首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 朱传奇律师从无甲方签字签证证据链追回60万工程款

朱传奇律师从无甲方签字签证证据链追回60万工程款

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.13 · 1192人看过
诉讼指南专业律师 朱传奇律师 已认证
评分:5.0 服务:999+人 执业8年
律所:安徽淮潘律师事务所
执业证号:13404201810042917
擅长领域:刑事辩护
咨询电话:18255431113
代表案例:22个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;因为专业,所以领先
更多>
导读:在建设工程施工合同纠纷中,朱传奇律师面对无甲方签字签证、手续不完备等难题,通过收集监理确认、信X答复等证据形成完整证据链,成功帮助施工单位追回60万余元新增工程款及相应利息。
朱传奇律师从无甲方签字签证证据链追回60万工程款

无签字签证成索赔难题

湖南某建设集团有限公司在2016年7月中标淮南市某交通运输主管部门发包的农村道路畅通工程。施工时,发现设计未勘测到的隐蔽沟塘,需清淤换填、拆除旧路面,属合同外新增工程。经被告及监理单位现场确认后施工,可被告以变更手续不完善、审计未包含为由,长期拒付该部分工程款。多年协商、信X无果后,委托朱传奇律师提起诉讼,被告以工程款已按审计结果全额付清、原告主张已过诉讼时效、新增工程变更手续不全不应支付进行抗辩。

收集证据锁定增量事实

朱传奇律师为证明新增工程真实存在且系被告要求施工,展开一系列行动。第一步,收集工程变更申报表,从其中读取到工程变更的具体内容和要求;第二步,获取监理签字确认单,确认施工过程得到监理认可;第三步,取得被告信X答复和监理单位情况说明,进一步证实新增工程的合法性。这些证据形成完整证据链,法院据此认定增量工程合法有效。

破解时效与确定造价

为破解被告的时效抗辩,朱传奇律师调取信X记录和接访答复,发现原告多年来持续主张权利诉讼时效多次中断,未届满。同时,申请法院委托鉴定,确定新增工程价款为60万余元,为索赔提供权威依据。结合合同质保金条款与验收时间,分段计算应付工程款与质保金的逾期利息,使索赔合法有据。

庭审抗辩扭转局势

庭审中,朱传奇律师针对被告的抗辩逐一回应。拿出完整的证据链,让被告无法否认新增工程的存在;以信X记录证明诉讼时效未过;用鉴定结果确定工程款金额。被告在面对这些有力证据时,无法继续坚持其不付款理由。

判决胜诉追回工程款

法院采纳朱传奇律师全部核心意见,判决被告于生效后十五日内支付原告新增工程款60万余元及相应逾期利息,案件受理费鉴定费全部由被告承担,驳回被告时效抗辩及不付款理由。朱传奇律师通过构建证据链、破解时效抗辩和确定工程价款,改变了案件走向,成功帮助施工单位追回工程款,维护了其合法权益。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识