判项，改判支付工程款数额，驳回李XX其他诉求。

四、律师工作成果与意义

本案经过省高院两次再审，第一次判决委托人需支付1000万元停工损失，经鲁世超律师努力，重审一审将停工损失改判为80万元。对于三百多万元已付材料款，重审一审、二审未认定，经鲁世超律师代理，省高院提审后予以抵扣。此案最终为委托人减损920万元停工损失和300余万元已付材料款，有效维护了当事人合法权益。在复杂的工程纠纷中，鲁世超律师凭借专业能力和敬业态度，从繁琐证据中挑选有利证据，说服法院依法判决，通过再审途径达成良好代理效果。