首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 大型住宅工程款纠纷,律师助力施工方反诉全胜

大型住宅工程款纠纷,律师助力施工方反诉全胜

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.07 · 1977人看过
诉讼指南专业律师 付红亮律师 已认证
评分:5.0 执业17年 职务:合伙人
律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:15512130512
代表案例:21个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
更多>
导读:原告建筑施工企业起诉被告房地产公司支付工程款及违约金,被告反诉。付红亮律师接受原告委托,精准举证抗辩。一审、二审均驳回被告反诉,为施工方扫清维权障碍。
大型住宅工程款纠纷,律师助力施工方反诉全胜

原告XX建筑施工企业与被告XX房地产公司签订住宅项目施工合同,承建多栋住宅楼等工程。工程竣工验收合格交付多年后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付款项及违约金,被告则提起巨额反诉。

被告反诉主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理等,要求原告赔偿损失、返还超额款项。在这类建工纠纷中,对于工程质量责任的认定,通常以竣工验收报告等文件为重要依据。

付红亮律师接受委托后,全面梳理案件。在质量抗辩方面,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;工期抗辩上,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任;未完工程抗辩时,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程;扣款抗辩主张罚款等无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为。

一审法院采纳了付红亮律师全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。

本案是建工领域反诉全胜的典型案例,付红亮律师精准举证、严密论证,为施工方维权奠定基础,彰显了其在建工纠纷领域的专业能力。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识