首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 装修烂尾钱难追!律师如何为业主扳回一局?

装修烂尾钱难追!律师如何为业主扳回一局?

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.04.13 · 1246人看过
诉讼指南专业律师 程理想律师 已认证
评分:5.0 服务:160人 执业4年
律所:北京云亭(徐州)律师事务所
执业证号:13203202210473482
擅长领域:合同事务
咨询电话:17702591699
案例展示:-
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;程理想律师,执业于北京云亭(徐州)律师事务所,毕业于江南大学,工科学历背景,逻辑严谨,思维缜密。拥有10年以上的商务纠纷处理经验,案件分析及实务处理能力强,执业过程中得到了当事人的一致认可。擅长破产清算、法律顾问、合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护等领域。
更多>
导读:业主李X与装修公司签订合同,支付款项后却遭遇装修停滞。公司注销,责任难寻。程理想律师代理此案,为业主追讨装修款和违约金,他如何突破重重困境,为业主争取最大权益?

工科基因加持的法律“细节猎人”

程理想律师毕业于江南大学,工科背景赋予他强大的逻辑推演与细节把控能力。在法律领域,这一特质让他在处理复杂案件时游刃有余。他构建了涵盖多领域的专业服务体系,秉持着“预防为先、化解为要”的理念,为企业和个人解决了众多法律难题。

装修烂尾引出的棘手官司

2022年1月1日,李X与徐州XX公司签订装修合同,采用“全包”方式,支付了大部分工程款。然而,装修进度停滞在墙面处理阶段。原告发函催告,被告却以原告未支付工程增项款为由,于2022年6月2日停工并要求解除合同。此时,XX公司注销,股东为阚XX。李X委托程理想律师维权,要求确认合同解除、返还剩余装修款、支付违约金和房屋租金损失。

庭审攻防彰显律师实力

庭审中,程律师成为李X最坚实的后盾。对于装修款问题,被告称增项需付款,但未提供证据证明已与原告协商一致。程律师依据合同“工程变更需双方书面协议”的约定,指出被告应承担举证不能的责任。原告支付第三方完成未装修部分费用19873元,低于被告所称增项金额,此主张得到法院支持。

在违约金方面,合同约定延误工期按延期项目报价单金额1‰赔付。程律师依法主张调整,以19873元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍,计算137天,最终法院支持了422.8元违约金。

对于租金损失,因合同未约定证据不足,法院未予支持。但程律师在整个庭审过程中,基于严谨的逻辑和对法律的精准把握,为李X争取到了最大程度的赔偿。最终,法院判决解除合同,被告阚XX支付装修款和违约金,程律师成功帮助业主挽回了损失。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识