装修合同中途解除后,业主能否主张损失,取决于违约事实、损失范围和证据情况。程理想律师代理的这起案件中,法院支持了业主返还装修款的请求,也对违约金和租金损失分别作出认定。
李某与某公司签订全包装修合同后,支付首期款和进度款。施工至墙面处理阶段时,工程停滞。该公司单方通知停工并解除合同,称李某未支付增项款。李某另行委托第三方完成剩余装修,支出1.9万余元。后该公司注销,李某起诉其唯一股东阚某甲。
程理想律师代理李某后,提交合同、付款凭证、停工通知、第三方施工合同及付款记录。法院认为,被告单方停工导致合同无法继续履行,支持解除合同;被告未能证明增项成立,李某另行委托装修支出的1.9万余元应予支持;违约金依法调整为四百余元;租金损失因缺乏合同依据且不具备可预见性,不予支持。
这个案件说明,装修合同纠纷中,业主可以主张的实际损失通常需要有合同依据或充分证据支持。另行委托第三方施工的合理支出,若证据完整,较易获得支持;但租金损失、可得利益等主张,需要结合合同约定和可预见性判断。程理想律师执业于北京云亭(徐州)律师事务所,长期办理合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭等案件,注重从证据链和损失构成入手维护当事人权益。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图