承包人能否就其已完成工程主张工程款

一、承包人能否就其已完成工程主张工程款

一般情况下，承包人可以就已完成工程主张工程款，但需满足一定条件。

若建设工程施工合同有效，且工程质量合格，承包人有权按合同约定主张工程款。即使合同无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程经验收合格的，承包人也可参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

若工程质量不合格，经修复后验收合格，承包人能主张工程款，但应承担修复费用；修复后仍不合格，承包人则无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

此外，承包人主张工程款还需注意证据收集，如施工记录、验收报告等，以证明已完成的工程量及质量情况。

二、承包人能否构成职务侵占罪

承包人有可能构成职务侵占罪。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

如果承包人在履行承包合同过程中，利用对承包项目财物的管理、经手等职务便利，将本单位财物非法占为己有，达到数额较大标准，就可能构成此罪。比如，承包人将承包经营所得款项不入账而私自截留、挪用归个人使用；或者将承包企业的设备、原材料等变卖后侵吞款项等行为。

具体是否构成犯罪，需结合案件具体事实、证据，考量其是否有非法占有目的、是否利用职务便利以及侵占财物数额等因素综合判断。一旦构成，将面临刑事处罚。

三、承包人能否据此顺延工期

承包人能否顺延工期需具体分析。根据《民法典》及相关建设工程法规，若出现以下情形，承包人可顺延工期：一是发包人未按约提供施工场地、施工图纸等，致工程无法正常开展；二是发生不可抗力，如地震、洪水等自然灾害，阻碍施工进度；三是设计变更，增加工程量或改变施工方案，影响原定工期。

承包人需在情况发生后，按合同约定或法定期限，及时向发包人发出书面通知，并提供相应证明材料，以主张工期顺延。若承包人未按程序操作，可能影响其顺延工期的主张。所以要结合实际情况和证据来判断承包人能否顺延工期。

当探讨承包人能否就其已完成工程主张工程款时，我们明确了承包人是有相应权利的。但在实际操作中，还有诸多细节值得关注。比如，承包人主张工程款时，需提供完备的施工证据，像工程合同、施工记录、验收文件等，否则可能面临主张困难。另外，若发包人对工程质量存疑，这也可能影响工程款的顺利主张。若你在这方面还有疑问，例如如何确保施工证据的有效性，或者面对发包人质量质疑该如何应对等，不要迟疑，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解答，助力你清晰了解相关权益与应对之策。