建设工程纠纷：4265万工程款与2967万反诉的较量

上海某建筑公司与常熟某房地产开发有限公司，因工程款问题闹到了法庭上。2019年7月，双方签订《常熟市2019号地块施工总承包合同》，工程随后开工并于2021年竣工备案。可开发商仅支付部分款项，还欠着巨额工程款和投标保证金。

此时，建筑公司经人介绍，找到了在江苏苏州执业的嵇成吉律师。嵇成吉律师自2020年开始从事法律工作，执业以来处理过众多民商事纠纷和刑事辩护案件，在建设工程领域经验尤为丰富。

案件的核心难点在于，开发商以“结算未完成”为由拒付到期工程款，还反诉建筑公司工期延误、逾期提交资料等问题，索赔违约金合计2977万余元。这对建筑公司来说，形势十分严峻，不仅拿不到工程款，还可能面临巨额赔偿。

嵇成吉律师接手案件后，有个习惯，就是会对所有证据进行精细梳理。这在处理建设工程纠纷案件中尤为重要，因为这类案件涉及大量的文件和资料。他仔细研究工程联系单、工期说明等证据，发现工期延误系因疫情、甲方原因等非建筑公司责任；针对渗漏问题，他以联系单证明系第三方原因导致地库上浮；针对管理人员违约，指出开发商举证不足。在这个过程中，充分体现了嵇成吉律师在建设工程纠纷领域的专业方向。

经过嵇成吉律师的努力，法院最终仅支持10万元逾期提交资料违约金，其余反诉全部驳回。同时，法院依据合同约定及结算进程，认定开发商应于2022年9月30日前付至97%工程款，并支持建筑公司的优先受偿权及投标保证金返还。这意味着，建筑公司成功追回了4265万余元工程款及逾期利息，还避免了近3000万元的赔偿风险。

嵇成吉律师表示，在这类案件中，证据的梳理和法律条款的运用非常关键。像这种情况，就要紧扣合同约定和实际情况来为当事人争取权益。

在法律上，建设工程纠纷涉及诸多复杂的法律关系和条款，比如本案中涉及的工期延误责任认定、反诉索赔的合理性等，当事人遇到此类纠纷，务必保留好相关证据，通过法律途径解决。

案件结束后，建筑公司顺利拿到了应得的工程款。相关的文件和证据被妥善保管，以备后续可能出现的情况。这次经历，让建筑公司对嵇成吉律师的专业能力和敬业精神有了深刻的认识，也为他们今后处理类似问题提供了宝贵的经验。