建设工程施工合同纠纷案，成功追回工程款123万+违约金49万

建设工程施工合同纠纷案，成功追回工程款123万+违约金49万

一、案件详情

XX公司（原告）与XX公司（被告）签订《建设工程施工合同》及补充协议，约定由XX公司承建被告一期厂房相关工程，合同暂定价及后续调整价明确，同时约定了工期、付款节点、竣工验收及违约责任等相关条款。工程完工后，双方就工程款支付、竣工验收拖延、工期延误等事宜产生争议，被告拖欠工程款未付，且反诉要求XX公司支付工期延误及逾期提交竣工资料违约金。为维护自身合法权益，XX公司委托浙江XX家道律师代理本案，向法院提起诉讼，被告不服一审判决提起上诉，本案历经一审、二审审理终结。

二、案件总结

本案核心争议焦点围绕工程款支付、竣工验收拖延责任、工期延误认定、竣工资料交付及违约金计算标准展开。汪家道律师接受委托后，全面梳理案件事实，精准把控争议焦点，结合合同约定及相关证据，明确双方权利义务：

1.  工程款方面：经法院审理确认，工程结算造价733万余元，被告已支付610万元，尚欠123万余元未付，被告未按合同约定支付进度款，应承担逾期付款违约金；

2.  竣工验收拖延方面：XX公司施工工程已于约定时间达到竣工验收标准，被告未按合同约定及时组织验收，拖延近7个月才完成验收，应支付拖延竣工验收违约金；

3.  工期延误及竣工资料方面：被告反诉主张XX公司工期延误、未提交完整竣工资料，缺乏事实依据，法院不予支持；XX公司虽需承担部分工期延误违约金，但远低于被告反诉主张金额；

4.  二审结果：被告上诉理由均不成立，法院驳回上诉、维持原判，最终判令被告向XX公司支付工程款123万余元、逾期付款违约金20万余元、拖延竣工验收违约金49万余元，抵扣XX公司应支付的工期延误违约金后，被告仍需支付161万余元，XX公司就该工程款享有建设工程价款优先受偿权。

三、律师价值

本案作为典型的建设工程施工合同纠纷，涉及工程款、违约金、优先受偿权等多重争议，被告反诉金额高达459万余元，给XX公司带来巨大法律风险。汪家道律师充分发挥专业优势，全程精准代理，展现了扎实的建设工程法律功底和丰富的诉讼实务经验：

1.  精准把控争议焦点：深入分析合同条款，梳理案件证据，明确被告逾期付款、拖延验收的违约事实，针对性反驳被告的上诉理由及反诉请求，精准锁定案件核心突破口，避免XX公司陷入被动；

2.  最大化维护当事人权益：结合合同约定及法律规定，合理主张工程款、违约金及建设工程价款优先受偿权，成功为XX公司追回拖欠工程款123万余元及各类违约金近70万元，有效弥补了XX公司的资金占用损失，保障了企业合法财产权益；

3.  高效化解法律纠纷：在一审胜诉基础上，针对被告上诉，全面质证、充分辩论，有力驳斥其不合理主张，促使二审法院驳回上诉、维持原判，快速终结诉讼程序，减少当事人的诉累，帮助企业及时实现债权；

4.  防范企业法律风险：案件办理过程中，为XX公司梳理建设工程合同履行中的风险点，提供专业法律建议，助力企业在后续工程合作中规范合同履行、留存相关证据，从源头防范类似纠纷发生，彰显了律师的专业价值与责任担当。