建工纠纷，成功为当事人确认上亿元债权

湖南省长沙市望城区人民法院

民事判决书

(2023)湘0112民初2250号

原告:湖南省XX公司，住所地湖南省长沙市天心区劳动西XX。

法定代表人:董XX，董事长。

委托诉讼代理人:杨XX，湖南XX律师委托诉讼代理人:林国星，湖南XX律师。

被告:怀化XX公司，住所地湖南省怀化市鹤城区城北盈口路北侧恒大影城XX。

法定代表人:胡XX。

委托诉论代理人:廖X，女，公司员工

案件基本情况

原告2019年7月起为被告建设中央广场（造价3.54亿元）项目工程。被告自2021年年初起长时间不按约足额支付工程款导致项目停工。后为配合重启工程项目，两公司复工复产达成协议，但被告拒绝支付工程开工至复工复产前欠付的工程款及停工损失。经原告多次催要无果。该案涉及项目系保交楼项目，涉及金额过亿，且受社会各界关注，属于典型重大疑难复杂的建工案件。原告为维护自身权益，拟向人民法院提起诉讼，遂委托林国星律师担任该公司代理人。

代理思路

林国星律师接到委托后，第一时间与项目部相关人员联系，并组建工作群聊。为达到高效帮助委托人确认债权的目的，根据公司诉求并结合案件情况及法院类案，提出“起诉确权，搁置争议”诉讼策略。按该诉讼策略与项目部人员一同将欠付工程款、未兑付商票、停工损失、赶工进度奖、工程联系函等证据材料分门别类搜集整理。随后向法院提起诉讼，要求被告承担各项损失合计1.44亿余元。

办案结果

庭审结束后，林国星律师补充相关案件材料，并与多次与法官沟通。最终，法官听取律师代理意见，支持原告各项损失合计1.09亿余元。