人工费承包合同协议常用（样本6篇）

人工费承包合同协议常用1

一、在华律平台起草工厂承包协议书怎么收费
在华律平台，该服务优惠价格888元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
经验丰富，为您推荐专业领域的合同律师，贴心打造满足您要求的合同文书。
三、签假合同可以报案吗
签假合同涉嫌构成合同诈骗的，受害人可以报警。所谓假合同，如果是指一方实施欺诈，使对方在违背真实意思签订的合同，受欺诈方可以直接向法院起诉撤销合同；如果是为了非法占有对方的财产，没有打算履行合同义务的，涉嫌构成合同诈骗罪，应当依法立案追诉。根据2021年实施的《民法典》第一百四十八条规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
法律依据：
《民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

人工费承包合同协议常用2

甲方： ____________(以下简称甲方) 乙方：____________ (以下简称乙方)

为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：

1、工程项目地点：________________________

2、工程项目名称：________________________

二、工程承包方式及内容：

1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等(除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料)。

2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即：包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。现浇支模后产生的条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网。

三、承诺工程结算及付款方式： .

住宅小区建筑面积约为____________平方米，按建筑面积计算每平方米____________元，总计工程款人民币 ____________元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

以上价格包括安全费用及一切模具搬运杂工在内，用完模板架杆清理后，负责堆放到指定地点，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。一楼浇板后开始拨款。

四、工程质量验收工期要求：

1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。

2、本工程于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。

五、安全事项：

此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除，乙方不得无故拖延工期，凡需支模而无人施工，造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金500元，以此类推。在当月支付的工程款中扣除。

3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对己完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时如需支模等木工活，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

7、如外架安全网未全部搭设，甲方有权按立面面积3.50元/m扣除人工费。

七、违约责任：

乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。

八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

人工费承包合同协议常用3

总承包人：(简称甲方)

分承包人： (简称乙方)

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件、招标文件、本合同及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有费用进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包务工人员管理经协商达成一致，订立本协议书。

如各乙方违反本规定要求，甲方有权根据本规定要求对各乙方进行违约金处罚，由甲方直接从各乙方的工程进度款、结算款中扣除。

第一条 管理人员及管理费用投入保证

1、对乙方投入管理人员的数量及素质的要求

乙方投入本工程的管理人员，必须持有专业资质证书或具体丰富的施工经验，具备专业应有的素质，满足施工生产。按本合同第四部分三《工期管理协议》第二条约定投入管理人员，管理人员进场7天前，提交相关人员的执业资格证书、工作简历表、身份证、平安卡、居住证或暂住证等资料，甲方审核同意后，方能进场。

2、乙方名单或花名册：实名制和务工人员工资保证

乙方进场施工7天前，必须向甲方提交劳务务人工员名单或花名册，并提交务工人员身份证复印件、相片等资料，务人工员年龄必须在18～55周岁、身体健康，劳务务工人员保证不在国家公安机关通辑的范围内。乙方必须服从甲方实名制管理制度，与甲方签订附件5-1《不拖欠民工工资承诺书》。

3、管理费用投入和使用的保证措施

乙方管理费已包含在本合同价内，乙方为完成本合同和本协议所有义务和责任而发生的所有管理费已充分考虑，不得因任何原因而提出管理费的额外补偿和索赔。乙方管理费包括但不限于：管理人员工资，生产工人辅助工资，工资附加费，办公费，差旅交通费，固定资产使用费，工具用具使用费，劳动保护费，检验试验费(乙方承担范围内的)，职工教育经费，利息支出(减利息收入)，上级管理费，外单位管理费，房产税，车船使用税，印花税，城镇土地使用税，材料整理及零星运费。材料盘亏及毁损(减盘盈)以及其他费用等。

第二条 乙方工员的行为规范

1、劳务管理人员的行为规范、文化思想教育、礼仪等

1.1、十个修养

■ 心胸开阔，能容纳不同意见;

■ 谦虚好学，能及时接纳新观念;

■ 平等待人，能尊重下属的个性和价值;

■ 诲人不倦，能耐心教导下属;

■ 心地坦荡，行为光明磊落;

■ 言行礼貌，能微笑常在;

■ 守弱处低，能严于责己;

■ 克己奉公，能以大局为重;

■ 知恩感恩，有高度责任心;

■ 宠辱不惊，能克志克行

1.2、十个规范

■ 完整理解自己的岗位工作标准，保证自己所承担的职责全面履行落实;

■ 完整准确界定下属的工作标准，及时为下属的工作提供支持和帮助;

■ 充分理解认同同级同事的工作价值，及时回应兄弟部门的工作请求和上司的工作协调安排;

■ 向下沟通2.5级，保证决策内容都能与下属达成基本共识;

■ 向上及时汇报反馈，保证上司全面准确把握组织运行状况信息;

■ 通过目标实现管理，目标标准和目标措施同时确立认同;

■ 定期跟踪下属工作过程，对下属的工作失误承担主要责任;

■ 定期量化考核下属工作，公正评价下属工作绩效;

■ 准确把握下属的优点和长处，及时奖励下属;

■ 时刻牢记组织目标和发展战略，定期向上司提交组织发展建议报告。

1.3、十个守则

■ 不越级授权，不越级指挥;

■ 不越级报告，可越级申诉;

■ 不冲动骂人，贬损下属的人格和价值;

■ 不假公济私，侵占企业组织的利益;

■ 不说有损企业形象和同事团结的话;

■ 不阳奉阴违，无谓顺从讨好上司;

■ 不和稀泥，不做是非不分的事;

■ 不传小道消息，不信小道消息;

■ 不议论同事和上司的人格人品;

■ 不拉帮结派，搞小团体主义。

1.4、十个表率

■ 关心下属，下属疾苦想在前;

■ 理解他人，他人利益放在前;

■ 承担责任，险事难事冲在前;

■ 遵纪守法 2、甲方举行各种现场活动、现场会，劳务务工人员的配合

2、乙方人员行为规范：

(1)、礼貌待人、语言文明;(2)、服装统一、服从管理;(3)、举止文明、不说脏话;(4)、施工完毕、清除卫生;(5)、自备工具、轻拿轻放;(6)、及时响应、关注安全;(7)、持续改进、实现共赢;(8)、急甲方急、想甲方想;(9)、日清日毕、决不拖沓;(10)、甲方秘密、必须保守;(11)、提高技能、质量第一;(12)、安全生产、杜绝违规;(13)、节约意识、杜绝浪费。

3、乙方夜校

乙方必须参加甲方组织的劳务工夜校，遵守夜校的各项规章制度，努力提高自身综合素质和劳动技能。

4、乙方联合会

乙方必须遵守劳务工联合会的各项规章制度，享有权利并承担相应义务。

第三条 甲方、乙方责任

1、甲方责任

1.1、负责按本合同约定向乙方支付管理费用;

1.2、成立劳务工夜校，负责劳务人员质量、安全、施工等各项培训工作;

1.3、负责乙方花名册、持证上岗、日常行为规范等的监督与管理;

1.4、对不符合要求的乙方管理人员和劳务务人工员有权要求乙方及时更换;

2、乙方责任

2.1、按本合同约定，足额支付管理费用，保证工期、质量、安全达到甲方要求;

2.2、组织相关人员参加甲方组织的劳务工夜校，遵守夜校各项规章制度;

2.3、及时向甲方提交劳务人员花名册、执业资格证书、特种工作业证等资料;

2.4 遵守乙方行为规范的各项规定，加强思想道德品质教育，注重礼义，并承担相应违约责任;

2.5、积极配合甲方上级单位、政府部门、外部单位参观、检查、指导而发生的安全文明施工用工及其它配合事宜，属乙方承包范围内的用工由乙方承担费用，属乙方承包范围外用工的，按本合同办理现场签证单。积极配合甲方举办各项活动而必须发生的用工或其它配合事宜，按本合同约定办理现场签证。

第四条 违约责任

1、乙方管理费用未满足现场管理或未足额投入，甲方有权暂留相关管理费用，待乙方整改完成达到标准后支付。

2、乙方未按本合同和本协议约定，未满足现场管理或未足额投入管理费，甲方通知乙方整改而乙方拒绝整改的，甲方直接扣除，乙方另按未投入或未足额投入管理费的50%承担违约责任。

3、乙方违反本协议第一条约定的，承担5000～50000万元每次/人/项的违约责任;

4、乙方违反本协议第二条约定的，承担50～500元/项的违约责任，情况严重的直接清退出场。

第五条 其他

1、上述各条双方按月、季、年进行检查，以保证责任协议的实现;

2、本协议条例规定由甲、乙双方人员共同监督执行;

3、乙方不能认真执行乙方务工人员管理协议书或发生上述违约事件，视具体情况按施工合同及本协议书中所约定的相关条款给予违约处罚;

4、未尽事宜双方应相互协商解决。

总承包人(盖章)： 分承包人(盖章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

签约时间： 年 月 日

人工费承包合同协议常用4

甲方：________________

乙方：________________

甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约________平方米，二层约________平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

三、承包价格

每平方米人民币大写：________元(________)，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

四、付款方式

合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款________元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。

五、双方责任

甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。

乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为________(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在_______年_______月_______日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。

九、后期维修

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任

十、其它

其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签字(章)：________________

乙方签字(章)：________________

________年________月________日

人工费承包合同协议常用5

甲方：_________ （以下简称甲方）

乙方：_____________________ （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。

一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。

二、承包工程范围及内容：

①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..

②基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。.

③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。

④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。

三、合同工期：

开工时间为 年10月20日，竣工时间为 年11月