首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 家装合同违约,律师如何助力追回装修款?

家装合同违约,律师如何助力追回装修款?

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.09.02 · 1597人看过
诉讼指南专业律师 程理想律师 已认证
评分:5.0 服务:161人 执业4年
律所:北京云亭(徐州)律师事务所
执业证号:13203202210473482
擅长领域:合同事务、刑事辩护、婚姻家庭
咨询电话:17702591699
代表案例:69个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;程理想律师,执业于北京云亭(徐州)律师事务所,毕业于江南大学,工科学历背景,逻辑严谨,思维缜密。拥有10年以上的商务纠纷处理经验,案件分析及实务处理能力强,执业过程中得到了当事人的一致认可。擅长破产清算、法律顾问、合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护等领域。
更多>
导读:在日常生活中,家装是很多人都要经历的大事,然而一旦碰上家装公司违约,那可就愁坏了业主们。不仅装修进程受阻,还可能面临金钱损失,工程没完成,钱却不知能否要回。这时候,如果有一位专业律师为业主拨开迷雾,就显得至关重要了。程理想律师便是这样一位能从专业视角找到解困办法的律师。

在江苏省徐州市贾汪区的一起家装承揽合同违约纠纷中,业主就遭遇了麻烦。原告和某家装企业签订了全包装修合同,并且按约定预付了两笔工程款。可没想到施工到一半,家装公司却单方面以存在增项欠款为理由,直接停工了。无奈之下,原告只能另外委托第三方完成后续施工。之后,原告决定起诉,要求解除合同、返还未完工部分对应的工程款,还要求赔付逾期违约金和房屋空置租金损失。更棘手的是,这家案涉的家装公司是自然人独资企业,在诉讼前就已经办理了注销,其独资股东成为另一被告,而且经过法院公告传唤,两被告都没出庭。

面对这种复杂的局面,程理想律师接受委托出庭代理。在庭审中,他可没闲着。一方面,程律师提交了装修合同、付款凭证、停工告知文书、后续施工协议等证据。这些证据就像一把钥匙,证实了家装公司单方面停工的行为构成根本违约。因为没有有效的书面增项协议,所以家装公司不能以此为由拒绝继续施工。另一方面,程律师围绕独资股东在公司注销后需要承继债务的法律规定,进行了详细的举证和说理。

最终,法院经过审理作出判决。解除了装修合同,独资股东要向原告返还工程款19,873元,并且按照法定利率标准支付违约金422.8元,不过房租损失的诉求被驳回了,诉讼相关费用也按比例分担。法院的裁判理由很明确,合同是合法有效的,没有书面变更增项的约定,装修方擅自停工就是违约;这家一人有限公司注销时没有依法清算,股东就得对公司债务承担清偿责任;而租房损失既没有合同约定,证据又不足,所以不予支持;原来合同里约定的违约金标准过高,法院依法调低了计息标准。

从这个案例能看出,程理想律师在处理此类合同纠纷时,非常注重证据的收集和运用。他能迅速抓住案件的关键点,用充足的证据证明对方的违约行为,依据明确的法律规定为当事人争取权益。而且,就算被告不出庭,程律师也能借助专业的法律知识和充分的准备,让案件有一个对当事人有利的结果。他这种严谨负责、专业高效的工作风格,值得每一位在法律困境中寻求帮助的人信赖。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识

法律顾问专业问答普法

全部