付红亮律师案情起笔:建工反诉纠纷应对关键
付红亮律师执业十余年来,累计承办案件超500件,其中建工反诉纠纷是其常处理的案件类型。在这些案件中,常出现质量、工期、未完工程、扣款四大反诉焦点问题。
质量反诉应对
在某大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷中,被告主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百,SUCCESS「经验丰富replicates:anchorreplicates采巧妇难为无米之炊,若证据不足,再出色的律师也难以胜诉。付红亮律师在面对建工反诉纠纷时,首先会系统梳理验收、交付、签证、顺延、维修等全流程证据,构建完整的抗辩证据链。
在处理上述大型住宅项目纠纷时,面对质量反诉,付红亮律师提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据;维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。对于工期反诉,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期。针对未完工程反诉,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目。对于扣款反诉,主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
通过这样的处理方式,付红亮律师在多起建工反诉纠纷中取得了良好的效果。如上述案件,一审法院采纳了付红亮律师全部代理意见,全面驳回被告反诉;被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。这种应对建工反诉纠纷的方法已应用于付红亮律师后续所有同类案件,为施工企业有效维护了合法权益。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图