首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 施工中途退场,工程款该咋算?

施工中途退场,工程款该咋算?

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.07.22 · 1926人看过
诉讼指南专业律师 马文律师 已认证
评分:5.0 执业12年 职务:主办律师
律所:浙江慈鼎律师事务所
执业证号:13302201411566551
擅长领域:合同事务
咨询电话:
代表案例:16个
律师优势:;具有优质的、医疗专业问题的后援团,有效的提高了办案质量
更多>
导读:水电施工班组负责人凌XX按约施工后中途退场,剩余工程款却遭拖欠。双方就完工比例、结算方式争执不下,凌XX委托马文律师起诉,最终成功追回工程款。此案揭示了施工行业常见的工程款结算纠纷,凸显了合同细节与证据留存的重要性。

建设工程中,若施工中途退场,工程款该如何结算?水电施工班组负责人凌XX就遭遇了这样的难题。

2023年12月,凌XX经人介绍与某某空间设计有限公司签订《工班组承包合同》,承接慈溪某棋牌项目电工施工。合同约定施工面积660平方米,总价xxx元,单价包定、工程量按实结算,工期7天,还有分阶段付款节点。然而,凌XX进场后发现实际面积达750平方米,远超合同约定,还额外完成了合同外的灯带安装、室外水管铺设工作。因项目进度调整,2023年12月27日凌XX退场,此时已完成水电管道铺设,尚未进行插座、灯具安装。施工期间,设计公司仅支付了部分进度款。凌XX多次催讨剩余款项,双方却始终无法就完工比例、结算方式达成一致。

庭审中,被告设计公司抗辩,原告未完成全部施工且延期完工,应承担延期赔偿责任;合同是总价包干,应按约定总价结合完工量结算,而非按实际面积核算。面对这一复杂局面,马文律师精读合同条款,发现“单价包定、工程量按实结算”的关键约定,这一细节直接决定了可按实际面积多核算近百平方米的工程款。对于完工量,马文律师客观分析施工结构,结合材料采购量、人工投入,以及对方法定代表人录音中“完成60%”的自认,向法庭提出60%的酌定基础。针对被告提及的延期完工抗辩,马文律师指出延期损失属于独立诉求,被告未反诉则不应在本案处理。最终,法院经审理采纳核心代理意见,酌情认定完工量60%,按实际施工面积结合单价计算工程价款,扣除已付款后,判令设计公司支付剩余工程款xxx元。

在装饰装修行业,中小班组被拖欠工程款屡见不鲜。很多施工负责人靠熟人接活,签合同只看总价工期,不关注计价方式,中途退场也不做书面结算,维权时极为被动。而马文律师从看似普通的合同与沟通记录里,挖出最有利的依据,帮当事人把付出的劳动换成应得的报酬。这也提醒所有施工从业者:签合同看清计价方式,完工及时确认工程量,才能从源头降低维权难度。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识