围墙施工合同样本（简单26篇）

围墙施工合同样本1

近几年,施工现场临时砖砌围墙裂缝、倒塌现象屡见不鲜,因此签订围墙施工合同时需要注意什么呢 以下是小编为大家整理的围墙施工合同范文，欢迎参考阅读。

围墙施工合同范文1

甲 方：

乙 方：

甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。

第一条 合作事项

玉兰大道围墙工程施工。

第二条 承包方式

乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和技术交底。

第三条 承包内容

一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元/㎡按实决算)。

二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

第四条 质量标准

乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。

第五条 工程价款

围墙工程按 元/m，长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于 长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%， 5% 待本工程审计结算后付清，剩下5% 作为质保金一年后无息支付。

第六条 工期及双方权利与责任

5.1安装工期根据双方工程进度，工期为 日历天。工期开始时间为 年 月日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成，无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。

5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。

5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责任，与甲方无关。

5.4施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲方报告。

5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担一年的免费保修责任。免费保修期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

5.6 乙方应为本工程提供维修服务，若因非乙方原因造成的需维修事宜，乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

第七条 违约责任

乙方迟延完成工程，按迟延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。

第八条争议解决、合同文本与生效

因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

围墙施工合同范文2

发包方： (以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：

一、工程地点：

1、我镇学生宿舍正对面操场。

2、我镇厕所至学生宿舍后。

二、乙方承包施工内容：

1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元/方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。

2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元/方计算，施工价格按218元/元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元/方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。

三、质量要求：

1、操场平整

乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。

2、堡坎修建

乙方进行堡坎修建时，按平均宽度0.8米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。

四、矛盾纠纷：

1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。

2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。

3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。

五、工程造价：

以上所有工程造价按实际丈量计算。

六、竣工时间：20XX年9月25日。

七、付款方式：

乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。

八、安全施工：

乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。

九、违约责任：

甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。

十、其它：

1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

围墙施工合同范文3

发包方： (以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、 工程范围及内容：

1、 乙方承建甲方位于进贤县民和路以北、嘉禾路以西福星家园地块的施工围墙工程;

2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;

3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用;

4、 该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，C15砼垫层，300宽300高C20钢筋砼地梁，墙体为240mm墙。墙身高度为500mm，墙柱高度为2200mm，每约4100mm为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆面层。

二、 工程质量：

1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准;

2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;

3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、 工期：

严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从2017年1月16日开始进场，2017年2月5日前完工。

四、 工程价款及支付：

1、工程价款：

A： 本合同所承包的砖砌围墙，单价为300元/ m (此价格不含木桩价格，另计)，暂定总长为120 m,具体以实际发生量为准;工程价款为3.6万元左右;

B: 本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度1.7M)，单价为200元/m,暂定总长为120 m, 工程价款为2.4万元左右;

C：本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2M)，单价为120元/ m，暂定总长100 m，工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。

2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后10日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期一年满后15日内无息付清。

四、成品及半成品保护：

1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;

2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;

3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费)，乙方方可进行维修处理。

五、甲方责任、权利、义务

1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;

2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利;

3、做好各工序的统筹安排，解决征地问题;

4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。

六、乙方责任、权利、义务

1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;

2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象;

3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工;

4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工，如违法施工发生安全施工，由乙方付全责。

七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。

八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可进贤县人民法院起诉。

九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

十、本合同自签字之日起生效，工程保修期结束后自行废除。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

围墙施工合同样本2

范文一：围墙施工合同

甲方：***公司

乙方：***施工队

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、工程范围及内容：

1、乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

4、该围墙的验收标准以西一横道路面做为基准点，墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。

5、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、工期：2013年1月18日—2013年2月28日。

注（春节之前完成总工程量的40％，）

四、工程价款及支付：

1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米135元。（全部费用包干）

2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）。

①合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款；

②具体工程量按实际验收的方量为准。

③工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方；

④全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80％给乙方；

⑤竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工程发票）。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从2013年3月1日开始计算）。

五、成品及半成品保护：

1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……

3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

六、施工管理及协调：

1、乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核。

2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。

七、工程质量保修与售后服务：

在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

八、违约责任：

1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算）。

2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。甲方有权直接解除合同。

3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

九、本合同一式两份，各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

_____年_____月_____日

范文二：围墙施工协议书

甲、乙双方经协商，甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度106米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币36548.26元（大写：叁万陆仟伍佰肆拾捌元贰角陆分）。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

围墙施工合同样本3

甲、乙双方经协商，甲方同意将_____________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：_________________

一、围墙长度_____________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_____________元(大写：_________________元整)。

三、付款方法：_________________工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________

签订地点：_________________签订地点：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

围墙施工合同样本4

甲方：_________________(以下简称甲方)

乙方：_________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：_________________

一、工程内容：_________________

1、围墙：_________________100米

2、篮球操场(1个)513.24平方米

3、新食堂前水泥地面：_________________248平方米

4、台价：_________________113.7平方米

5、暗沟：_________________350米。

6、明沟：_________________100米

7、传达室：_________________17.28平方米

8、校门：_________________1个。

9、挡土墙：_________________20米，花池围栏：_________________80米

10、升旗台：_________________1个

11、检查井：_________________6个。

12、办公楼与教学楼地面水泥：_________________1098平方米。

13、该篮球场、围墙等内容具体做法见乙方提供的施工图。

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

4、该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100mm，每3500mm为一跨墙。

5、乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

二、工程质量：_________________

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

甲方(盖章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

围墙施工合同样本5

甲、乙双方经协商，甲方同意将_____________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_____________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_____________元(大写：_________________元整)。

三、付款方法：_________________工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________

签订地点：_________________签订地点：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日答。

围墙施工合同样本6

发包方：_________________

承包方：_________________

依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：

第一条、工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程范围和内容：_________________

第二条、工程期限

1.本工程合同总工期为_____天(日历天，从开工之日算起)。

2.本工程开工日期_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日。

第三条、工程合同总价

1.本工程造价为人民币351元/米。

2.承包方式：包工包料。

第四条、工程价款的支付与结算

1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。

2.支付：_________________

第五条、工程质量：施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。

第六条、安全责任

承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。

十一、现场管理

承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。

十二、违约责任

由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金_____元。

十三、本协议一式两份。各执一份。

发包方：_________________

承包方：_________________

签订日期：_________________

围墙施工合同样本7

甲、乙双方经协商，甲方同意将_____________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_____________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_____________元(大写：_________________元整)。

三、付款方法：_________________工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________

签订地点：_________________签订地点：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

围墙施工合同样本8

甲、乙双方经协商，甲方同意将________________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_______________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_______________元(大写：________________)。

三、付款方法：_________________工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方(盖章)：_____________

甲方代表(签字)：__________________

乙方(盖章)：_____________

甲方代表(签字)：__________________

乙方代表(签字)：__________________

围墙施工合同样本9

发包人 (全称)：________________

法定代表人：________________

住所：________________

联系电话：________________

承包人 (全称)：________________

法定代表人：________________

住所：________________

联系电话：________________

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。

一、工程概况

1、项目名称：________________

2、工程地点：________________

二、工程承包方式

承包方式：________________

三、工程工期

合同工期总日历天数：________________

四、工程造价

本合同采用单价包干价方式：

1、平基土方挖、填、运____元/m3，(小区范围内)

2、石方爆破及挖运____元/m3(小区范围内，包爆破材料)

3、挡土墙砌筑____元/m3(包工包料，含勾缝)

4、永久性围墙砌筑____元/m(包工包料，含600mm宽，500m深的浆砌毛石基础，基础超深部份按____元/m3计算)。以上单价均含税。

五、材料提供

1、甲方供应材料：甲方不供应材料。

2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。

六、双方权利义务

1、甲方工作

1.1、对工程质量、进度、安全进行监督;

1.2、对工程中各个工序的验收工作;

1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;

1.4、确定水准点与坐标控制点;

2、乙方工作

2.1、服从甲方的管理;

2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;

2.3、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;

2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;

2.5、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。

2.6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

七、质量标准

工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

八、工程款结算方式

工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。

九、工程的验收

由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。

十、维修责任

本工程保修期为竣工后一年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。

十一、违约责任

1、乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。

2、因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。

十二、争议的解决

与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。

十三、其他

1、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

发包人：(公章)________________

委托代理人：________________

电话：________________

传真：________________

开户银行：________________

账号：________________

邮政编码：________________

________年________月________日

承包人：(公章)________________

委托代理人：________________

电话：________________

传真：________________

开户银行：________________

账号：________________

邮政编码：________________

________年________月________日

围墙施工合同样本10

建设单位：_________________(甲方)

施工单位：_________________(乙方)

甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下：_________________

第一条：_________________工程标准

以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)

第二条：_________________工程承包费

实体墙每延米约元，文化墙每延米约元。工程质量按甲方要求，以实际验收工程质量为标准，进行结算。

第三条：_________________付款方式

按工程造价的总预算，甲方先预约乙方工程款的_____%计元，结工后凭“围墙工程验收结账单”结算，剩余金额一次性付清。

第四条：_________________工程质量要求

按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

第五条：_________________合同预定

基础土方完成后，经甲方验收方可施工，施工期限为_____天内完工，遇雨雪顺延。

第六条：_________________双方责任

1、甲方：_________________

(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;

(2)指派一名施工监理，对工程质量、工程进度进行监督，协调甲、乙双方关系，提供必要的协作;

(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。

2、乙方：_________________

(1)在施工中，必须按规范施工，符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;

(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;

(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;

(4)承担水、电通至施工现场的协调责任，保证通路平整，满足施工、运输需要。

第七条

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。

甲方：_________________乙方：_________________

甲方代表：_________________乙方代表：_________________

签订日期：________年_______月_____日

围墙施工合同样本11

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程范围和内容:

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为天(日历天，从开工之日算起)。

2.本工程开工日期20___________年_____月_____日，竣工日期20___________年_____月_____日。(以开工报告为准)

第三条工程合同总价

1.本工程造价为人民币__元/米。

2.承包方式：包工包料。

第四条工程价款的支付与结算

1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。

2.支付：

第五条工程质量：施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。

第六条安全责任

承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。

十一、现场管理

承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。

十二、违约责任

由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金元。

十三、本协议一式两份。各执一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

围墙施工合同样本12

经甲乙双方共同协商达成以下有关协议：

1、工程名称：甲方在修建等工程项目。

2、承包原则：甲方为了加快工程进度，提高工作管理效益，确保工程质量不发生意外，甲方将上述工程包工不包料发包给乙方，由乙方施工修建，一切材料由甲方提供到施工现场，乙方负责看管好，做到不浪费材料，如有有意损坏和浪费材料的现象发生，乙方将赔偿甲方经济损失。

3、质量要求：乙方在施工时，一定要做到按图施工，水池修好后，使用时要做到不渗水和不漏水，看守房和围栏一切按设计要求完成任务，确保工程质量又牢固又美观。

4、付款方式：乙方在进行施工修建时，按照工程量比例70%借付工资款，等工程干完最后按工程量结算，如工程经验收合格，除扣10%的工程质量保证金外，全部付清(质保时间5个月)。

5、安全：乙方在现场进行施工时，要做到不安全不生产，不安全就有隐患故障的发生，因此，如果不把好安全关，如发生意外伤害和事故，甲方概不负一切经济责任，所造成的一切经济后果由乙方承担。

6、水池承包单价包模板，每个是元。 看守房每平方米单价包模板，每平方是 元。 围栏墙按每米单价计算 元。

7、施工期限在1个月内争取完成，时间以签字之日起到工程结束为止。如施工方在1个月内完成，奖励500元，如完不成处罚500元。

8、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，以上合同内容无争议时，双方签字生效，同具有法律效益，在施工运行中，双方不能随意反悔和变更违约合同，如有一方违约，将承担对方的一切经济损失。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

围墙施工合同样本13

甲方：_______

乙方：_______

甲、乙双方经协商，甲方同意将_______围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、 围墙长度______米。

二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币______元(大写：____________)。

三、 付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、 未尽事宜，双方协商解决。

五、 本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方(盖章)：______________

甲方代表(签字)：__________

乙方(盖章)：______________

甲方代表(签字)：__________

乙方代表(签字)：__________

围墙施工合同样本14

甲 方：

乙 方：

甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。

第一条 合作事项

________大道围墙工程施工。

第二条 承包方式

乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和技术交底。

第三条 承包内容

一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元/㎡按实决算)。

二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

第四条 质量标准

乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。

第五条 工程价款

围墙工程按 元/m，长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于 长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%， 5% 待本工程审计结算后付清，剩下5% 作为质保金一年后无息支付。

第六条 工期及双方权利与责任

5.1安装工期根据双方工程进度，工期为 日历天。工期开始时间为 年 月日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成，无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。

5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。

5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责任，与甲方无关。

5.4施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲方报告。

5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担一年的免费保修责任。免费保修期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

5.6 乙方应为本工程提供维修服务，若因非乙方原因造成的需维修事宜，乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

第七条 违约责任

乙方迟延完成工程，按迟延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。

第八条争议解决、合同文本与生效

因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

围墙施工合同样本15

甲方：

乙方：

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、工程范围及内容：

1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程。

2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

4、该围墙的验收标准以做为基准点，墙体为240墙。墙身高度为600，墙柱高度为2150，每6000为一跨墙，围墙及柱全采用粘贴面层。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、工期：

严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从___年___月___日开始进场，___年___月___日前完工。

四、工程价款及支付：

1、本合同所承包的围墙，单价为每米元，暂定总长为米。具体以实际发生量为准。总工程价款为万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。

2、施工完毕经甲方验收合格后三日内付清全款。

五、成品及半成品保护：

1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;

2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。

3、若因甲方或其他原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用，乙方方可进行维修处理。

六、甲方责任、权利、义务

1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;

2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利;

3、做好各工序的统筹安排;

4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。

5、甲方为乙方提供施工需要的脚手架和安全防护等设施，并对其安全性负责。

七、乙方责任、权利、义务

1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。

3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工。

八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。

九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可向绵阳市涪城区人民法院起诉。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

十一、本合同自签字之日起生效，工程完工结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。

附属文件：《安全协议》、《施工现场安全管理制度》、《各班长、各组长及领班管理制度》及乙方经办人员身份证复印件。

甲方：乙方：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

单位地址：单位地址：

电话：电话：

日期：日期：

围墙施工合同样本16

甲方： __________

乙方： __________

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行__________工业园围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、工程范围及内容：

1、乙方承建甲方位于__________工业园区__________两个地块的施工围墙工程。

2、该围墙的具体做法__________。

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

4、该围墙的验收标准以西一横道路面做为基准点，墙体为__________mm墙。墙身高度不低于__________mm。每__________mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。

5、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、工期：__________日至__________日。

四、工程价款及支付：

1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米__________元。(全部费用包干)

2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。

①合同签订后当日内，甲方支付乙方__________元预付款;

②具体工程量按实际验收的方量为准。

③工程量施工完成__________%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的__________%给乙方;

④全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的__________%给乙方;

⑤竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从__________日开始计算)。

五、成品及半成品保护：

1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。

3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

六、施工管理及协调：

1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育.自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。

七、工程质量保修与售后服务：

在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

八、违约责任：

1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

九、本合同一式两份，各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

甲方：__________

乙方：__________

__________年__________月__________日

围墙施工合同样本17

甲 方：____________

乙 方： ____________

甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。

第一条 合作事项

____________围墙工程施工。

第二条 承包方式

乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和技术交底。

第三条 承包内容

一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按____元/㎡按实决算)。

二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

第四条 质量标准

乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。

第五条 工程价款

围墙工程按 ____ 元/m，长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于____m长，年底支付工程款____元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的____%， ____% 待本工程审计结算后付清，剩下____% 作为质保金一年后无息支付。

第六条 工期及双方权利与责任

5.1安装工期根据双方工程进度，工期为 ____日历天。工期开始时间为20__年____ 月____日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成，无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。

5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。

5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责任，与甲方无关。

5.4施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲方报告。

5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担一年的免费保修责任。免费保修期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

5.6 乙方应为本工程提供维修服务，若因非乙方原因造成的需维修事宜，乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

第七条 违约责任

乙方迟延完成工程，按迟延工程对应价款____%/日的标准向甲方支付违约金。

第八条争议解决、合同文本与生效

因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。

甲方代表签字：____________乙方代表签字：____________

________年________月________日________年________月________日

围墙施工合同样本18

甲 方：__________

乙 方：__________

甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。

第一条　　合作事项

______大道围墙工程施工。

第二条　　承包方式

乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和技术交底。

第三条　　承包内容

一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按______元/㎡按实决算)。

二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

第四条　　质量标准

乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。

第五条　　工程价款

围墙工程按______元/m，长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于______长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%， 5% 待本工程审计结算后付清，剩下5% 作为质保金一年后无息支付。

第六条　　工期及双方权利与责任

5.1安装工期根据双方工程进度，工期为______日历天。工期开始时间为_______年______月______日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成，无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。

5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。

5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责任，与甲方无关。

5.4施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲方报告。

5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担一年的免费保修责任。免费保修期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

5.6 乙方应为本工程提供维修服务，若因非乙方原因造成的需维修事宜，乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

第七条　　违约责任

乙方迟延完成工程，按迟延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。

第八条　　争议解决、合同文本与生效

因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。

甲方代表签字：________________乙方代表签字：________________

________年________月________日________年________月________日

围墙施工合同样本19

委托方(甲)：__________________________________________

承包方(乙)：__________________________________________

经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：

一、工程范围：　　砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

二、 质量及砌筑形态要求　　采用24墙砌筑，墙高

2. 2米，每6米一个承接墩，墩高

2. 4米，墩顶端要求形式按后附图。　　质量要求：

1、 围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

2、 外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

三、 计量及计价标准

1、

2. 2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。

2、 增加墙墩按360mm厚，高度

2. 4米计，每米综合单价440元/m;

3、 墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙(

2. 2米高)的延平米计价。

四、 付款方式　　协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。

五、 施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

六、 乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。

七、 遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。

八、 未尽事宜由双方协商解决。　　注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法人负责人：_________ 法人负责人：_________

电话：____________ 电话：____________

日期：________年___ 月____日 日期：_________年___ 月____日

围墙施工合同样本20

建设单位：______(甲方)

施工单位：______(乙方)

甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下：

第一条：工程标准

以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)

第二条：工程承包费

实体墙每延米约 元，文化墙每延米约 元。工程质量按甲方要求，以实际验收工程质量为标准，进行结算。

第三条：付款方式

按工程造价的总预算，甲方先预约乙方工程款的 %计 元，结工后凭“围墙工程验收结账单”结算，剩余金额一次性付清。

第四条：工程质量要求

按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

第五条：合同预定

基础土方完成后，经甲方验收方可施工，施工期限为 天内完工，遇雨雪顺延。

第六条：双方责任

1、甲方：

(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;

(2)指派一名施工监理，对工程质量、工程进度进行监督，协调甲、乙双方关系，提供必要的协作;

(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。

2、乙方：

(1)在施工中，必须按规范施工，符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;

(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;

(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;

(4)承担水、电通至施工现场的协调责任，保证通路平整，满足施工、运输需要。

第七条

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。

甲方：______乙方：_______

甲方代表：______乙方代表：_______

20_______年_____月_____日

围墙施工合同样本21

发包方：______(以下简称甲方)

承包方：_______（以下简称乙方)

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、 工程范围及内容：

1、 乙方承建甲方位于进贤县民和路以北、嘉禾路以西福星家园地块的施工围墙工程;

2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;

3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用;

4、 该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，C15砼垫层，300宽300高C20钢筋砼地梁，墙体为240mm墙。墙身高度为500mm，墙柱高度为2200mm，每约4100mm为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆面层。

二、 工程质量：

1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准;

2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;

3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、 工期：_______

严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从2017年1月16_____日开始进场，2017年2月5_____日前完工。

四、 工程价款及支付：

1、工程价款：

A：______本合同所承包的砖砌围墙，单价为300元/ m (此价格不含木桩价格，另计)，暂定总长为120 m,具体以实际发生量为准;工程价款为3.6万元左右;

B：______本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度1.7M)，单价为200元/m,暂定总长为120 m, 工程价款为2.4万元左右;

C：本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2M)，单价为120元/ m，暂定总长100 m，工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。

2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后10_____日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期一年满后15_____日内无息付清。

四、成品及半成品保护：_______

1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;

2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;

3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费)，乙方方可进行维修处理。

五、甲方责任、权利、义务

1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;

2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利;

3、做好各工序的统筹安排，解决征地问题;

4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。

六、乙方责任、权利、义务

1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;

2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象;

3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工;

4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工，如违法施工发生安全施工，由乙方付全责。

七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。

八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可进贤县人民法院起诉。

九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

十、本合同自签字之_____日起生效，工程保修期结束后自行废除。

甲方(公章)：_________　　 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________     法定代表人(签字)：_________

_________年____月_________日　　_________年____月_________日

围墙施工合同样本22

甲方：____________

乙方：____________

施工队 经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同一、 工程范围及内容：

1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点，墙体为120墙。墙身高度不低于1800。每3500为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。

5、 乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

二、 工程质量：

1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、 工期：_____年____月_________日—_____年____月_________日。 注(春节之前完成总工程量的40%，)

四、 工程价款及支付：

1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米 135 元。(全部费用包干)

2、 甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。

① 合同签订后当_____日内，甲方支付乙方10000元预付款;

② 具体工程量按实际验收的方量为准。

③ 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后_________日内，支付完成工程量总价的80%给乙方;

④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后_________日内，支付款达到合同总价的80%给乙方;

⑤ 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从________年____月_________日开始计算)。

五、成品及半成品保护：

1、 工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……

3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜_发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

六、施工管理及协调：

1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

2、 为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜_安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。

七、工程质量保修与售后服务：

在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

八、违约责任：

1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

九、本合同一式两份， 各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。 补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

甲方：______乙方：______

甲方代表：______乙方代表：______

签定时间：______签定时间：_____

围墙施工合同样本23

甲方(发包人)：_____

乙方(承包人)：_____

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程地点：_____

2、工程内容：建围墙约1100米长，基础深0.6米(实际为准)、宽0.67米，围墙高

2.3米，其中：砖柱

2.3米、铁艺栏杆

1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面，外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。

3、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

4、承包形式：本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。

二、质量标准

1、乙方按图施工，要求线条顺直，工程质量达到国家质量验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿。

三、工程总价

1、本工程包工包料元米(含开税票)，具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为_____万元(暂定)，该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用(施工企业管理税除外)。

2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。

3、工程结束以实际工程量计算工程总价，本合同作为工程价款结算的依据，现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。

四、付款方式

1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后_________日内，支付至合同总价的70%;

2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后，支付至结算价款的80%;

3、工程全部移交给甲方后，支付至除工程保修金以外的结算价款。

4、工程结算总价的10%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(本工程保修期为________年，保修期从工程竣工验收合格开始计算)。

5、甲方每次支付工程款前，乙方应提供等额正式发票给甲方。

五、甲乙双方责任、义务

1、甲方责任、义务

(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底，如有变更，以变更通知为准。

(2)乙方施工过程中给予协助和配合，以确保工程顺利进行。

(3)负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减，须由甲、乙双方代表签字认可。

(4)按时支付乙方工程款。

2、乙方责任、义务

(1)乙方对现场已经考察过，同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准，不得另收其他费用。

(2)若工程质量验收不合格，乙方在接到甲方限改通知书后，必须限期整改完毕。

(3)乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工，采取必要的安全防护措施，保证工地施工安全，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;如给甲方或第三人造成经济损失，由乙方全额赔偿。

(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。

(5)乙方按照工期要求保质完成工作量

六、违约责任

1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、工程质量达不到质量要求的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。

3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处500元_____日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。

4、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。

七、质保维修

1、从工程竣工之_____日起________年内为质量保修期。

2、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接扣除。

八、其他

1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权书面或口头通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后3天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。

2、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向人民法院诉讼。

十、其他　本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：______乙方：_____

________年____月_________日________年____月_________日

围墙施工合同样本24

发包人(全称)：__________

法定代表人：__________

住所：_____

联系电话：________________

承包人(全称)：__________

法定代表人：__________

住所：_____

联系电话：________________

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。

一、工程概况

1、项目名称：_____

2、工程地点：_____

二、工程承包方式

承包方式：_____

三、工程工期

风险提示：关实际竣工_____日期的规定

当因实际竣工_____日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：_____

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之_____日为实际竣工_____日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的_____日期为实际竣工_____日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之_____日为实际竣工_____日期。

合同工期总_____日历天数：_____

四、工程造价

本合同采用单价包干价方式：_____

1、平基土方挖、填、运____元a;3;，(小区范围内)

2、石方爆破及挖运____元a;3;(小区范围内，包爆破材料)

3、挡土墙砌筑____元a;3;(包工包料，含勾缝)

4、永久性围墙砌筑____元(包工包料，含600宽，500深的浆砌毛石基础，基础超深部份按____元a;3;计算)。以上单价均含税。

风险提示：对采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货_____日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

五、材料提供

1、甲方供应材料：甲方不供应材料。

2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。

六、双方权利义务

1、甲方工作

1、对工程质量、进度、安全进行监督;

2、对工程中各个工序的验收工作;

3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;

4、确定水准点与坐标控制点;

2、乙方工作

1、服从甲方的管理;

2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;

3、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;

4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;

5、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。

6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

七、质量标准

工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

八、工程款结算方式

工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后____月内支付。

九、工程的验收

由乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。

甲方自接到验收申请_________日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。

风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之_____日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之_____日起算。

十、维修责任

本工程保修期为竣工后________年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

一、违约责任

1、乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。

2、因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。

二、争议的解决

与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。

三、其他

1、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

发包人：(公_)

委托代理人：________________

电话：__________

传真：__________

开户银行：_________

账号：_____

编码：_____

年____月_________日

承包人：(公_)

委托代理人：________________

电话：__________

传真：__________

开户银行：_________

账号：_____

编码：_____

年____月_________日

围墙施工合同样本25

发包方：_____（ 以下简称甲方）

承包方：_____（ 以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将学校部分围墙委托给乙方施工重建，结合本工程具体情况。订立本合同，以兹共同遵守：

一、工程概况

1、工程名称：围墙

2、工程地点：

二、承包内容及材料1、工程内容：围墙（围墙内外须粉刷水泥压光）2、材料选用：灰、沙、砖、水泥。

3、承包形式：包工包料。

三、质量和安全要求

乙方施工过程中必须科学、合理、有序地组织施工，保证围墙质量。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责。

四、合同价款及付款方式

1、本合同所承包的围墙高2.3米，总长为36米，具体以实际发生量为准。工程价款为每米140元，共计5040元，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。

2、付款方式：甲乙双方协定，乙方垫付工程费用，待工程竣工验收合格后，一次性付清。

五、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

七、本合同自签字之日起生效，工程完及结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。

甲方（签字）：_________________

乙方（签字）：_________________

___年_____年_____月_____日

围墙施工合同样本26

察右中旗项目部公司2150MW电厂

施工方案报审表

工程名称：XX公司2150MW自备电厂编号：FA7

察右中旗项目部

公司2150MW电

察右中旗项目部公司2150MW电厂

1编制依据12工程概况与主要工程量1

2.1工程概况1

2.2主要工程量23施工准备2

3.1人力计划2

3.2技术准备2

3.3作业人员‥3

3.4作业工机具44作业程序方法及内容5

4.1施工方案5

4.2施工工艺及流程‥5

4.3施工方法及要求65成品保护措施76作业的安全保护措施8

6.1危险源辨识及控制措施8

6.2安全技术、防护措施‥97环境管理措施11

7.1质量保证体系11

察右中旗项目部公司2150MW电厂

7.2质量控制措施118环境保护措施及文明施工保护措施12

8.1环境保护措施12

8.2文明施工保护措施14

公司2150MW电厂察右中旗项目部1编制依据

1.1施工图纸:

1.1.1厂区围墙及大门(F69106)

1.2技术规范引用标准：

1.2.1《电力建设施工质量验收及评定规程》（土建篇）DL/T521005

1.2.2《电力建设安全工程规程》（第一部分：火力发电厂）DL500902

1.2.3《电力建设安全健康与环境管理工程规定》(国家电网[2003]168号)

1.2.4《砌体工程质量验收规范》(GB50201)

1.2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50202)

1.2.6《电力建设安全施工管理规定》

1.2.7依据GB/T19000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24004idt/14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》三个标准。

2工程概况与主要工程量

2.1工程概况

本工程为内蒙古世纪公司自备电厂工程项目，建设215MW机组。厂区拟建位于内蒙古乌兰察布市察右中XX重化工工业园区，采用工业园区独立坐标系，中央子午线为112°36、，高程采用19__年黄海高程系统。厂区岩层为强分化玄武岩。

围墙基础埋深1.5m，采用独立毛石基础，基础上部设有240300mm、C20砼圈梁，在圈梁上部砖砌普通240mm砖清水墙体，M7.5混合砂浆砌筑，墙高2.2米。围墙的东、西、南为永久围墙，北侧为临时围墙，工厂区仅南围墙设有永久人流大门，北围墙设有进煤大门。

2.2主要工程量

公司2150MW电厂察右中旗项目部

毛石：183m

砖：800㎡

C20砼：110m3

钢筋：12t

3施工准备

3.1人力计划

所有人员应经过安全、技术培训，并考核合格。

施工员2人技术员1人

安全员1人瓦工15人

木工10人力工10人

钢筋工10人砼工6人

电工2人

3.2技术准备

公司2150MW电厂察右中旗项目部

3.3作业人员

公司2150MW电厂察右中旗项目部

3.4作业工机具3.4.1仪器、

公司2150MW电厂察右中旗项目部

4作业程序、方法及内容

4.1施工方案

土方采用机械开挖，人工浇筑地梁，人工砌筑。

4.2施工工艺及流程抄平、放线→验线→土方开挖→验槽→毛石基础砌筑→验收基础→地梁钢筋绑扎→验筋→地梁封模→地梁模板验收→混凝土浇筑→砌砖→压顶→整体验收

4.3施工方法及要求

4.3.1测量放线

利用全站仪根据已校正控制点放出围墙中心线，然后用钢尺放出各个毛石基础具体位置。

4.3.2土方开挖

用挖掘机挖出基础基坑，地坪挖到地梁下表面，如果岩层较坚硬，挖到原岩层上表面即可，避免破坏原来的岩层。然后通知业主、监理验槽，准备砌筑毛石基础。

4.3.3毛石基础砌筑

砌筑前应拉线检验基坑位置，用水准仪检验基坑标高，位置及标高检验无误则进行毛石基础砌筑，砌筑方法应正确，应采用上下错缝，内外搭砌。灰缝厚度应按照有关规定控制厚度，毛石基础上表面应用砂浆找平，以便于混凝土

公司2150MW电厂察右中旗项目部地梁的浇筑。基础做好后通知业主、监理验收，准备做混凝土地梁。

4.3.4混凝土地梁

4.3.4.1钢筋绑扎

首先应铺好底模进行钢筋绑扎，绑扎时要控制好钢筋标高及间距，钢筋搭接倍数应达到规范要求，应按图纸要求确保箍筋间距。不得出现少筋现象。钢筋绑扎完成后，通州监理、业主验收，准备封模。

4.3.4.2支模

模板安装前，将板面清除干净刷好脱模剂。脱模剂选用专用脱模剂，要求涂刷均匀，不得漏刷及有流坠现象。模板组装时，应注意模板与钢筋间距，确保保护层厚度。所有模板交接处均粘贴密封条，粘贴时密封条低于模板面1—2mm。模板必须加固牢固避免混凝土浇筑时涨模。模板在钢筋绑扎后支模前先进行一遍彻底清理，在支模板后用大功率吸尘器伸入将模内杂物彻底清理并浇水湿润。拆模过程中必须注意保护模板，做到小心轻放，以防损伤模板表面。拆下后模板及时清理回收，按规格堆放整齐，以备重复使用。模板安装完成后，通知业主、监理验收，准备浇筑混凝土。

4.3.4.3混凝土浇筑

混凝土浇筑时振捣棒快插慢拔，不得漏振，砼表面呈现水平，不再下沉，不再出现汽泡，表面泛出灰浆为止。砼的运输、浇筑及间歇时间不能超过初凝时间。砼振捣采用二次振捣，增加砼密实度，减少砼内部微裂缝提高砼强度，振动时间控制在15~20秒，避免靠近模板、套管，以防止梁移位变形。砼顶面标高必须严格控制，允许误mm。表面振捣后若浮浆过多，可考虑撒同成分减水石子、砂子混合材料。砼表面初凝前，应用抹子进行抹面，以保证梁上表面的平整度。混凝土凝固后需进行混凝土养护，拆模后，将砼表面胶带纸、浮浆等杂物及时清理；对于麻面、模板接缝等小缺陷，用水泥掺107胶素浆修补（同砼用水泥），表面抹平。混凝土达到强度后，进行砖砌筑。

4.3.5墙体砌筑

首先在地梁上铺上第一层砖，待第一层砖铺好后采用20mm厚1:2水泥砂浆，内掺5%防水粉作防潮层，然后开始砌筑上面的墙体，砌筑时采用一顺一丁，梅花丁或者三顺一丁砌法。砌砖时应该注意平整度及垂直度均符合要求后再

公司2150MW电厂察右中旗项目部砌砖，砌砖时要双面挂线，如果长墙使用通线中间要设几个支线点，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致平直通顺。水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度应保证在10mm，不应小于8mm，也不应大于12mm。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3小时内用完，水泥混合砂浆必须在4小时内用完。不得使用过夜砂浆，砌墙应随砌随将舌头灰刮尽。砌筑完成后，通知业主、监理验收后，进行抹灰。抹灰时要按照规范厚度进行，要将墙面抹平不得出现凹凸现象。

4.3.6压顶

按照业主要求及图集规范要求进行压顶制作。

5成品保护措施

5.1模板每次使用后应及时清洁板面，严禁用坚硬物敲刮板面。

5.2模板在地下拼装后，应编号标识，分类堆放在未用的存放地点。

5.3模板每次周转下来，其下边必须垫100100方木，边角对齐堆放在平整地面上，板面不得与地面接触，存放处应通风良好，且防止日晒雨淋，并定期检查，有条件时，可盖上防水布。

5.4用后的模板如只是边角损坏，可截小继续使用。

5.5多层木模板支设、拆除时，严禁与硬物碰撞、撬棍敲打、任意抛掷和钢筋在板面拖拉。

5.6砼振捣时，应严格控制振捣棒插入深度和位置，避免振捣棒振坏底、侧模板。

5.7手推车应平稳行使，防止碰撞墙体。

5.8砌体砌筑完成后，未经有关人员的检查验收，轴线桩、水准桩、皮数杆应加以保护，不得碰坏拆除。

5.9砂浆稠度应适宜，砌筑过程中及时清理，防止砂浆溅脏墙面。

6作业的安全保证措施

6.1危险源辨识及控制措施

公司2150MW电厂察右中旗项目部

①危险源辨识：本工程施工需要搭设跳板、用切割机、电焊机等。可导致的安全事故为：墙体坠物、物体打击、机械设备损伤。危险源点的管理施行责任制，具体责任落实到现场土建施工队伍、专业队伍中。在工程施工的全过程中，要针对不同的作业条件、工序、环境，对危险源点进行连续性的、周期性的分级、分类评估。以7天为一个评估周期。

②控制措施：针对上述危险源点的预控，项目部临时成立应急指挥小组和应急办公室。

应急指挥小组职责：

负责组织编制施工现场的应急计划，内容包括发生事故险情时的处理方案、人员分工、设备运行等。保证所有的应急设备、设施完好有效，并组织职工的培训和应急演练，使应急人员能够熟练掌握。在了生事故险情又与当地有关部门、上级主管部门失去联系时，现场最高负责人有权采取一切应急措施。并负责危险源点的管理工作。

应急办公室职责：

负责传达和执行现场应急指挥领导小组的各项指令，提出应急力量配备计划，现场应急指挥领导小组审批后执行。及时掌握施工现场的生产动态，发生事故险情时，迅速做出判断，采取应急措施，并上报应急指挥领导小组。负责收集异常的气象信息、上级和有关部门的险情通报，异常情况下及时向现场应急指挥领导小组报告，并立即通知到各生产运行部门，指挥各部门做好应急准备。

6.2安全技术、防护措施

公司2150MW电厂察右中旗项目部

(一)施工现场安全注意事项：

1.入场前必须进行安全教育培训，经考试合格后方可上岗。

2.进入施工现场必须戴好合格的安全帽，系好下额带。

3.现场禁止吸烟。

4.严禁酒后作业。

5.禁止穿拖鞋、赤脚、光背。

6.禁止追逐打闹。

7.照明灯、电焊机等用电设备必须有可靠的接零。

8.禁止私自拆除或移动防护设备设施及电器设备。

（二）砌筑安全操作规程

1.砌筑高度超过2m时，应搭设跳板作业。

2.砌筑作业面下方不得有人，交叉作业必须设置可靠、安全的防护隔离层，挂线的坠物必须牢固。不得站在墙顶上行走、作业。

3.由上向下向运送材料、砂浆时，严禁向下猛倒和抛掷物料、工具。作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运，做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。

4.人工用手推车运料，两车前后距离平地上不得小于2m，坡道上不得小于3m。采用垂直运输，严禁超载。装砂浆的料斗不能装的过满，应低于料斗上沿10cm。

5.作业前必须检查工具、设备、现场环境等，确认安全后方可作业。要认

公司2150MW电厂察右中旗项目部看在施工程洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、挡脚板、立网是否齐全、牢固。脚手板是否按要求间距放正、绑牢，有无探头板和空隙。

6.作业中出现危险征兆时，作业人员应暂停作业，撤至安全区域，并立即向上级报告。未经施工技术管理人员批准，严禁恢复作业，紧急处理时，必须在施工技术管理人员指挥下进行作业。

7.作业中发生事故，必须及时抢救受伤人员，迅速报告上级，保护事故现场，并采取措施控制事故。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时，必须在施工技术管理人员的指导下进行抢救。

8.不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑，以免将墙体碰撞倒塌或上料时失手掉下造成安全事故。

7、质量保证措施

7.1质量保证体系

砌筑工程施工阶段项目部成立由项目经理、工程经理、总工领导，质检、安全中间控制，技术员负责的三级管理系统。

7.2质量控制措施

7.2.1砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料的主要性能的进场复验报告。砂浆的品种、强度等级必须达到设计要求，按规定制作试块，试压强度等级不得低于设计强度。严禁使用国家明令淘汰的材料。材料进场之后，必须由质检员、材料员、技术员进行检查、验收，并填写验收单、合格后方可进行使用。

公司2150MW电厂察右中旗项目部

7.2.2在施工过程中严格执行“三检”制度。在砌筑之前，应对砌筑施工条件进行验收，验收合格后方可进行砌筑施工作业。

7.2.3砌筑错缝应符合规定，不得出现竖向通缝，压缝尺寸应达到本标准的要求。转角处、交接处必须同时砌筑，必须留槎时应留斜槎。灰缝均匀一致。

7.2.4砌筑砂浆应密实，砌块应平顺，不得出现破槎、松动。

7.2.5允许偏差项目

8环境保护措施及文明施工保护措施

8.1环境保护措施

8.1.1防止空气污染措施

在砌筑施工阶段所造成的空气污染，主要来自建筑机械和车辆产生的

尘埃和排放的气体。其中尘埃问题最值得关注。而前期的场地平整工

察右中旗项目部公司2150MW电厂

程、土方开挖工程、废旧房屋的拆卸将成为尘埃的主要来源。车辆在水泥路上行驶、物料装卸、易生尘埃的物料堆放、推土机操作、凿石破碎等工序均会引起尘埃。因此，防止空气污染措施是针对个别工序实施的。

采用的措施包括：

（1）在车辆出口处设置洗车池和洗车机，车辆清洗轮胎后，方能离开工地。

（2）用水车对工地内泥土路面的主要运输道路定时洒水，以维持整个道路表面湿润，并在工地内车辆流量大的道路旁加装喷水龙头，加强路面洒水效果。

（3）载有易生尘埃物料的车辆离开工地时，以清洁和不渗透的隔尘布完全覆盖所载物料，确保物料不会漏出。对工地存放的易生尘埃物料也要完全覆盖，防止扬尘。

（4）进行钻孔、切割、磨光或机械碎破作业时，不断地在作业的表面喷洒水，用以抑制尘埃排放。

（5）拆卸工程应连续进行，并在拆卸期间，喷洒水或尘埃抑制化学剂，从而维持整个表面湿润。

8.1.2防止噪声污染措施

对施工中产生的噪音污染主要采取以下措施：

（1）使用低噪声机械和尽量避免晚间施工，减少工地运作对噪声敏

察右中旗项目部公司2150MW电厂

感地点所造成的滋扰。

（2）如需要在晚间或假日施工，除严格执行企业制定的噪声管理工作程序外，还派检查人员进行内部巡查，确保所有工程均在合法的情况下进行。

（3）尽量做到早上7点后开始施工，晚上22点后禁止施工，以免扰民。

8.1.3废物管理措施

在项目部砌筑施工期间，会产生下列的废物：砌块废料、砌筑所剩的砂浆、化学废物（如废弃机械润滑油等），以及一般垃圾。

主要采取的措施：

（1）对垃圾进行分类，运往指定地方。

（2）砌筑施工应及时清除落地砂浆。对化学废物要妥善存放，防止泄漏造成污染。当达到一定数量后，请认可的回收商到工地回收。

8.2文明施工保护措施

为搞好现场文明施工和管理，项目部加大力度进行文明施工的宣传，做到人人重视，个个互相监督，搞好现场文明施工。

8.2.1施工现场实现施工封闭化、围栏标准化、现场硬地化管理。减少对周围环境的污染和影响，美化建设工程周围环境。

8.2.2施工现场要求施工作业人员切实做到“工完料尽，场地清”，施工垃圾集中堆放，及时清运，以保持场容的整洁。

察右中旗项目部公司2150MW电厂

8.2.3材料堆放场地

（1）施工及周转材料按施工进度计划分批进场，并依据材料性能分类堆放，标识清楚。做到分规格堆放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。

（2）施工现场材料保管，依据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。

（3）贵重物品、易燃、易爆和有毒物品及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。

标志，并建立严格的领退料手续。

（4）材料堆放场地设置得力的消防措施，消防设施齐全有效，所有施工人员均会正确使用消防器材。