首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 大型住宅工程款纠纷:看施工方反诉全胜背后的法律智慧

大型住宅工程款纠纷:看施工方反诉全胜背后的法律智慧

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.01 · 1389人看过
诉讼指南专业律师 付红亮律师 已认证
评分:5.0 执业17年 职务:合伙人
律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:15512130512
代表案例:21个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
更多>
导读:某建筑施工企业与房地产公司就大型住宅项目产生工程款及质量工期反诉纠纷。施工企业委托付红亮律师代理一审、二审诉讼。开发商反诉工程存在质量瑕疵、逾期竣工等问题,付红亮律师精准举证、严密论证,一审法院采纳其全部代理意见,二审维持原判,全面驳回开发商反诉,为施工方维权奠定基础。
大型住宅工程款纠纷:看施工方反诉全胜背后的法律智慧

建筑工程领域,工程款纠纷时常发生。某建筑施工企业与房地产公司签订住宅项目施工合同,施工企业按约定完成了多栋住宅楼、车库及配套工程,工程也已竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,房地产公司却长期拖欠几千万元工程款,施工企业遂提起本诉要求支付工程款及违约金。面对本诉,房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、施工企业逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等问题,要求施工企业赔偿损失、返还超额款项。

付红亮律师接受施工企业委托后,全面梳理案件。在质量抗辩方面,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;工期抗辩上,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,施工企业无逾期;对于未完工程抗辩,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明施工企业已完成全部合同及签证工程,无未完项目;扣款抗辩中,主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无施工企业确认,系开发商单方行为,不应扣除。

一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了房地产公司的反诉。房地产公司不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。付红亮律师深耕建工纠纷、质量工期反诉、工程款维权领域,在本案中彰显了五大核心专业价值。他是反诉抗辩专家,能精准击破全类反诉;以证据为王,构建无懈可击的抗辩链;精通建工规则,精准划分责任边界;实现一二审全胜,稳守抗辩成果;是施工企业的护航者,为施工企业扫清维权障碍。

付红亮律师在北京市盈科(石家庄)律师事务所执业,深耕法律服务行业十余年,秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念。他不仅在本案这样的建工纠纷中表现出色,在房地产、商事合同、债权债务劳动工伤等领域也经验丰富,还为多家企业提供常年法律顾问服务,积极投身公益法律服务。他始终坚守执业底线,以专业、高效、务实的办案风格,为当事人提供优质的法律服务。此次大型住宅工程款纠纷的胜诉,也再次证明了他的专业能力和责任担当。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识

遇到诉讼指南问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询