购销合同必备（模板15篇）

购销合同必备1

甲方（供方）：________________________

乙方（需方）：________________________

经

甲、乙双方友好协商，依平等互利、诚信的原则，特订立本购销合同，由甲、乙双方共同遵照执行：

一、方向甲方定购下列货物，货品名称数量及规格如下：

货品名称规格单价数量金 额返利额备注 总金额￥ 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

（大写）

二、订货方式：以传真方式有效。

三、交货时间：经甲、乙双方协商甲方发货时间为__________年_____月_____日。（因第三方及不可抗力因素而造成的延期，甲方不承担责任）

四、交货方式：甲方负责将货物发往乙方所在城市，乙方自提货。

五、付款方式：乙方应自签定合同___________日内预付货款的30%到甲方的账户（详见第十四条）作为定金。甲方财务确认收到剩余______%的货款后通知货运公司放货。（返利额的执行见返利制度）

六、返利制度选择_______、本次返利_______、本月返利_______、销售奖励_______________。

七、费用分担：甲方承担单次单向由甲方运往乙方所在地市的运费，自提、中转费用由乙方承担。其它费用由双方友好协商解决。

八、运输方式：___________________________________________________________

九、乙方应在收到货品后及时验收，如有数量、质量等问题，应在收到货品后（以乙方在货运单上签属的收货日期为准）三天内以传真方式向甲方提出。

十、售后服务：

1．甲方有义务提供____%的备用机给乙方，但备用机（或样机）的货款乙方必须在下批订单中付于甲方，或者___天内返还到甲方

2．属于甲方产品质量问题造成的，自购机之日_____个月保换，_____年内有限保修。

3．返修商

购销合同必备2

供方：____________________________

合同编号：____________________________

需方：____________________________

签订日期：____________________________

签订地点：________________________

一、产品名称、规格型号、单位、数量、金额

货号产品名称规格型号单位数量单价（元）总金额（含税）备注 合计人民币金额（大写）：

（空格不够可另接）

二、质量要求及技术标准

符合中国国家标准的原制造厂出厂标准。

三、交（提）货地点、方式

交货地点：____________________________________________________________

方式：________________________________________________________________

四、运输方式及到达站港和费用负担

______________________________________________________________________

五、合理损耗及计算方法

______________________________________________________________________

六、包装标准

按原厂家包装。

七、验收标准及提出异议期限

以生产厂家技术指标为验收标准，需方提出异议为收到货物当天。

八、结算方式及期限

___________________，如拖延付款，从超过之日起，需方应按未付款的_____‰/天支付滞纳金给供方至款项付清之日止。

九、争议解决

购销合同必备3

购销合同（六）

合同编号：_______________

签订日期：______年____月____日

签约时间：____________________

签约地点：____________________

供方：________________________

需方：________________________

1．本合同是依照《民法典》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。

2．合同条款①签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等详如附表。

②产品及原材料检验方法；

③产品价格规定；

④产品的包装方法及费用负担；

⑤产品交货方法及费用负担；

⑥货款及费用等结算方法；

⑦补充条款。

3．经济责任

（1）供方如未能履行合同，须负下列责任：

①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责保修、保退、保换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之____的罚款。

②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交；因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之______的罚金。

③产品包装不符合同规定：应负责返修或重新包装。并承担支付的费用；需方不要求返修或重新包装，应偿付不符合同规定包装价值的千分之____的罚金。

（2）需方未能履行合同时，须负以下责任：

①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值百分之____罚金。

②中途退货，由双方根据实际情况商定，同意退货的偿付退货部分货款总值千分之____的罚金。

③未按规定的时间和要求交原材料或技术、资金、包装物，除交货日期得以顺延外，应偿付顺延交货产品总值每日千分之____的罚金；不能提供时，视同中途退货处理。

④自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之____罚金。

⑤未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之____的罚金。

⑥实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。

（3）产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。

（4）任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请鉴证机关备案。

（5）如因生产原料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与对方协商修订调整，并报鉴证机关备案，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之______的罚金。

（6）确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前____天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。

4．执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼或向仲裁机关申请仲裁.

5．本合同及附件一式六份，供需双方各执正本一份，副本四份，双方主管部门和工商行政管理局各一份。

供方单位（盖章）：______________ 需方单位（盖章）：__________

法定代表人签字：________________ 法定代表人签字______________

代理人签字：____________________ 代理人签字：________________

地址：__________________________ 地址：______________________

电话：__________________________ 电话：______________________

开户行、帐号：__________________ 开户行、帐号：______________

购销合同必备4

购销合同（八）

合同编号：_____________

供方 ：___________________________

签订日期：________________________

签证编号：________________________

需方：____________________________

经充分协商，签订本合同，共同信守。

一、品名、规格、数量、金额、交货日期

品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 交（提）货日期 超欠

幅度%______________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 货款共计人民币：（大写）

二、质量技术标准：____________________________________________________

三、原材料供应办法：__________________________________________________

四、交（提）货办法，运输方式及地点：__________________________________

五、质量检验及验收办法：______________________________________________

六、包装要求及费用负担：______________________________________________

七、结算方式及期限：__________________________________________________

八、其它：____________________________________________________________

九、供方经济责任

（1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合同规定，需方同意收货的，按质论价；需方不同意收货的，供方应负责包修，包换，包退，并承担因而造成的损失。

（2）未按合同规定的数量交货，少交而需方仍需要的，应照数补交；不需要的，可以退货，并承担损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值____________的罚金。

（3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，并承担因而支付的费用和损失；需方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的应予赔偿损失。

（4）未按合同规定时间交货，每延期一天，应偿付需方以延期交货部份货款总值千分之一的罚金。

（5）不符合同规定的产品，在需方代保管期内应偿付需方实际支付的保管，保养费。

（6）产品错发到货地点或接货人，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，还应承担因而多付的运杂费和延期交货的损失。

（7）其它：____________________________________________________________

十、需方经济责任

（1）变更产品品种，质量或包装的规格，给供方造成损失时，应偿付供方实际损失。

（2）中途退货，偿付供方以退货部份货款总值_______________的罚金。

（3）自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部份货款总值千分之一的罚金并承担实际支付的保管，保养费。

（4）未按合同规定时间和要求提供原材料，技术资料，包装物的，除交货日期得以顺延外，每日应偿付供方顺延交货产品总值千分之一的罚金。

（5）未按合同规定日期付款，每延期一天，应偿付供方以延期付款总额千分之一的罚金。

（6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货，应承担因而造成的损失和运输部门的罚金。

（7）错填到货地点或接货人，应承担因此造成的损失。

（8）其它：___________________________________________________________

十一、供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同的，经双方协商和签证机关查实证明，可免予承担经济责任。

十二、其它未尽事项，由双方协商另订附件。

十三、本合同一式________份，自工商行政管理机关签证之日起生效。有效期到______年______月______日。

供 方 代表人 需 方 代表人 地 址 电 话 地 址 电 话 开户银行 帐 号 开户银行 帐 号 供方业务主

管部门意见

年 月 日 需方业务主

管部门意见

年 月 日 签证机关

年 月 日

______省______市工商行政管理局制订

购销合同必备5

1992年1月14日，杭*富阳洗涤机械厂(下称富*厂)与仙居县中医院(下称中医院)签订了一份工业洗涤机械设备的购销合同。合同规定，富*厂向中医院提供FX30型洗衣机和FX20型脱水机各一台，总计货款11500元，运费由供方承担，货到验收后付清货款。合同还对产品质量作了规定。同月29日，富*厂将货送到中医院。经中医院验收，发现产品质量不合格，拒绝收货。经双方协商达成一致，产品作降价处理，两台设备以6500元卖给中医院。

当日，中医院向富*厂付款6500元，从此，钱货两清，合同履行完毕。 令中医院做梦也没想到，1994年6月24日,中医院收到富阳市人民法院送达的富*厂告中医院的诉状副本和应诉通知书及开庭传票。富*厂把中医院告到富阳市人民法院，要中医院偿付余欠货款5000元、运费100元、按日万分之五计付违约金，并承担诉讼费用。中医院认为，当时因富*厂的两台设备出现锈迹，产品质量不合格，双方讲好降价处理，以6500元成交，钱货两清，并没有欠富*厂货款和运费。事实清楚，真理在手，相信富阳市法院会作出公正判决，所以没有请律师。结果出于中医院的意料，富阳人民法院作出(1994)富金经初字第23号民事判决，认定中医院收货调试正常后未将货款如数支付给富*厂，违反了合同的规定，应承担违约责任。

据此，判决中医院给付富*厂货款5000元和运费100元及逾期付款违约金(自1992年1月19日起至支付日止，按日万分之五计算)。案件受理费由中医院负担。中医院完全败诉。 中医院对富阳市法院的判决表示不服，决心无论官司打到哪里，一定要讨回公道。中医院聘请应*峰律师担任其二审诉讼代理人，向杭州市中级人民法院提起上诉。应*峰律师接受委托后，到杭州中院查阅了案卷材料。在杭州中院的庭审中，应*峰律师提出应撤销原判、驳回富*厂的诉讼请求的代理意见：

一、被上诉人富*厂的诉讼请求已超过诉讼时效，且没有中止、中断、延长诉讼时效的事由，应予驳回。从1992年1月29日上诉人收货付款至1994年6月24日的近二年半时间里，被上诉人富*厂从未向中医院提出异议、从未向中医院催讨过货款,其请求早已超过法律规定的二年诉讼时效期间，不应受司法保护。被上诉人富*厂辩称多次上门催讨过，缺乏证据。原判没有驳回富*厂超过诉讼时效的诉讼请求，于法不符，应予撤销。

二、原判违反了双方当事人签订的购销合同的规定，竟判决中医院给付富*厂运费100元，于法不符，应予撤销。原审法院一边认定富*厂与中医院所签订的合同符合国家法律规定、为有效合同，一边又违背合同中“运费由供方承担”的规定，判决运费由需方中医院承担。《民法典》第六条规定，经济合同依法成立，即具有法律约束力，受国家法律保护。富阳法院的判决明显与这一法律规定相违背。

三、富阳法院程序违法。根据《民事诉讼法》第二十四条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

本案原审被告中医院的住所地是仙居，合同履行地也是仙居(因富*厂送货到仙居)，因此，本案应由仙居县人民法院管辖，富阳法院无权管辖。富阳法院对本案行使了管辖权，显属程序违法。 1995年1月12日，杭州市中级人民法院作出(1994)杭经终字第462号民事判决，认定双方签订的购销合同，内容合法，权利义务明确。富*厂事隔二年半时间才提起诉讼，缺乏在此期间催讨欠款的事实依据，已超过诉讼时效，且无中止、中断、延长事由。故中医院的上诉理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国民事诉法》第一百五十三条第一款第(三)项、《中华人民共和国民法典》第一百三十五条之规定，判决如下：

一、撤销富阳人民法院(1994)富金经初字第23号民事判决;

二、驳回杭*富阳洗涤机械厂的诉讼请求。 一、二审案件受理费各215元，由杭*富阳洗涤机械厂负担。 本判决为终审判决。

购销合同必备6

买方 ： 编号：

卖方 ： 签订地点：

签订时间：

第一条 、所购xx用于xx项目及供货范围及数量、价格.（详见送货单）

序号

材料名称

材质

规格型号

单位

数量

单价(元/吨）

总价

（元）

备注

合计

大写： 小写：￥（ 含税、运费）

第二条、技术要求

2.1 技术要求：按国家有关标准、国标和企业标准及设计要求标准相结合，达到买方使用要求。详见附件《XX技术协议》。

第三条、质量保证

3.1 卖方必须保证按合同的要求供货,所提供的设备、备件及材料必须符合买方的质量要求，否则视为产品不合格。

3.2 设备质量保证期为＞1年,即设备运转正常后,从业主或买方签发的“正式验收证书”起＞12个月。设备到达现场后，如果由于卖方的过失（如卖方的设计错误、制造不良、用材不当、组装不当等），致使设备在现场出现缺损或损坏时，应由卖方2天内自费到达现场进行修理或更换。卖方在收到通知后2天内不修理或更换，买方有权采取必要的措施，所产生的一切费用及损失全部由卖方承担。

第四条、设备总价及付款方式

4.1 设备总价为：人民币 00.00元（人民币大写：XX元整）。

4.2结算方式：银行承兑汇票

4.3：付款方式：

（1）到货款：全部货物送到买方指定地点验收合格，并出具验收人签字的验收报告、验收合格证书后，卖方提供17%全额增值税发票给买方。买方见票后付合同总金额的XX%，即XX元（大写：XX）作为到货款。

（2）验收款：设备安装调试合格正常运行三个月后无质量问题付合同金额的XX%，即XX（大写：XX元整）

（3）质保金：设备质保金为XX%,即XX元（大写：XX）。质保金支付时间：设备安装调试合格正常运行满一年无质量问题一次付清。

第五条、设备交货时间、地点及交货方式

5.1 设备交货期：自签订合同之日起XX内全部货物到达买方指定现场。货物运至：XX现场。

5.2 本合同采取现场交货方式，卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运

输和保险的一切费用由卖方承担，货物运抵现场的日期为交货日期。

5.3卖方应在合同规定的交货期届满前7天以特快专递或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（m3）、设备最大件重量和备妥交货日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

5.4货物运抵现场时，卖方应向买方提供货物清单、合格证书等所有资料1份原件和4份复印件，如国家或行业特种设备的，应提供项目所在地特种设备检验检测所出具的检验报告，1份原件和4份复印件。

第六条、货物包装

6.1 所有的设备应有适于正常装卸和正常搬运的坚固包装，并根据设备的特点和特性采取各种防护措施，以保证设备安全无损运抵业主现场，由于包装、运输不当造成的毁损，性能降低，由卖方承担责任。

6.2 设备包装箱外标明运输标记（合同号、目的地、收件人单位、设备名称、箱号/捆号、毛/净重，尺寸、吊装点等），编号、标志必须清楚、醒目。包装不应超过其运输方式的尺寸限制，如果必须超过其尺寸限制，卖方必须说明，以便买方考虑此种超限是否可以接受。

6.3 设备清单应随第一设备到达现场，交付买方，以便进行验收清单。无设备清单时，所引起的设备零部件缺少，由卖方负责。

6.4 在质量保证期内，如卖方提供的设备发生质量问题，卖方必须在24小时内对问题作出相应反应，并应在48小时内到达现场予以解决，尽量不影响生产。若卖方无反应或在规定时间内无法解决，买方可自行采取措施解决，相关费用及损失可从质保金中扣除，也可依法采取其他权利。

第七条、技术服务

7.1技术服务：卖方在收到买方通知后，应在24小时派技术人员到买方现场做好指导产品的安装、调试、详细解释安装调试的技术资料和要领，提供全面的技术服务和必要的正确示范，协助解决安装调试中的技术问题，并对安装质量予以确认。

7.2 技术培训：卖方负责在买方现场培训技术工人。使买方人员能正确理解产品

工作原理和正确掌握产品的操作、检查、保养、修理等应知应会技能。

第八条、违约责任

8.1卖方设备延期交货及延迟提供服务承担违约责任，每迟交货一周，违约金为合同总价的2%并按周累计计算，不足一周的以周计算；但最长延期不能超过两个月，否则买方可以解除合同，并对其造成的损失卖方予以赔偿。

8.2 设备所有的技术、时间与产品不符或质量验收不合格卖方承担违约责任，卖方所交货物质量不符合合同规定，由卖方负责包修、包换、包退，并承担修理或调换而支付的实际发生直接费用，质量保证期限相应延长，若卖方不能在十个工作日内修理或不能调换的，视为卖方违约，买方有权解除合同，并拒付全部货款，同时卖方放弃抗辩权。

第九条、解决合同纠纷方式

10.1 若在合同履行期间出现问题，双方本着相互谅解的态度协商解决。

10.2 若协商不妥，均可向丰台区人民法院起诉。

第十条、合同类型

10.1本合同工程为（交钥匙工程）。

第十一条、其它

11.1 本合同双方签字签章后生效。

11.2 本合同一式三份，买方二份，卖方一份。

11.3本合同附件：《技术协议》和《价格表》，本合同附件与本合同具有同等法律效力。

需方(章)：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

传真：

开户行：

帐号：

税号：

地址：

邮政编码：

供方(章)：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

传真：

开户行：

帐号：

税号：

地址：

邮政编码：453002

购销合同必备7

现在的代销合同，具体可以这么写：甲方授权乙方为_________地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。
2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。
3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方将取消其代理资格，本合同将自动终止。
4、乙方在代理经营甲方产品的同时，必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。否则甲方有权追究乙方的违约责任。
5、对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。

以上就是顾问团为您整理分析的解答，如果您合同拟定上需要帮助可购买模板或请律师代写。
您也可以直接联系客服为您解决问题（添加微信/打电话）

购销合同必备8

合同编号：

甲方：

委托代理人：

联系地址：

联系电话：

开户行：

账号：

乙方：

委托代理人：

联系地址：

联系电话：

开户行：

账号：

一、购销产品信息。

甲方向乙方定购电脑，型号为_________，共计________台(配置详见附件：电脑设备配置单)，单价为：_________元(大写：_______________)，总金额为：_______元(大写：__________。

二、质量与技术标准和产品包装

1、质量与技术标准：

产品的质量技术标准为产品制造商(下称原厂商)制定的质量技术标准。

买方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。

2、产品包装：

(1)有原厂包装的，按原厂包装标准;

(2)没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。

三、收货事项

1、本合同设备的到货日期为：合同生效起________个工作日内。

2、本合同实际支付金额为人民币(大写)_

_____________。

3、甲方给乙方的付款方式：()支票;

()电汇;

()银行汇票;

4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：__________。

5、甲方未付齐货款全款(100%)之前，货物所有权归乙方所有。

6、定金：___________。

四、包装、运输、交货、验收及异议的提出。

1、货物包装为制造商原包装。

2、货物的运输和运输过程中的保险由 方负责办理，费用由_________方承担。

3、乙方负责在将货物交付给甲方。

甲方按照双方约定的配置供货，乙方按照配置单收货。

交货后的风险责任由甲方承担。

4、验收通过标准：所有产品部件均为协议附件之约定的部件。

甲方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题，在机箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障，甲方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。

人为损坏和其它非自然缘故造成的电脑不能正常使用的，甲方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由乙方承担。

软件故障不属于甲方维修范围，但甲方可以根据乙方提供的软件母盘，对需要软件维修的电脑开展无偿服务。

5、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后______个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。

甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。

五、免责条款

1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行(或适当履行)的，免除相应的违约责任。

2、受到上述免责事项影响的一方，应在______天内通知另一方。

3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过_____天，则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。

六、违约责任

1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额________的违约金。

2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额________的违约金。

七、争议解决的方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。

八、其他

1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。

2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应______工作日内回函，否则视为无效。

3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。

本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：(盖章)

委托代理人：

乙方：(盖章)

委托代理人：

签订地点：

签订时间：

购销合同必备9

甲方(购方)：

地址：

邮码：

电话：

法定代表人：

职务：

乙方(销方)：

地址：

邮码：

电话：

法定代表人：

职务：

为了促进农副产品生产的发展，沟通城乡流通渠道，为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条交售日期、数量及价格

1.乙方必须在 年 月以前(或 月 旬内)，向甲方交售 (农副产品) 斤(担)。

2.甲方应按照物价主管部门规定的价格(国家允许议价的，价格由甲、乙双方协商议定)，向乙方计付货款。

3.甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，达成协议后按协议执行。

第二条品种、等级、质量及包装

1. (农副产品)的品种、等级和质量，按下列第()项执行：

(1)按国家标准执行;

(2)按部颁标准执行;

(3)按地区标准执行;

(4)由甲、乙双方协商确定。

2. (农副产品)的包装，按下列第()项办理：

(1)按国家或部门规定的办法执行;

(2)由甲、乙双方协商包装办法。包装物由乙(甲)方供应，包装物的回收办法另订附件。第三条交(提)货方式1.交(提)货方式按下列第()项办理：

(1)送货，乙方应按合同规定的时间送往 (接收地点)，交货日期以发运时运输部门的戳记为准;

(2)提货，乙方应按合同规定的时间通知甲方提货，以发出通知之日作为通知提货时间;

(3)代运，乙方应按甲方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续。交货日期以发运时运输部门的戳记为准。

第四条农副产品的验收地点(实行乙方送货或乙方委托运输部门代运的，以接收地点为验收地点;实行甲方提货的，以提货地点为验收地点。)第五条验收办法(合同应明确规定：

(1)验收期限;

(2)验收手续;

(3)验收标准;

(4)由谁负责验收;

(5)在验收中对产量质量发生争议，应按《中华人民共和国标准化法》的规定，交质量监督检验机构裁决。)第六条货款结算办法乙方交售的 (农副产品)经验收合格后，甲方应在 天之内，通过银行转帐(或按银行的规定以现金)向乙方支付货款。

第七条乙方的违约责任

1.乙方交货数量少于合同的规定而甲方仍然需要的，以及供方逾期交货而甲方仍需要的，应照数补交，乙方并应比照人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期交货的违约金;乙方超过规定期限不能交货的，应偿付甲方不能交货部分货款总值 %(1%～20%)的违约金;因逾期交货，甲方不再需要的，由乙方自行处理，并向甲方偿付该部分货款总值 %(1%～20%)的违约金。

2.乙方如因违约自销或因套取超购加价款而不履行合同时，应向甲方偿付不履行合同部分货款总值 %(5%～25%的幅度)的违约金，并退回套取的加价款和奖售、换购的物资;乙方违约自销多得的收入，由工商行政管理部门没收上交国家财政。

3.乙方在交售 (农副产品)中掺杂使假、以次充好的，甲方有权拒收，乙方同时应向甲方偿付该批货款总值 %(5%～25%)的违约金。乙方交售的鲜活产品如有污染或疾病的，甲方有权拒收，并可按国家有关规定处理。

4.乙方的包装不符合规定，发货前需返修或重新包装的，应负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。发货后因包装不善给甲方造成损失的，应赔偿其实际损失。

乙方由于返修或重新包装而造成逾期交货的，按逾期交货处理。

5.甲方按乙方通知的时间、地点提货而未提到的，乙方应负逾期交货的违约责任，并承担甲方因此而支付的实际费用。

6.因数量、质量、包装或交货期限不符合合同规定而被拒收的产品，甲方应代供方保管。在代保管期间，乙方应负责支付实际开支的一切费用，并承担非因保管、保养不善所造成的损失。

7.甲方根据乙方的要求预付定金的，供方在不履行或不完全履行合同时，应加倍偿还。

8.实行送货或代运的，乙方错发到货地点或接货单位(人)时，应按合同规定重新发货或将错发的货物送到合同规定的地点、接货单位(人)，并承担因此多付的运杂费及其他费用;造成逾期交货的，还应偿付逾期交货的违约金。

乙方未经征得甲方同意，擅自改变合同规定的运输路线或运输工具的，应承担因此多支付的费用。

9.乙方在接到甲方验收产品提出的书面异议后，应在15天内做出处理，如乙方未按时处理，可视为默认。

第八条甲方的违约责任

1.甲方在合同执行中退货的，应偿付乙方退货部分货款总值 %(5%～25%)的违约金。因此造成乙方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。

2.甲方无故拒收送货或代运的产品，应向乙方偿付被拒收货款总值 %(5%～25%)的违约金，并承担因此而造成的损失和费用。

3.按合同规定提货的产品，乙方通知提货而逾期提货的，除比照银行有关延期付款的规定，按逾期提货(收购)部分货款总值计算偿付违约金以外，还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费，并承担因此而造成的其他实际损失。

4.甲方未按合同规定的期限付款的，应按银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。

5.甲方未按合同规定提供包装物的，乙方交货日期得顺延，甲方并应向乙方偿付延期付款的违约金。

因此造成乙方损失的，甲方还应根据实际情况赔偿其损失。

6.甲方如向乙方预付定金的，在不履行或不完全履行预购合同时，无权收回未履行部分的预付定金。

7.甲方必须承担因错填或临时改变到货地点而多支付的一切费用。

8.甲方在合同规定的验收期限内，未进行验收或验收后未在规定期限内提出异议，视为默认。

9.在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议或因其他原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。

一经动用即视为接收，甲方应按期向乙方付款，如不按期付款，则按延期付款处理。第九条不可抗力甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

乙方如果由于不可抗力造成产品质量不符合合同规定的，不以违约论。对这些产品的处理办法，可由甲、乙双方协商决定。

农副产品因受气候影响早熟或晚熟的，交货日期经双方协商，可适当提前或推迟。第十条合同的变更与解除甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议。

未达成协议以前，原合同仍然有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起15天内做出答复，当事人双方另有约定的，按约定的期限答复，逾期不做答复的，即视为默认。

第十一条其他约定违约金或赔偿金，应在甲、乙双方商定的日期内或由有关部门确定责任后10天内偿付，否则，按逾期付款处理。第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

第十三条本合同于 年 月 日在 签订，有效期至 年 月 日。

甲方：

代表人：

开户银行：

帐号：

年 月 日乙方：

代表人：

开户银行：

帐号：

年 月 日

购销合同必备10

托运人(姓名) _与中国民用航空 _航空公司(以下简称承运人)协商空运 _(货物名称)到 _(到达地点)，特签订本合同，并共同遵守下列条款：_____

第一条 托运人 __月__日起需用__型飞机__架次运送____(货物名称)，其航程如下：_____

__月__日自__至__，停留__日；

__月__日自__至__，停留__日；

……(同上，略)

运输费用总计人民币____元。

第二条 根据飞机航程及经停站，可供托运人使用的载量为____公斤(内含客座)。如因天气或其他特殊原因需增加空勤人员或燃油时，载量照减。

第三条 飞机吨位如托运人未充分利用，民航可以利用空隙吨位。

第四条 承运人除因气象，政府禁令等原因外，应依期飞行。

第五条 托运人签订本合同后要求取消飞机班次，应交付退机费____元。如托运人退机前承运人为执行本合同已发生调机费用，应由托运人负责交付此项费用。

第六条 托运方负责所运货物的包装。运输中如因包装不善造成货物损毁，由托运方自行负责。

第七条 运输货物的保险费由承运方负担。货物因承运方问题所造成的损失，由承运方赔偿。

第八条 在执行合同的飞行途中，托运人如要求停留，应按规定收取留机费。

第九条 本合同如有其他未尽事宜，应由双方共同协商解决，凡涉及航空运输规则规定的问题，按运输规则办理。

托运人：________承运人：________

开户银行：_________ 开户银行：_________

银行

帐号：________ 银行

帐号：________

__年__月__日订

购销合同必备11

供方：__________________________________________________

地址：____________邮码：____________电话：____________

法定代表人：____________________职务：_________________

需方：__________________________________________________

地址：____________邮码：____________电话：____________

法定代表人：____________________职务：_________________

为保护供需双方的合法权益，根据《民法典》，经协商一致同意签订本合同。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量。

二、供方对质量负责的条件和期限：________

三、交(提)货方式及地点：________________

四、运输方式到达站(港)及收货单位：______

五、运输费用负担：______________________

六、合理损耗计算及负担：________________

七、包装费用负担：______________________

八、验收方法及提出异议的期限：__________

九、结算方式及期限：____________________

十、违约责任：__________________________

十一、合同附件：________________________

十二、其他约定事项：

1.合同正本一式两份，双方各执一份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

供方(盖章)：__________________________

法定代表人：__________________________

委托代理人：__________________________

开户银行：_________________________

帐号：_______________________________

需方(盖章)：__________________________

法定代表人：__________________________

委托代理人：__________________________

开户银行：_________________________

帐号：_______________________________

购销合同必备12

甲方(需方)：______________公司

乙方(供方)：______________分公司

甲方根据日常使用需要对常用药品进行年度采购，乙方为甲方提供药品。依据有关法律法规，双方协商一致，签订本合同。

第一条购销方式

甲方根据日常使用需要发出订单，乙方确认订单并进行配送，甲方收到乙方配送药品后进行确认并按规定时间付款。

第二条质量保证

1、乙方向甲方提供《药品经营企业许可证》、《企业法人营业执照》复印件等合法有效证件。

2、乙方对所售药品质量负责，提供的药品必须符合国家的质量标准和有关要求。

3、乙方须提供所售药品的生产批件和产品合格证，首批所供药品须提供省或(市)药检所检测的检测报告书。

4、进口药品需附有该批药品的《口岸检验报告》和《进口注册证》或《医药产品注册证》的复印件，并加盖质量管理部门印章。

5、药品有效期在1年或1年半以内的，乙方所供药品不低于有效期限12个月，有效期在2年或2年以上的，乙方所供药品不低于整个有效期的18个月。

第三条药品包装标准

1、除非对包装另有规定，乙方提供的全部药品应按国家标准保护措施进行包装，以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损运抵指定地点。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书或合格证书，如非整件则须附有加章的质量检验报告书或合格证书的复印件。包装，标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求。

3、由于包装不善所引起的产品损坏和变质由乙方负责更换或赔偿损失。

第四条药品检验

1、甲方在接收药品时，应对药品进行验货确认，对不符合合同要求的，甲方有权拒绝接受。对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格包装产品乙方应及时更换，不得影响甲方的用药。因乙方交货不符合要求给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

2、甲乙双方对药品质量存在争议时，应送甲方所在地药检部门检验。如送检药品存在质量问题，检验费用由乙方承担，甲方有权据此单方中止该品规药品购销合同的履行;如送检药品无质量问题，合同继续履行，检验费用由双方各负担50%.在药品送检期间，甲方用药暂由其他同类品规药品替代。

3、乙方配送的药品如在使用过程中多次(三次及三次以上)出现不良反应时，甲方应及时通报乙方。同时甲方有权单方中止该品规

药品采购合同的继续履行，退回剩余药品，由此造成的所有损失由乙方承担。

4、为保证药品质量，避免造成药品的浪费，甲方对已购进的药品应妥善储存和管理。如因乙方药品质量造成的一切损失由乙方承担全部责任;如因甲方库存条件不符合药品正常储存，造成的药品质量问题，由甲方承担全部责任。

5、甲方在购进药品3个月内可向乙方要求换货;超过3个月甲方仍须向乙方换货的，由甲乙双方协商解决;除双方书面约定外，失效药品不能退换。

第五条合同期限

本合同有效期一年，从__________年__________月__________日至__________年__________月__________日，采取供需双方一次签约、分批供货、分次付款的办法实施。合同期满，双方无异议可顺延一年。

第六条交货时间、地点

1、药品配送由乙方或乙方委托的药品配送商负责。甲方根据用药计划向乙方发送批次采购计划，乙方据此配送。乙方每次配送的时间和数量必须严格按照甲方发送的批次采购计划执行。一般药品的配送时间不应超过七个工作日。

2、乙方交货时甲方有权要求乙方提供相关伴随服务：(1)药品的现场搬运或入库;(2)提供药品开箱或分装的用具;(3)对开箱时发现的破损、近失效期药品或其他不合格包装药品及时更换;(4)其他乙方应提供的相关服务项目。

3、交货地点：甲方指定地点。

第七条合同价款及结算

1、合同药品价款为30万

2、如果国家有关部门调整药品价格，药品价格原则上就低不就高，因此造成药品积压，甲方有权退回积压药品或修改合同，由此对乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。

3、结算方式：大批量采购(一次药品价款__________万元以上)实行批次据实结算，平常零星采购实行季度末结算，乙方应向甲方提交对已交易药品的发票和有关单据。

第八条合同解除和终止

发生下列情况，甲方可向乙方发出书面通知书，部分或全部终止合同，乙方对甲方的损失进行赔偿：

(1)乙方提供的药品存有质量问题。

(2)乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部药品。

(3)乙方不履行合同规定的义务影响甲方的正常使用。

(4)乙方在本合同的实施过程中有违法、违规行为。

2、如甲方未按合同的规定按时结算价款，乙方有权要求甲方支付法定滞纳金并承担相应的违约责任直至终止本合同。

第九条违约责任

1、乙方无正当理由拖延交货，将按__________元/日标准向甲方交纳违约金，违约金的最高限额是合同总价的20%，甲方根据乙方违约情

况有权部分或全部终止合同。

2、乙方提供药品存在质量问题，由此给甲方或第三方造成损失或引起事故，乙方负责赔偿，甲方根据乙方违约情况有权部分或全部终止合同。

3、甲方预期支付货款，乙方有权要求甲方支付违约金，标准为每逾期一天，支付应付款项的万分之五。逾期十五日扔未支付的，乙方有权在发出书面催收通知五日后终止部分或全部合同。

4、合同有效期内，任何一方无故中止履行经催告后不及时改正的，守约方有权要求违约方承担合同总价款20%的违约金。

第十条不可抗力

1、不可抗力是指无法控制、不可预见、不能避免的事件或状况，如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等。

2、在履行合同的过程中，如果乙方因不可抗力造成不能按时配送药品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实。并由甲方确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。

第十一条争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成时，则可依照有关法律规定提交仲裁或向人民法院起诉。

第十二条其它

1、本合同一式两份，双方各执一份。

2、本合同自双方盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜双方另行协商确定。

甲方：________________________法定代表人：______________

委托代理人：______________

签订日期：______________乙方法定代表人：______________委托代理人：______________签订日期：______________

购销合同必备13

购货方：______________合同编号：______________

供货方：______________签定地点：______________

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间签定时间：

产品名称：_____________

色号：_____________

成品有效门幅：_____________

数量(米)：_____________

单价：_____________(元/米)

总金额：_____________

交(提)货时间及数量：_____________

合计人民币：_____________

合计：_______米_______元

备注：以实际米数结算

二、质量要求、技术标准：按国家一等品生产，颜色、手感、品质按我司确认的为标准。

三、交(提)货地点、方式：供货方仓库。

四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为0～+3%。

五、包装标准、包装物的供应和回收：卷筒布包装不定码，内衬塑料袋，段长30米以上，交货数量允许0～+3%。

六、验收标准、方法及提出异议期限：购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方在得到通知后立即

解决并保证不影响购货方的交期.。

七、结算方式及期限：货到购货方仓库后_______天凭全额增值税发票结款。

八、违约责任：交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的_______%计算违约金，由供货方支付购货方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等，由供方承担一切责任。

九、解决合同纠纷的方式：由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。

十、其他约定事项：

十一、合同有效期限：_______年______月______日至_______年______月______日

购货方：_____________供货方：_____________

单位地址：_____________单位地址：_____________

法定代表人：_____________法定代表人：_____________

电话：_____________电话：_____________

购销合同必备14

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，基于平等互利的原则，经友好协商，双方自愿签定本采购协议书，具体如下：

1、采购物品及价格：

1.1本合同标的为_____________，甲方向乙方采购，具体规格、价格如下：

1.2_____________元(人民币大写：_____________元整，不含税17%增值税发票，不含运费)

2、到货时间及地点

2.1乙方保证在_____________年_____________月_____________日之前将全部货物送到货运公司发出。

2.2发至：__________________________

3、质量要求和质量保证

3.1生产前乙方已向甲方提供了样品，按照提供的样品质量，规格生产。

4、包装及验收标准

4.1乙方为采购物品提供符合国家标准的包装以便于运输。

4.2乙方确保提供的包装足以避免所有货物受到任何损坏。

4.3甲方采购物品的验收将根据本合同第四部分约定的标准执行。

4.4乙方将甲方的采购物品送至甲方指定的地点，经甲方代表验收数量、质量、交货期情况，并在签收单上签字，视为交货完成。

5、货款结算方式及期限

5.1结算方式：_____________

5.2期限：_____________

6、违约责任

6.1.乙方违约责任：

(1)产品品种、规格、质量不符合约定，甲方同意收货的，按质论价;甲方不同意收货的，由乙方负责处理，并承担因此造成的损失。

(2)包装不符合约定，必须返修或重新包装，应承担支付的费用和损失;甲方不要求返修或重新包装，要求赔偿损失的应予赔偿损失。

(3)如果由货运公司责任造成延误损失，由甲方向货运公司追偿。

(4)乙方不能按合同约定日期发货，造成到货延期，责任在)乙方，由乙方承担因此造成的损失。如乙方需要延期交货，须甲方同意确认，如甲方不同意延期，由双方协商赔偿需方损失。

6.2.甲方违约责任：

(1)变更产品品种、规格、质量或包装规格给乙方造成损失时，应赔偿乙方实际损失

(2)未按合同约定日期付款提货，造成到货延期，责任在甲方。

(3)出货时甲方不及时提货造成延期，与乙方无关，甲方要负全部责任。

第一条甲乙双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时，应当立即通知对方，经双方协商或合同管理机关查实证明，可免予承担经济责任。

第二条本合同解除的条件：双方严格遵守合同所约定的条款，因特殊原因任何一方需要解除合同，必须征得对方同意，才可协商解决。

第三条本合同一式二份，双方各执一份，自双方签章起生效。

7.上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。

8.本合同自签订之日起至甲方收到货物之日止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

购销合同必备15

合同编号：____________

买方：________________

卖方：________________

买卖双方经协商一致，卖方同意出卖、买方愿意受买下列标的物，并遵守下列各项条款：

一、标的物详情(以下包括：货物品名、货号、鞋材质约定、码段、数量、单价、金额及交货期;标的物具体信息含配码、材料标准等详见附件同合同编号的《订单》。

二、生产：按双方确认样要求生产。大货生产时，如未经买方书面同意确认，卖方大货所用材料同确认样不符，买方有权拒收大货，并保留向卖方索赔最高不超过总预付货款________倍的违约赔偿。卖方不得在未经买方允许的情况下，将订单外发其它加工厂生产。

三、合同签订后，除买方根据市场情况，紧急书面通知卖方(并经卖方同意)减少或取消订货的外(所减少或取消部分订货货款按本合同议定价在总货款中扣除)，买卖双方应完全履行本合同。

四、包装：严格按照买方要求操作。货物发送至买方指定点后，经买方检验，如发现包装过紧导致鞋子变形，影响销售，买方有权要求卖方赔偿相应损失或全额退赔;因包装过松、浪费体积所产生的一切额外运费损失均由卖方承担。

五、质量要求：根据买方确认样品为准，其它技术标准及供方对质量负责的期限或质量保证期：卖方按国家质量标准进行生产，并应根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保障法》等相关法规，在三包期内对产品实行质量三包交货后半年内，出现消费者大面积(5%以上，含5%)投诉本次大货较重大质量问题，经相关质量检验部门证实产品本身确实有较大质量问题，卖方有义务配合买方进行必要的产品召回责任，并承担由此产生的一切费用。

六、交货地点：卖方仓库。在某个批次货物验货通过后，买方根据实际情况安排是否直接从卖方仓库装运货物出货。卖方负责货物装箱工作。卖方在货物装箱时须要保证满箱出货。

七、交货日期：本合同及同合同编号的《订单》所提及的交货期均为该批次货物的装柜离厂时间。 ____年__月__日前交货，所有货物严格按照订单关于货期的要求按时交货。任何一个批次如因推迟交货影响上市销售，卖方赔偿买方该批次合同金额的5%，如合同交期延5天以上，买方有权拒绝出货，取消合同，卖方需退回买方已付的订金。

八、验收标准：买方按确认样及相关标准和要求验收所有货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准，如客户对某个批次(或全部批次)大货有另行质量要求或其他要求，买方需在该批次(或指定批次)交货期前________年，期满另续;

3、在合作中，乙方对甲方的服务或问题产生不满意，可把问题总结文档形式提交给甲方售后部(____________售后)，甲方会及时处理及给您满意的答复;

甲方(签章)：________________

代表(签字)：________________