人工费承包合同协议优选（范本21篇）

人工费承包合同协议优选1

建房单包人工费协议书

甲方用人单位名称：

工程地址：

身份证号：

乙方组织人工名称：

家庭住址：

身份证号：

工程名称：李长林、李长松农村自用自建房，本协议在遵守国家法律法规，经甲乙双方共同协商，甲方将该工程主体全部人工费乙方承包。

工程范围：主体修建的木工、钢筋工、泥工所有人工费以及所用的工具机械，木板，木方，钉子，铁丝，及所有的周转材料。甲方只提供主材（其余不明确小材料，甲方补足500元）。

工程单价：按图纸上的建筑面积算，每平方240元，只有滴水之外的面积按1/2计算，上至盖瓦，下至散水及内外拌均在这单价内。另±0以下所用人工补助3000元，其它所产生的费用均由乙方承担。

工程工期：2015年8月至11月底，高温、雨天顺延正常情况下，必须按进度施工。乙方向甲方提供一份书面进度表。

质量要求：所有工序必须达到国家工程质量要求的合格。不得偷漏程序。乙方工人必须服从管理，发现有质量问题，乙方必须修改，如多次不听，甲方有权终止合同并有权拒付工资。

技术规范：钢筋工须一位掌握质量人员，同甲方协商所用钢筋的大小、数量、确保本次修建的质量，木板必须厚薄一致，确保模的平整度和美观。所用材料，乙方必须提前三天通知甲方。确保材料的及时到位。

文明安全施工：甲方给乙方买安全保险，配合甲方其它人员协同施工。如电工等。乙方必须高度重视安全，不得违规操作。按规定做好一切安全措施，安全不到位，甲方有权提出整改，如因乙方民工操作失误和民工酒后作业发生的工作事故，民工自行负责。如果在施工中乙方造成工作事故，自己的员工由乙方自己负责，如甲方另由其他施工必须和乙方协商好才能施工。以防误伤。

施工要求：每项工程完成后，清洁必须到位，不得乱放材料，保证现场的整洁。做到现场整洁干净。所产生的建渣及时清理。

技术规范：乙方用现有的图纸正确配合甲方技术交底，超平、放线确保本次修建的质量。

注：乙方为单包不赔偿任何性质的返工材料。

其它要求：节约用料，每天拌的料必须用完，有重大浪费由乙方负责，乙方必须管理好甲、乙双方所有建筑材料及工具。不得偷、卖或送人，水泥、钢筋等必须盖好。

在工程以外的用工，甲方向乙方支付大工180元，小工80元。乙方必须配合组织，不得以工程以外为由拒绝出工，有零星工程等二次装修，甲、乙双方按市场行情当面议价。

付款方式：一层顶浇灌后，三天内支付20000.00元（贰万元整）。二层顶浇灌完后，三天内支付20000.00元（贰万元整）。三层顶浇灌完后，三天内支付10000.00元（壹万元整）。竣工后，三天内支付50000.00元（伍万元整）。若年前未发现大的质量问题，支付剩余全部工程款。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效。具同等法律效力。

未尽事宜：

甲方签字： 乙方签字：

签订时间： 年 月 日

人工费承包合同协议优选2

一、在华律平台代写劳务承包合同（承包人本）怎样收费
在华律平台，该服务优惠价格499元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
够快捷，您下单后律师会在5-30分钟内与您联系，并承诺三个工作日内不限次修改，满意为止，三个工作日内不限次答疑。
三、合同签订的注意事项：
一、核实确认对方当事人的主体资格
1、合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之)，确认其真实身份及行为能力。
2、合同对方为法人：
到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；
核实订约人是否经其所在公司授权委托，查验其授权委托书、介绍信、合同书；
签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
3、合同对方为“其他组织”：
对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。
4、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。

二、合同形式：
1、必须以书面形式签订合同；
2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书并盖章签字；
3、倒签合同要标明合同背景。
三、合同的必备条款要具体、明确：
1、当事人名称须真实、一致；
2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；
3、注意验收方法、程序和时间；
4、履行方式须具体：交货方式、结算方式；
5、履行期限须确定某一时间点或时间段；
6、尽量明确本司所在地为合同履行地；
7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法；
8、解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或广州仲裁委员会仲裁。
四、订约前的合同义务：
1、尽协助、通知义务；
21、订约时获取的对方商业秘密，不得泄露和使用。
五、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理，出具时应标明合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。
业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。
发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的，及时确定是否追认；不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。必要时要求警方介入，追究其刑事责任。
六、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在除斥期间内行使撤销权(即一年)。
七、合同签订后，合同原件须交公司统一保管。
八、合同内容不得损害社会公共利益、不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益，不得含有造成对方人身伤害或因故意及重大过失造成对方财产损失的免责条款。

人工费承包合同协议优选3

一、在华律平台个人土地承包协议书代写怎么收费
在华律平台，该服务优惠价格888元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
明确双方责任，尽可能避免当事人责任，增加对当事人有利的条款。合同不但有权利，也有义务，当事人未履行义务就需要承担相应的责任，诸如赔偿损失、维修、更换、退款退货等等。而律师能合法的前提下，结合双方意愿，尽可能在代写合同中帮助当事人减免责任，同时增加对当事人有利的条款。
三、签订合同的必要性
我们能够通过合同来约束当时是人双方的权利义务，在当事人一方不按照合同义务办事情时我们可以通过合同证明其有义务，要去其履行义务，如果不履行义务则可以诉讼等方式要求对方违约赔偿。

人工费承包合同协议优选4

一、在华律平台起草承包足浴店承包协议合同怎么收费
在华律平台，该服务优惠价格888元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
量身定制，律师针对您的诉求和目的，及时点出合同关键问题和风险，清晰明确地表达您的法律主张。
三、保证合同除斥期间和诉讼时效什么关系
(一)保证期间是除斥期间保证期间，是根据当事人约定或者法律规定，债权人应当向债务人(在一般保证情况下)或者保证人(在连带保证情况下)主张权利的期间。进一步说，保证期间是债权人主张请求权的权利存续期间，债权人在该期间内没有主张权利，则保证人不再承担保证责任，即，保证期间届满发生实体权利消灭的法律后果。
（二）保证期间是一个不变期间。债权人和保证人可以在保证合同中自行约定保证期间，如果没有约定，一般保证的保证期间为主债务履行期届满止日起六个月。另外，如果合同中约定的保证期间早于或等于主债务履行期限，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满止日起六个月。而在保证合同中经常出现的以保证人承担保证责任直至主债务本息还清时止或相类似的字样约定保证期间的，视为约定不明，保证期间为主债务履行期届满之日起二年。这里，保证期间的起算点是主债务履行期届满之日，那么，如果主合同对主债务的履行期没有预定或者约定不明时，保证期间自债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算。

人工费承包合同协议优选5

一、在华律平台代写宾馆厨房人工承包合同怎样收费
在华律平台，该服务优惠价格888元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
售后有保障。客户可以尊享3日内不限次修改和免费答疑服务，且代写合同全程服务有保障，不满意可以申请退款。
三、合同违约怎么起诉
合同违约，一般的诉讼流程如下：
1、一方当事人撰写起诉状，到人民法院提起诉讼；
2、人民法院受理后，如果符合起诉条件，作出立案决定；
3、人民法院将起诉状副本送达给被告；
4、开庭前三天通知当事人；
5、参加庭审。
《民事诉讼法》第一百二十条规定，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。
书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。
第一百二十三条规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。

人工费承包合同协议优选6

甲方(雇主)：_________________乙方(家政人员)：_________________

甲乙双方根据大家平等自愿的原则，现就涉及家庭服务过程中的相关与义务达成建筑工程人工费承包合同，具体内容如下：_________________

一、工作时间及地址

工作时间：_________________□住家制。□包吃住;□包吃不住;□不包吃住;□其它：_________________。工作地址：_________________。

二、甲方的权利和义务

1、及时按月付给家政服务员足额的劳务工资。家政服务员休息日每月不少于两天，遇国家规定的节、假日，不能休息的，双方协商，适当加薪。不得拖欠或扣发家政服务员的工资。双方拟定每月发放一次工资。

2、做到平等待人、不岐视、不虐待、保证家政服务员服务期间人身、财产的安全。有义务对家政服务员的家政服务工作进行指导。

3、家政服务员突发急病或其它伤害时，应采取必要措施，治病救人。因从事合同规定的工作致伤，应适当负担家政服务员医疗、医药费用。

4、有权要求和安排家政服务员重新进行体检，如果体检不合格，费用由家政服务员承担，反之，由甲方承担。

5、甲方家中手饰、珠宝、现金等贵重物品应自行妥善保管。对家政服务员因工作失误造成的经济损失，应同其协商解决或求助法律帮助。不得侵犯家政服务员的人员权益。

6、发现家政服务员患有不能胜任家政服务的疾病，应及时将其送回，并解除合同。

7、甲方如发现乙方有损害甲方权益的行为，或不胜任家政服务工作，甲方有权解除合同。

人工费承包合同协议优选7

甲方:_________________ 地址:_________________

法定代表人(主要负责人):_________________

乙方 :_________________性别:____身份证号码:_________________

现通信地址:_________________联系电话:_________________

为建立劳动关系，明确权利义务，依据劳动法、劳动合同法等有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 本合同期限自________年____月____日起至________年____月____日止。其中试用期为________年____月____日起至________年____月____日止。

第二条 甲方根据工作需要，安排乙方在________工作岗位，乙方的工作任务为________，工作地点为________。经双方协商同意，甲方可以调换乙方的工种或岗位及工作地点。

乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。

第三条 乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方于每月________日支付工资，支付的工资为________元/月，其中试用期的工资为________元/月。或者实行计件制，计件单价为________。

第四条 工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。

第五条 双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理，甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明。符合法律、法规规定的，支付乙方经济补偿。

第六条 其他未尽事项按照国家及地方现行有关规定执行。

第七条 双方其他约定

第八条 本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方签字(盖章)________ 乙方签字________

签订时间：________年____月____日

人工费承包合同协议优选8

委托方：____________________有限公司(以下简称甲方)

受托方：____________________ (以下简称乙方)

为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与 ，根据《民法典》等有关法律法规的规定。 遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。

一、 联合内容

甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费(含违约金)和预存水费(即用户将水费先行缴存至自来水公司)。

二、 甲方权利和义务

1、甲方负责甲方的数据库及通讯程序的正常运行，便于乙方联网查询或收取自来水费;

2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督;

3、甲方配合乙方完成代收费业务系统的开发和维护。 委托乙方以现金方式收取居民自来水费(含违约金)和预存水费。 错扣、重扣、漏扣或用户持有疑异的由责任方进行处理解决;

4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月_____日前支付给乙方。

三、 乙方权利和义务

1、乙方所管理的网点办理现金代收自来水费和预存充值水费业务，法定假日确保正常营业;

2、乙方收费营业人员应正确熟练地使用电脑网络收费系统。 乙方应向用户提供优质服务，非设备故障，不得以任何理由拒收、缓收自来水费，不得拒绝用户查询自来水费和预存水费余额;

3、乙方应配备技术维护人员，确保系统正常运行，发生故障及时排除，故障期间必须妥善解决客户投诉;

4、乙方收取逾期自来水费时，应按甲方提供的标准数据收取违约金。 未经甲方同意，乙方不得擅自变更、删除自来水用户信息;

5、乙方收取自来水费(含违约金)时应开具发票，收取预存水费时应开具收据，发票和收据均需电脑开具，不得手工填写;乙方应指定专人管理水费发票，对缴回甲方的发票存根联需按号码顺序装订(含废票)，若有遗失，按国家《发票管理》的'有关规定处理，并承担责任和由此引起的一切损失;

6、乙方在每日_____时前向甲方传递当天收费清单文件吗，以便甲方及时对帐，如有异常应及时通知甲方;甲乙双方每日核对数据时如果出现差错甲方根据乙方提供的对帐文件或实际收费情况进行差错处理。 因乙方提供的对帐数据错误造成的一切后果及损失由乙方承担;

7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至 的现有通讯线路， 乙方有义务与 共同确保该线路的畅通。

8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。

9、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户(每十日结转一次)并附对帐清单。

四、 违约责任

1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任;

2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。

五、 附则

1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效;

2、一方提出修改、变更、增加协议条款时，须经对方书面同意，并另行签订补充协议;

3、一方提出终止协议，须提前3个月书面通知对方，并征得对方书面同意后可解除本协议;

4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认;

5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。

委托方(公章)_______________受托方(公章)_______________

法定代表人(或委托人)_______________法定代表人(或委托人)_______________

签约时间：_______________签约时间：_______________

人工费承包合同协议优选9

项目名称：

地址：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、承包单价：按建筑面积(每平方米： 元计算)。

二、质量：生产过程中，乙方要严格按照建筑施工规范施工，绝对服从甲方安排工程进度，保证质量完成本工程，如有特殊情况下，应由甲乙双方共同商议后尽量完成工程量。

三、安全：

1、乙方施工人员入场必须遵守安全规程佩带安全帽，禁止穿拖鞋、酗酒进入施工现场，禁止打架斗殴、酗酒闹事，(注：如出现喝酒、闹事、打架情况，不管任何理由罚款壹万元从乙方工程款里扣除，情节严重的交由当地派出所处理)并清退闹事人员。

2、如施工中由自身疾病导致安全事故并没告知甲方的由本人承担。

3、施工当中安全方面必须遵守施工安全规则，如不遵守规则出现意外伤亡由乙方自己承担，施工当中如出现不安全操作，甲方安全员有理由罚款，如违反操作堆积，出现安全事故由乙方承担。

5、保险由乙方人员自己承担，如不买保险出现工人伤亡事件由乙方自己承担。

四、工程进度：乙方尽可能完成甲方的工程计划，如有拖延施工期和其他无理要求停止施工，按每日1000元给予处罚(加班在正常施工范围内，抢工期时必须加班)不可抗因素除外，如自然灾害、火灾，停工待料等。

五、承包方式：

1、甲方不带施工所需的扎丝，不包括任何设备工具。

2、工作范围包括钢筋、大小料制作、绑扎及钢筋抽样及卸料由乙方负责和塔吊基础。

3、乙方必须做到工完场清，如在甲方通知之后依旧未清理，甲方有权利自行清理后，按300元/工方式扣除乙方工程款。

4、乙方负责本工程所有钢筋工作钢材进场卸料。

六、施工变更：乙方在接到甲方的变更通知未能及时按变更施工，造成返工，损失有乙方负责，如变更使施工量加工，增加施工成本，甲、乙双方可协商按施工量大小给予乙方合理施工费用。

七、付款方式：甲方需乙方进场施工日起：按每月乙方施工总量的75%工程款付给乙方，待冬季不能施工甲方以乙方工程总量85%工程款付给乙方，待乙方主体封顶完工后支付余款100%。拨款时乙方出具工人工资表，工资表人员必须真实，由甲方发放工资，如出具假工资表甲方有理不拨付工程款。(备注：如甲方不能按合同支付乙方工程款，乙方有权停工，所造成的一切损失由甲方承担。(如在施工过程中或第二年，甲方无理由的情况下，由乙方撤出施工现场或违约，甲方承担所有乙方的损失，按总工程量30%给予赔偿。)

八、如在正常施工中，由于甲方因某种原因造成乙方工人在现场停工待料，如超过三天，甲方按乙方现场实数人员给予合理赔偿(每人每天按260元计算)。

九、以上协议由甲乙双方协商达成一致后同意签字生效。此合同一式两份。

甲方代表人： 身份证号：

乙方代表人： 身份证号：

年 月 日

人工费承包合同协议优选10

项目名称：

地址：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、承包单价：按建筑面积(每平方米： 元计算)。

二、质量：生产过程中，乙方要严格按照建筑施工规范施工，绝对服从甲方安排工程进度，保证质量完成本工程，如有特殊情况下，应由甲乙双方共同商议后尽量完成工程量。

三、安全：

1、乙方施工人员入场必须遵守安全规程佩带安全帽，禁止穿拖鞋、酗酒进入施工现场，禁止打架斗殴、酗酒闹事，(注：如出现喝酒、闹事、打架情况，不管任何理由罚款壹万元从乙方工程款里扣除，情节严重的交由当地派出所处理)并清退闹事人员。

2、如施工中由自身疾病导致安全事故并没告知甲方的由本人承担。

3、施工当中安全方面必须遵守施工安全规则，如不遵守规则出现意外伤亡由乙方自己承担，施工当中如出现不安全操作，甲方安全员有理由罚款，如违反操作堆积，出现安全事故由乙方承担。

5、保险由乙方人员自己承担，如不买保险出现工人伤亡事件由乙方自己承担。

四、工程进度：乙方尽可能完成甲方的工程计划，如有拖延施工期和其他无理要求停止施工，按每日1000元给予处罚(加班在正常施工范围内，抢工期时必须加班)不可抗因素除外，如自然灾害、火灾，停工待料等。

五、承包方式：

1、甲方不带施工所需的扎丝，不包括任何设备工具。

2、工作范围包括钢筋、大小料制作、绑扎及钢筋抽样及卸料由乙方负责和塔吊基础。

3、乙方必须做到工完场清，如在甲方通知之后依旧未清理，甲方有权利自行清理后，按300元/工方式扣除乙方工程款。

4、乙方负责本工程所有钢筋工作钢材进场卸料。

六、施工变更：乙方在接到甲方的变更通知未能及时按变更施工，造成返工，损失有乙方负责，如变更使施工量加工，增加施工成本，甲、乙双方可协商按施工量大小给予乙方合理施工费用。

七、付款方式：甲方需乙方进场施工日起：按每月乙方施工总量的75%工程款付给乙方，待冬季不能施工甲方以乙方工程总量85%工程款付给乙方，待乙方主体封顶完工后支付余款100%。拨款时乙方出具工人工资表，工资表人员必须真实，由甲方发放工资，如出具假工资表甲方有理不拨付工程款。(备注：如甲方不能按合同支付乙方工程款，乙方有权停工，所造成的一切损失由甲方承担。(如在施工过程中或第二年，甲方无理由的情况下，由乙方撤出施工现场或违约，甲方承担所有乙方的损失，按总工程量30%给予赔偿。)

八、如在正常施工中，由于甲方因某种原因造成乙方工人在现场停工待料，如超过三天，甲方按乙方现场实数人员给予合理赔偿(每人每天按260元计算)。

九、以上协议由甲乙双方协商达成一致后同意签字生效。此合同一式两份。

甲方代表人： 身份证号：

乙方代表人： 身份证号：

年 月 日

人工费承包合同协议优选11

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就(工程名称)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 。

2. 工程地点： 。

3. 工程立项批准文号： 。

4. 资金来源： 。

5. 工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围：

。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) (￥ 元);

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) (￥ 元);

(2)建安劳保费：

人民币(大写) (￥ 元);

(3)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) (￥ 元);

(4)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) (￥ 元);

(5)暂列金额：

人民币(大写) (￥ 元)。

2. 合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(签字) (签字)

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

人工费承包合同协议优选12

甲方：

乙方：

经双方协商，甲方将脚手架搭设单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作：特制订以下协议条款，望双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：人工劳务费分包

四、承包内容：脚手架工程：包括用料进出场卸、装及归码，型钢和

钢管的油漆，脚手架、架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除，爬升脚手架的拼装、安装和爬升，电梯间及所有防护脚手架、文明工地和所有安全通道等脚手架工程，架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除。

五、承包单价：综合单价按建筑面积(此单价包含2%安全

费用)。

六、工程质量标准：符合脚手架搭设施工验收规范标准;脚手架搭设

必须达到安全施工和文明工地有关规定标准。

七、工期要求：按照项目部总工期计划安排工期;及月计划、周计划

执行。只能提前，不能拖后。

八、双方经济责任：

甲方经济责任：

1、甲方现场代表：

2、甲方对本工程生产全面指负责，双所属的人财物统一调配。

3、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更

等资料。

4、甲方给乙方提供垂直运输设备。

5、按约定向乙方支付承包款项。

乙方经济责任：

1、乙方现场代表：

2、服从甲方统一管理和指挥，对施工的过程及最终产品负责。

3、按图施工，规范操作。

4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目

部安全生产制度，防止安全事故发生。

5、不得将承包内容转包、分包他人施工。

6、如属乙方原因造成施工中质量问题，乙方必须负责修复，一切费用由乙方自理，项目部将视情节轻重予以罚款。

7、施工材料必须及时整理、归类、不得随意浪费材料，同时做到工完场清，保证下道工序的顺利进行。

九、付款方式：

乙方编制当月已完成工程量进度报表和工程申报计划，经甲方审核完毕，于次月五日至十日按甲方审核后工程款的80%支付乙方承包款，工程竣工验收合格后九十日内一次性结清工程尾款。

十、其它：

1、乙方应文明施工，按章作业。必须按照国家规定的操作规程进行操作，严禁违章操作或野蛮施工。凡发生的大小安全事故(包括非施工期间发生的事故)，甲方不承担任何法律和经济责任，均由乙方全部承担。若因乙方的原因而发生的重大伤亡事故给甲方造成的严重声誉影响，甲方扣除乙方1元/㎡。因乙方人员违章作业所造成的安全事故，乙方负全部责任，甲方仅给予提供人道帮助。

2、乙方进工地人员必须持身份证、务工证、暂住证、计划生育证、就业卡(证)。如因证件不齐造成罚款或遣送拘留由乙方承担。进入施工现场必须戴好安全帽，遵守安全生产的一切制度，不得在施工现场为生赌博、打架、嫖娼、酗酒、留宿他人、随地大小便等违规行为。如因不遵守地方和公司项目部的有关规定所造成的一切后果，由乙方负责。

3、乙方所有进场人员必须进行三级教育和安全考试合格后方能使用，必须做好安全生产、文明施工、工完场清。如发现现场材料堆放零乱甲方视情节轻重，最低罚款百元以上。

本协议末尽事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式三份，甲乙双方各持一份，存根一份，工程完工，款付清后自行失效。

甲方签(章) 乙方签(章)

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

人工费承包合同协议优选13

发包方(以下称甲方)：________ 承包方(以下称乙方)：________

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：__________

二、工程地点：__________

三、承包方式：包工、包机械、包安全

第二条 工程期限

一、合同工期总日历天数 10 天

第三条 工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价___安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

第四条 甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条 安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条 奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 附 则

二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：________ 乙方：________

代表：________ 代表：________

年_____月_____日 年_____月_____日

人工费承包合同协议优选14

发包单位：__________________(以下简称甲方)

承包人：__________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。

第二条：施工方案

1、护坡

(1)、基底宽_______米，厚_______米，自下而上慢慢收至高度为_______米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土__实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条：合同工期

1、经双方协商确定,工程期为_______日，暂定于自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条：价格及付款方式

1、工程总承包价为_______元。

2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式：竣工验收后付_______元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条：甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条：乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

第七条：施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条：验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

第九条：违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

第十条：其它

本合同于_______年_______月_______日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。

发包单位(甲方)(盖章)：______________

授权代理人(签字或盖章)：______________联系电话：_______________

承包人(签字或盖章)：______________联系电话：_______________

__________年__________月__________日

人工费承包合同协议优选15

甲方：____________________________（简称甲方）

乙方：________________________________________（简称乙方）

甲方为了保证__公司办公楼项目按质量按时完成，进一步明确甲乙双方的责任、权利，经双方协商特签订如下协议：

一、工期：

本工程自年_____年_____月_____日 开工至年_____年_____月_____日 竣工。各地工班组之间应相互密切配合、协调，并服从公司统一调度。认真做好考勤工作，确保整个工程施工连续性和快速顺利进行。严禁拖拉工期，影响其他班组正常施工或施工总工期，如有发生，公司有权采取相应处理措施。

二、工程人工费：

综合人工费建筑面积计算，金额元m2金额合计_____元 。工资每日出工程考勤及工程进度经核对后报公司审核造册发放，按出勤表30元每日生活费发放。工程竣工后按实结算，并到年底结算付总价的80%，余款到 年底结清人工费。

三、质量要求：

乙方必须做到按设计图纸、国家颁发的施工技术和工程验收规范及有关补充规定实施。如设计不当部分有造成返工损失的，由甲方负责。如施工不当，造成质量事故而返工损失的乙方负责，（人工费、材料费）对各分部项工程验收甲方依据《建筑工程质量检验评定标准》及《建筑工程施工验收规范》，在乙方自检的基础上，由乙方组织项目经理及有关管理人员，对各分部分项工程进行检查验收，合格后方可进行下一道工序的施工，如某一分部或分项工程分项工程达不到合格标准的，其返工损失由乙方负责，对财物料损失均由乙方赔偿，并按工程返工度作出处理。

建设单位进行质监、监理乙方必须给予配合支持。服从上级主管部门的质量监督管理，并按照要求认真做好砼试块、砂浆试块及施工日记等。特别警告乙方，如果对甲方建设单位提供的整修整改意见反对的、争议激烈的、强词夺理的罚款1000元__ 3000元每次。况且每争议一次，甲方对乙方的措施不要乙方签字即可罚款。罚款年底结算扣除50%，另外，的50%在付生活费时马上扣除。

四、料、机械工具及周转材料

乙方应加强物料管理，建筑材料必须堆放整齐。严禁工地物资私拿外出，对因管理不当造成材料损失的，由乙方负责赔款。对偷窃行为的开除施工对做工并罚款乙方承包人1000元每次，付生活费是马上扣除。木材应打堆，钉子应拔

掉，不得乱锯。电器要经常进行维修保养，加强成品保护工作。其他如小型工具，乙方自负。

五、工程安全及文明施工

乙方必须切实抓好安全施工、文明施工，遵守公司的各项规章制度。进入施工现场必须戴好安全帽、扣好安全带。一定要提高安全警惕，安全生产，接受安全教育。如有不戴安全帽和扣安全带的扣除。（罚 元/次/人）。

施工操作前不准喝酒，不准带小孩进入施工现场打闹。打闹者罚各方500元每人（不需打闹人签字罚款单）只罚承包人。（注：安全帽由乙方自理）。

模板使用，不得乱居，电源开关，不准一闸多用，未经训练的职工，不准操作机械，操作人员必须穿戴绝缘手套和绝缘胶鞋。如乙方自身原因违反施工操作规范造成安全事故，（不论轻、重、特大）一切责任均由乙方自负，杜绝伤亡事故的发生，争创文明施工。

六、其他事项：

各班组切实配合抓好工程质量要求，对 柱子的垂直度，平板的平整度，窗台空调板的方正度、垂直度，屋面部位要认真、细致对待、严禁不合格。如有返修、返工、人工、材料均由乙方自负，结算时扣除。

七、补充条款：

1、乙方必须服从命令，如不听指挥扣罚款处理；

2、基础里木方应拆除取出来，不得埋掉头，相反扣款处理；

3、乙方应保证节约用料，不得浪费，如发现一次罚款500元一次；

4、乙方应保证下班时原料及脚手板归堆，收集工具等；

5、梁模板、柱子模板、构造柱模板一定要上油，如不上油扣款500元每次；

6、警告安全全靠自己，后果自负。

九、协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，共同遵照执行。

甲方代表：______乙 方代表：

___年_____年_____月_____日

人工费承包合同协议优选16

劳务分包合同

甲方：__________公司新生项目部

乙方：_____________________ 身份证号：

经双方友好协商，甲方将新生监狱营房改造工程中的水暖安装、给排水安装、卫生洁具安装委托给乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：新生监狱二监区营房改造

工程地点：新生监狱二监区

工程情况：本工程为旧楼改造

二、承包范围及方式

1.承包内容：

本楼的所有卫生间给排水安装、卫生间洁具安装、本楼的采暖管线拆除安装、散热器拆除安装。以上工程含打眼、锯沟，给排水采暖的灌水试验合打压试验。

2.承包方式：

包人工、包质量（合格）、包工期、包安全生产、文明施工。

3.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术、质量、安全要求；规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

4.除甲方现场项目部管理人员的指挥错误，引起返工所发生的费用给予增补外，由乙方施工错误造成的损失将不与计算。

三、施工工期及工人进场时间：

本工程工人自 年10月6日进场施工； 年10月15日基础工程施工完毕； 年10月23日器具安装完毕。确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

四、承包单价：

1.质量、安全、进度、文明施工、作业项目等以上已说明的工作内容和工作范围均在劳务包干范围内。

3.质量、安全、进度、文明施工为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过）。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成总量60％予以结算）。

4.非施工图的承包范围内甲方用工，按日工作时间10小时计，200元/工日。此零工现金结算，不计入工程总价。

五、双方职责、义务及权利:______< /p>

（1）甲方

1.提供必要的施工用水，用电。

2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。

3.编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交2

底和安全生产交底。

4.按工程进度做好材料供应工作。

5.项目部现场管理人员负责对各班组进行生产、技术、安全、质量的检查督促及指导。协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。

6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少 50元，不高 500元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

（2）乙方

1.组织有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁60岁以上、体弱多病的成年人及未成年人进场。

2.进场人员必须持有居民身份证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。

3.严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。

4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购，若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价+5%。

5.按预算到仓库领料。如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，3

超过部分从人工费中扣除。

6.必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。工完场清。

7.因施工造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。

8.垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.

9.乙方必须配合甲方签定正规的劳务备案合同并提供劳务公司的相应资质等。备案费用由乙方负责。

六、质量要求：

1.本工程的质量指标为达到合格，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

2.质量考核分阶段，同时由项目部实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。

七、材料节约及工具使用：

1.安全帽、卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。

2.乙方在施工中,必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少 500元，若遇有场地不清,工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。

3．乙方应及时按照甲方要求的时间提交材料进场计划。

八、安全生产文明施工：

按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。

九、付款方式：

十、其它：

1.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。

2.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。

3.未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。

4.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.

5.本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。

以下无正文

甲方：______________乙 方：_______

甲方代表：______乙 方代表：

___年10月5日 年10月5日

人工费承包合同协议优选17

为了适应现代社会，根据中华人民共和国建筑法、劳动法若干规定，现经甲、乙双方协商达成如下规定条规，望共同遵守执行：

一、工程名称：别墅房。

二、工程地点：渠县城郊区珠山村二社。

三、工程承包方式：总承包本别墅区域的一切水电的设计与安装。

四、承包工资：承包建筑面积：1050平方米，共计人民币26000元。（大写贰万陆仟元整）

五、施工一切工具由乙方负责。

六、各种材料由甲方购买人（需乙方提供清单），但在施工过程中不准有一切材料浪费，如出现类似情况，由乙方照价培偿。

七、乙方必须做到安全施工，如出现一切工伤事故，由乙方自理。

八、付款方式：全工程完工后，经甲方验收合格后10天内付清（如中途乙方需要，可支付当时工段工资的40%）。

九、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

十、本协议一式两份，双方签字生效，具有同等法律效力。

甲方代表：______乙 方代表：

___年_____年_____月_____日

人工费承包合同协议优选18

项目部施工人工费承包合同为加强项目管理，充分调动职工的生产积极性，加快工程进度，确保工程低耗、优质、按期竣工，_目经理部(组)特与_订本人工费承包合同，以便双方共同遵照执行。

1承包工程内容

1.1主体工程：包括除基础挖土、填土、凿桩以外的所有砼工程，例如模板制作、安、拆，钢筋制、安，砼生产和浇捣养护，模板脚手架的搭拆，所有施工缝的打毛清洗，施工料具在现场范围内按指定地点堆放，施工现场附近材料垂直和水平运输，成品保护土00002下的抽排水，钢筋垫块的制安、脱模剂的涂刷、模板木方起钉保养，钢筋除泥除锈，施工垃圾的清理等工作。详细项目和数量见预算书。

2.装饰工程：包括除上述主体工程(砼工程)以外的所有土建工程，以及施工现场附近材料垂直和水平运输，楼地面的基层清理，预留洞的修补，施工垃圾的清理，成品、半成品的保护等，详细项目和数量见预算书。

2承包工程工期工程总工期个日历天,日期平土0000,日期平顶,日期装饰插入,日期装饰完成,日期工程竣工。详细计划见施工进度计划表(图)。

3承包工程质量主体和装饰均应达到地方质监站认可的优良等级。4承包工程金额

4.1承包工程金额以分公司报甲方审定的预算为基础，不论工程量计算的多少，套用定额的高低，预算项目的多计或漏项，均按预算书中人3232日数为准，每工日元的综合单价计算。施工中若发生了计时工，在不突破总费用的原则下，计时工的综合单价_2日。人工费、包干费视工程难易、工期的长短，施工人员的多少商定，承包工程金额按投标或议标图纸，一次性大包干，在施工中除业主有变更外，不得增减承包金额。a主体总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。b装饰总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。

4.2在不突破人工费承包总包费用_和14元工日的基础上，也可以采取如下形式结算人工费。a木工：模板制、安、拆元m2其中，模板制作、安装元m2模板拆除_m2b钢筋工：钢筋制作、绑扎元m2其中:钢筋制作_t钢筋绑扎_tc砼工：砼浇捣_m3d瓦工：十层以下砌砖_块十层以上砌砖_块e抹灰工：梁柱面抹灰_m2天棚面抹灰_m2墙面抹灰_m2f镶贴面层：外墙贴彩面砖_m2内墙贴磁盘_m2。

4.3每月由项目经理部(组)按其所完成的工程量，以队组为单位签发施工任务单，预结90，留10在财务科作为工程保修抵押金，待工程竣工后结算。当无质量问题、无违纪现象、无其它违规情况时，抵押金原则退回。

5双方责任

5.1项目经理部(组)责任a对进行技术指导，解决施工中遇到的技术难题，并负责搭设井架，配备好机械工、电工，满足施工需要。b为班组正常施工提供必要的机具，如有故障，应及时派人修理。c为队组及时供应材料，并运至现场。d有权辞退不听指挥的人员。___月__日前开出当月施工任务暂结书。

5.2班组责任a服从项目经理部(组)统一指挥，虚心接受项目经理部(组)的指挥，不得拖延或顶着不办。b爱护施工机具，如有遗失或有意损坏，应负责赔偿，手用工具由班组自购。c必须与_、_一起施工。

6奖罚办法

6.1工期:以每控制段为计算单位，按期完成奖_；每提前一天奖_，每拖延一天罚_。

6.2安全:杜绝重大工伤事故，尽量减少一般的工伤事故。一旦发生，按公司和局有关文件处理。一切费用由承包队负责。

6.3质量:每月预结算时，对前段施工所完成的分项工程，由项目质检员进行评定，达不到优良的(90)扣20工资。主体和装饰工程施工后，经质监站评定，达到优良，各奖_，否则各罚_。若单项工程未达到优良，但最后竣工总体达到优良，扣罚的20可退还班组。在施工中如发生爆模、蜂窝、钢筋移位、粉刷贴面超偏等质量问题，班组必须及时处理，所有人工费、材料费均由班组派人处理或者由班组出钱请他人代其处理。

6.4材料

6.4.1材料发放项目给队组发放材料，钢筋按翻样单加3损耗：模板、木枋按预算数或模板接触面除以六；砼所用水泥、砂、石按配比单，铁钉、扎丝按预算数；装饰材料按预算数。

6.4.2材料退库a对主体用材料，如节约的是原材料，则有一算一，如是半成品或使用过的，则按如下办法折算节约数量：模板：整张按60一70计；半张以上(大半张)以50一35计；14张以上(小半张)按25一30计；14张以下的不计数量，具体还应结合成色、周转次数折合。木方：1.5m以上的按65计，

1.5m以下的不计数量。钢筋：7m以上的按原材料计，47m按70计，24m按30，2m以下按料头计。b装饰材料除未使用过的水泥可按有一算一退库外，其余各种材料运进现场后，一般不以计价退回，未购进的则有一算一退库。c节约材料单价及奖赔：如材料有节约则项目经理部(组)与队组实行“四六”分成；材料超耗则全部由队组承担。材料结算单价按预算定额单价。待添加的隐藏文字内容3d发生主体施工偏差过大，造成装饰施工材料超耗的材料费由主体施工队组负责。e队组应做好文明施工，若其施工班组未按要求做好文明施工，则项目经理部(组)另派人员代其清理，所发生的费用无论多少，均在结算时扣除，严重时还应进行处罚。

7其它事项

7.1队组应遵守分公司其它规章制度，如有违反，则另行处理。

7.2若承包队组未能按计划和要求完成任务，项目经理部(组)可马上另行派员进行施工，所发生的费用全部由项目经理部(组)在其承包队组中扣除。若在施工中部分人员或全部人员擅自停工，给工程造成影响或损失，全部由承包队组负责，并可罚款100XXXX5000元扣其风险抵押金。

7.3在施工中发生设计变更增加或减少工程，其计工办法为：以预算定额计工日数，每工日14元计结，队组必须按项目经理部(组)的要求完成，不能以工价低、不好做为由不做，不然项目可另行派员施工，所发生的费用无论多少，均在其承包费用中支付。

7.4工程中若使用输送泵浇捣砼，由于m3计，在承包费中扣除；若使用了搅拌站，后台又不要人工上料，则m3计，在承包费中扣除。

7.5施工过程中承包队组不能达到工期、质量、安全、文明施工等要求，又不迅速采取措施，项目经理部(组)可令其退场，所余工程均由项目经理部(组)另找班组施工，施工费用无论多少一律从原承包队组的承包费用中支付，并可对其罚lO0D-5000元和扣除风险抵押金。

7.6本合同兑现后自动失效。

7.7本合同执行中发生争执，局(公司)或区域公司(分公司)领导仲裁。

7.8预结算书。项目经理部(组)负责人：队组负责人：日期日期

人工费承包合同协议优选19

项目部施工人工费承包合同为加强项目管理，充分调动职工的生产积极性，加快工程进度，确保工程低耗、优质、按期竣工，_目经理部(组)特与_订本人工费承包合同，以便双方共同遵照执行。

1承包工程内容

1.1主体工程：包括除基础挖土、填土、凿桩以外的所有砼工程，例如模板制作、安、拆，钢筋制、安，砼生产和浇捣养护，模板脚手架的搭拆，所有施工缝的打毛清洗，施工料具在现场范围内按指定地点堆放，施工现场附近材料垂直和水平运输，成品保护土00002下的抽排水，钢筋垫块的制安、脱模剂的涂刷、模板木方起钉保养，钢筋除泥除锈，施工垃圾的清理等工作。详细项目和数量见预算书。

2.装饰工程：包括除上述主体工程(砼工程)以外的所有土建工程，以及施工现场附近材料垂直和水平运输，楼地面的基层清理，预留洞的修补，施工垃圾的清理，成品、半成品的保护等，详细项目和数量见预算书。

2承包工程工期工程总工期个日历天,日期平土0000,日期平顶,日期装饰插入,日期装饰完成,日期工程竣工。详细计划见施工进度计划表(图)。

3承包工程质量主体和装饰均应达到地方质监站认可的优良等级。4承包工程金额

4.1承包工程金额以分公司报甲方审定的预算为基础，不论工程量计算的多少，套用定额的高低，预算项目的多计或漏项，均按预算书中人3232日数为准，每工日元的综合单价计算。施工中若发生了计时工，在不突破总费用的原则下，计时工的综合单价_2日。人工费、包干费视工程难易、工期的长短，施工人员的多少商定，承包工程金额按投标或议标图纸，一次性大包干，在施工中除业主有变更外，不得增减承包金额。a主体总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。b装饰总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。

4.2在不突破人工费承包总包费用_和14元工日的基础上，也可以采取如下形式结算人工费。a木工：模板制、安、拆元m2其中，模板制作、安装元m2模板拆除_m2b钢筋工：钢筋制作、绑扎元m2其中:钢筋制作_t钢筋绑扎_tc砼工：砼浇捣_m3d瓦工：十层以下砌砖_块十层以上砌砖_块e抹灰工：梁柱面抹灰_m2天棚面抹灰_m2墙面抹灰_m2f镶贴面层：外墙贴彩面砖_m2内墙贴磁盘_m2。

4.3每月由项目经理部(组)按其所完成的工程量，以队组为单位签发施工任务单，预结90，留10在财务科作为工程保修抵押金，待工程竣工后结算。当无质量问题、无违纪现象、无其它违规情况时，抵押金原则退回。

5双方责任

5.1项目经理部(组)责任a对进行技术指导，解决施工中遇到的技术难题，并负责搭设井架，配备好机械工、电工，满足施工需要。b为班组正常施工提供必要的机具，如有故障，应及时派人修理。c为队组及时供应材料，并运至现场。d有权辞退不听指挥的人员。___月__日前开出当月施工任务暂结书。

5.2班组责任a服从项目经理部(组)统一指挥，虚心接受项目经理部(组)的指挥，不得拖延或顶着不办。b爱护施工机具，如有遗失或有意损坏，应负责赔偿，手用工具由班组自购。c必须与_、_一起施工。

6奖罚办法

6.1工期:以每控制段为计算单位，按期完成奖_；每提前一天奖_，每拖延一天罚_。

6.2安全:杜绝重大工伤事故，尽量减少一般的工伤事故。一旦发生，按公司和局有关文件处理。一切费用由承包队负责。

6.3质量:每月预结算时，对前段施工所完成的分项工程，由项目质检员进行评定，达不到优良的(90)扣20工资。主体和装饰工程施工后，经质监站评定，达到优良，各奖_，否则各罚_。若单项工程未达到优良，但最后竣工总体达到优良，扣罚的20可退还班组。在施工中如发生爆模、蜂窝、钢筋移位、粉刷贴面超偏等质量问题，班组必须及时处理，所有人工费、材料费均由班组派人处理或者由班组出钱请他人代其处理。

6.4材料

6.4.1材料发放项目给队组发放材料，钢筋按翻样单加3损耗：模板、木枋按预算数或模板接触面除以六；砼所用水泥、砂、石按配比单，铁钉、扎丝按预算数；装饰材料按预算数。

6.4.2材料退库a对主体用材料，如节约的是原材料，则有一算一，如是半成品或使用过的，则按如下办法折算节约数量：模板：整张按60一70计；半张以上(大半张)以50一35计；14张以上(小半张)按25一30计；14张以下的不计数量，具体还应结合成色、周转次数折合。木方：1.5m以上的按65计，

1.5m以下的不计数量。钢筋：7m以上的按原材料计，47m按70计，24m按30，2m以下按料头计。b装饰材料除未使用过的水泥可按有一算一退库外，其余各种材料运进现场后，一般不以计价退回，未购进的则有一算一退库。c节约材料单价及奖赔：如材料有节约则项目经理部(组)与队组实行“四六”分成；材料超耗则全部由队组承担。材料结算单价按预算定额单价。待添加的隐藏文字内容3d发生主体施工偏差过大，造成装饰施工材料超耗的材料费由主体施工队组负责。e队组应做好文明施工，若其施工班组未按要求做好文明施工，则项目经理部(组)另派人员代其清理，所发生的费用无论多少，均在结算时扣除，严重时还应进行处罚。

7其它事项

7.1队组应遵守分公司其它规章制度，如有违反，则另行处理。

7.2若承包队组未能按计划和要求完成任务，项目经理部(组)可马上另行派员进行施工，所发生的费用全部由项目经理部(组)在其承包队组中扣除。若在施工中部分人员或全部人员擅自停工，给工程造成影响或损失，全部由承包队组负责，并可罚款元扣其风险抵押金。

7.3在施工中发生设计变更增加或减少工程，其计工办法为：以预算定额计工日数，每工日14元计结，队组必须按项目经理部(组)的要求完成，不能以工价低、不好做为由不做，不然项目可另行派员施工，所发生的费用无论多少，均在其承包费用中支付。

7.4工程中若使用输送泵浇捣砼，由于m3计，在承包费中扣除；若使用了搅拌站，后台又不要人工上料，则m3计，在承包费中扣除。

7.5施工过程中承包队组不能达到工期、质量、安全、文明施工等要求，又不迅速采取措施，项目经理部(组)可令其退场，所余工程均由项目经理部(组)另找班组施工，施工费用无论多少一律从原承包队组的承包费用中支付，并可对其罚lO0D-5000元和扣除风险抵押金。

7.6本合同兑现后自动失效。

7.7本合同执行中发生争执，局(公司)或区域公司(分公司)领导仲裁。

7.8预结算书。项目经理部(组)负责人：队组负责人：日期日期

人工费承包合同协议优选20

工程概括

1、工程名称

2、工程地点

3、承包范围

4、承包方式：单包人工费、单位每平方米。

5、承包项目：石材元；铝单板元；断桥玻璃元。

6、合同价款：单价，工程量，暂定于，工程竣工按实际工程量计算。

7、工期：本工程日开工，日竣工。

8、工程质量

二、甲方工作

1、提供施工图，并说明工程具体要求，协助乙方搞好施工进度，确保文明、安全施工，达到有效目的。

2、提供水电和临时施工场地，乙方按甲方提供的施工图纸，照图施工。

3、施工外架由甲方负责。

4、按合同约定支付工程人工费、预付款、进度款和结算款。

三、工程价款及结算约定

1、本合同双方签字生效；

2、付款方式：预付人工费、工人生活于，其次按工程进度付于，总体框架工作量完成时，甲方再付乙方元，总体工程量完成时，甲方再支付乙方元，工程总体完工后，双方测量，按实际工程量，计算人工费，一次付清。

3、乙方愿意为甲方维修、维保半年，愿达成真诚合作。

七、其他约定

1、本合同正本两份，双方各执一份。

2、本合同履行完成后，自动终止。

3、本合同发生纠纷，以协商为主，也可仲裁，向人民法院起诉。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：单位地址：单位地址：于合同订立时间：合同订立时间