首页> 裁判案例> 建设工程纠纷

建设工程仲裁案,涉案数千万,完胜央企反请求,回款近千万

案件详情

孟翔律师代理申请人(专业分包单位)。

申请人为大型住宅项目提供爬架专业分包施工,合同标的额数千万,工程完工并交付后,被申请人(大型央企)长期拖欠工程款及超期使用费合计近千万元。被申请人不仅拒不付款,反而提出高额反请求,主张逾期进场违约金超千万元、赔偿损失数百万元,并提交单方咨询报告试图佐证损失。

案件总结

仲裁庭完全采纳孟律师意见:

1. 支持工程款数百万元、延期占用费数百万元,合计胜诉近千万元;

2. 全案驳回被申请人全部反请求(超千万违约金+数百万元损失);

3. 裁决被申请人承担全部仲裁费、鉴定费;

4. 后续顺利执行回款,实现“全胜+回款”。

孟律师价值

1. 专业工程结算,精准锁定数百万超期使用费

孟律师依据合同条款、起租确认单、拆除联系单、现场签证、工期记录,逐栋、逐天、逐机位精准核算延期占用费,并申请司法鉴定固定金额,形成无法推翻的工程价款依据。

2. 彻底推翻对方千万级违约金反请求

孟律师抓住央企核心弱点:无任何有效证据证明申请人逾期进场、监理日志矛盾、合同实际履行已变更工期、己方不具备施工面导致无法进场,从事实、证据、逻辑三层击碎高额违约金主张。

3. 专业否定单方咨询报告,排除虚假损失

明确指出咨询报告无鉴定资质、单方委托、材料虚假、无因果关系、非法定证据形式,依法不具有证明力,避免委托人承担巨额不实赔偿。

4. 启动财产保全,冻结账户确保回款

孟律师在仲裁初期立即申请财产保全,成功冻结被申请人银行账户数百万,迫使对方正视债务,为胜诉与执行奠定决定性基础。

5. 对抗央企法务+外部孟律师,三庭审慎应对

面对三次开庭、证据突袭、延期程序、鉴定人出庭等复杂对抗场景,孟律师专业把控程序、精准质证、稳定攻防、逻辑闭环,最终实现大标的案件完全胜诉。

6. 裁决后跟进执行,实现全额回款闭环

裁决生效后立即代理执行,面对对方申请撤销仲裁,孟律师出庭抗辩并成功驳回,最终推动全额划扣到位,真正实现“纸面胜诉”到“实际回款”。


其他建设工程纠纷案例:

下载本案例

基本信息

裁判日期:2022-01

参与本案的律师

关于我们 |业务介绍 |加入律图 |帮助中心 |网站地图 |意见反馈 | 不良信息举报>>

Copyright©2004-2026 成都律图科技有限公司 版权所有 蜀ICP备15018055号-1 增值电信业务经营许可证(川B2-20160341)