首页 > 精选解答 > 施工合同纠纷精选解答 > 完工验收时间该以哪一天来确定

完工验收时间该以哪一天来确定

时间:2026.11.01 标签: 建设工程纠纷 施工合同纠纷 阅读:1004人
律师解析:
完工验收时间的确定,要根据不同情形来判断。
对于建设工程经竣工验收合格的,把竣工验收合格之日作为竣工日期。建设单位收到竣工报告后,会组织设计、施工、工程监理等单位开展验收,验收合格那天就是完工验收时间。
当承包人提交了竣工验收报告,发包人却拖延验收时,以承包人提交报告之日为准。这么做是防止发包人恶意拖延,损害承包人合法权益,法律给了承包人按提交报告时间确定完工验收时间的权利。
要是建设工程未经竣工验收,发包人就擅自使用,以转移占有工程之日作为竣工日期。因为发包人擅自使用,意味着其认可工程质量或愿意承担质量风险,此时就以转移占有时间作为完工验收时间。
实际中确定完工验收时间,要结合合同约定、实际履行情况和相关证据综合判断。要是出现争议,可按照合同约定的争议解决方式来处理,比如可以先协商,协商不成也能调解、仲裁或者直接去法院诉讼。

案情回顾:

小许作为承包人完成建设工程后,向发包人小朱提交了竣工验收报告。小朱却迟迟不组织验收,小许认为应按自己提交报告之日确定竣工日期,而小朱则坚持要以自己实际组织验收合格之日为准。双方为此产生争议,无法达成一致意见。

案情分析:

1、根据法律规定,当承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收时,应以承包人提交验收报告之日为竣工日期。本案中小许已提交报告,小朱拖延验收,所以竣工日期应是小许提交报告之日。
2、在实践中确定完工验收时间需结合合同约定、实际履行情况及相关证据综合判断。若双方合同有关于竣工日期确定的特别约定,则应从其约定;若产生争议,可依据合同约定的争议解决方式处理,如协商、调解、仲裁或诉讼。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
巴音郭楞刑事辩护于欣律师 已认证
5.0分 执业3年
专长:

刑事辩护、建设工程纠纷、债权债务

优势:

有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

律所:

新疆陆君律师事务所主办律师

荣誉:

“专业精湛,厚德助人。”锦旗等 1项荣誉

电话:

181-3929-6333

律师简介:新疆陆君律师事务所 主管律师 执业理念:"成已达人,知可以战与不可以战者胜"——以专业成就客户,以理性判断诉讼策略,在证据与程序的框架内实现正义。 职务/称谓:主管律师 教育背景 新疆大学法学学士 西北政法大学法学硕士 ?高级股权架构师 ?高级财税管理师 高级心理咨询师 专业领域与实务经验 破产重整与清算:深度参与众多企业破产案件,熟悉债权人会议、资产处置等全流程。 刑事辩护:成功办理多起无罪辩护案件,注重证据链审查与程序合法性辩护。 债务追偿:通过诉讼与非诉结合方式,为当事人追回多笔大额债务。?? 婚姻领域:处理离婚财产分割、抚养权及遗产争议等复杂家事纠纷; ?劳动领域:代理劳动者成功追索工亡及工伤赔偿,同时为企业方驳回多起不合理工伤认定申请。 荣誉与学术活动 新疆大学法律援助中心创始人,主导校园公益法律咨询 西北政法大学研究生期间受邀参与法学高峰论坛并作主题发言 在新疆天雪律师事务所获"新疆天雪律师事务所优秀辩手"及辩论赛冠军 北京盈科(库尔勒)律师事务所刑事辩论赛优胜奖 社会身份:中共党员 | 法律博主 高级心理咨询师 核心经验总结:"胜诉之道,始于证据;证据不足,则谋取证之策。程序正义是实体正义的基石,唯有审时度势、知战之可为与不可为,方能以专业守护客户权益。"

更多>
于欣律师,已执业3年,执业地区为新疆巴音郭楞,认证执业律所是新疆陆君律师事务所,擅长刑事辩护、建设工程纠纷、债权债务等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:18139296333,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
在线咨询此律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询