人工费承包合同协议常用（模板9篇）

人工费承包合同协议常用1

甲方： ____________(以下简称甲方) 乙方：____________ (以下简称乙方)

为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：

1、工程项目地点：________________________

2、工程项目名称：________________________

二、工程承包方式及内容：

1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等(除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料)。

2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即：包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。现浇支模后产生的条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网。

三、承诺工程结算及付款方式： .

住宅小区建筑面积约为____________平方米，按建筑面积计算每平方米____________元，总计工程款人民币 ____________元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

以上价格包括安全费用及一切模具搬运杂工在内，用完模板架杆清理后，负责堆放到指定地点，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。一楼浇板后开始拨款。

四、工程质量验收工期要求：

1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。

2、本工程于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。

五、安全事项：

此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除，乙方不得无故拖延工期，凡需支模而无人施工，造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金500元，以此类推。在当月支付的工程款中扣除。

3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对己完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时如需支模等木工活，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

7、如外架安全网未全部搭设，甲方有权按立面面积3.50元/m扣除人工费。

七、违约责任：

乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。

八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

人工费承包合同协议常用2

项目名称：

地址：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、承包单价：按建筑面积(每平方米： 元计算)。

二、质量：生产过程中，乙方要严格按照建筑施工规范施工，绝对服从甲方安排工程进度，保证质量完成本工程，如有特殊情况下，应由甲乙双方共同商议后尽量完成工程量。

三、安全：

1、乙方施工人员入场必须遵守安全规程佩带安全帽，禁止穿拖鞋、酗酒进入施工现场，禁止打架斗殴、酗酒闹事，(注：如出现喝酒、闹事、打架情况，不管任何理由罚款壹万元从乙方工程款里扣除，情节严重的交由当地派出所处理)并清退闹事人员。

2、如施工中由自身疾病导致安全事故并没告知甲方的由本人承担。

3、施工当中安全方面必须遵守施工安全规则，如不遵守规则出现意外伤亡由乙方自己承担，施工当中如出现不安全操作，甲方安全员有理由罚款，如违反操作堆积，出现安全事故由乙方承担。

5、保险由乙方人员自己承担，如不买保险出现工人伤亡事件由乙方自己承担。

四、工程进度：乙方尽可能完成甲方的工程计划，如有拖延施工期和其他无理要求停止施工，按每日1000元给予处罚(加班在正常施工范围内，抢工期时必须加班)不可抗因素除外，如自然灾害、火灾，停工待料等。

五、承包方式：

1、甲方不带施工所需的扎丝，不包括任何设备工具。

2、工作范围包括钢筋、大小料制作、绑扎及钢筋抽样及卸料由乙方负责和塔吊基础。

3、乙方必须做到工完场清，如在甲方通知之后依旧未清理，甲方有权利自行清理后，按300元/工方式扣除乙方工程款。

4、乙方负责本工程所有钢筋工作钢材进场卸料。

六、施工变更：乙方在接到甲方的变更通知未能及时按变更施工，造成返工，损失有乙方负责，如变更使施工量加工，增加施工成本，甲、乙双方可协商按施工量大小给予乙方合理施工费用。

七、付款方式：甲方需乙方进场施工日起：按每月乙方施工总量的75%工程款付给乙方，待冬季不能施工甲方以乙方工程总量85%工程款付给乙方，待乙方主体封顶完工后支付余款100%。拨款时乙方出具工人工资表，工资表人员必须真实，由甲方发放工资，如出具假工资表甲方有理不拨付工程款。(备注：如甲方不能按合同支付乙方工程款，乙方有权停工，所造成的一切损失由甲方承担。(如在施工过程中或第二年，甲方无理由的情况下，由乙方撤出施工现场或违约，甲方承担所有乙方的损失，按总工程量30%给予赔偿。)

八、如在正常施工中，由于甲方因某种原因造成乙方工人在现场停工待料，如超过三天，甲方按乙方现场实数人员给予合理赔偿(每人每天按260元计算)。

九、以上协议由甲乙双方协商达成一致后同意签字生效。此合同一式两份。

甲方代表人： 身份证号：

乙方代表人： 身份证号：

年 月 日

人工费承包合同协议常用3

总承包人：(简称甲方)

分承包人： (简称乙方)

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件、招标文件、本合同及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有费用进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包务工人员管理经协商达成一致，订立本协议书。

如各乙方违反本规定要求，甲方有权根据本规定要求对各乙方进行违约金处罚，由甲方直接从各乙方的工程进度款、结算款中扣除。

第一条 管理人员及管理费用投入保证

1、对乙方投入管理人员的数量及素质的要求

乙方投入本工程的管理人员，必须持有专业资质证书或具体丰富的施工经验，具备专业应有的素质，满足施工生产。按本合同第四部分三《工期管理协议》第二条约定投入管理人员，管理人员进场7天前，提交相关人员的执业资格证书、工作简历表、身份证、平安卡、居住证或暂住证等资料，甲方审核同意后，方能进场。

2、乙方名单或花名册：实名制和务工人员工资保证

乙方进场施工7天前，必须向甲方提交劳务务人工员名单或花名册，并提交务工人员身份证复印件、相片等资料，务人工员年龄必须在18～55周岁、身体健康，劳务务工人员保证不在国家公安机关通辑的范围内。乙方必须服从甲方实名制管理制度，与甲方签订附件5-1《不拖欠民工工资承诺书》。

3、管理费用投入和使用的保证措施

乙方管理费已包含在本合同价内，乙方为完成本合同和本协议所有义务和责任而发生的所有管理费已充分考虑，不得因任何原因而提出管理费的额外补偿和索赔。乙方管理费包括但不限于：管理人员工资，生产工人辅助工资，工资附加费，办公费，差旅交通费，固定资产使用费，工具用具使用费，劳动保护费，检验试验费(乙方承担范围内的)，职工教育经费，利息支出(减利息收入)，上级管理费，外单位管理费，房产税，车船使用税，印花税，城镇土地使用税，材料整理及零星运费。材料盘亏及毁损(减盘盈)以及其他费用等。

第二条 乙方工员的行为规范

1、劳务管理人员的行为规范、文化思想教育、礼仪等

1.1、十个修养

■ 心胸开阔，能容纳不同意见;

■ 谦虚好学，能及时接纳新观念;

■ 平等待人，能尊重下属的个性和价值;

■ 诲人不倦，能耐心教导下属;

■ 心地坦荡，行为光明磊落;

■ 言行礼貌，能微笑常在;

■ 守弱处低，能严于责己;

■ 克己奉公，能以大局为重;

■ 知恩感恩，有高度责任心;

■ 宠辱不惊，能克志克行

1.2、十个规范

■ 完整理解自己的岗位工作标准，保证自己所承担的职责全面履行落实;

■ 完整准确界定下属的工作标准，及时为下属的工作提供支持和帮助;

■ 充分理解认同同级同事的工作价值，及时回应兄弟部门的工作请求和上司的工作协调安排;

■ 向下沟通2.5级，保证决策内容都能与下属达成基本共识;

■ 向上及时汇报反馈，保证上司全面准确把握组织运行状况信息;

■ 通过目标实现管理，目标标准和目标措施同时确立认同;

■ 定期跟踪下属工作过程，对下属的工作失误承担主要责任;

■ 定期量化考核下属工作，公正评价下属工作绩效;

■ 准确把握下属的优点和长处，及时奖励下属;

■ 时刻牢记组织目标和发展战略，定期向上司提交组织发展建议报告。

1.3、十个守则

■ 不越级授权，不越级指挥;

■ 不越级报告，可越级申诉;

■ 不冲动骂人，贬损下属的人格和价值;

■ 不假公济私，侵占企业组织的利益;

■ 不说有损企业形象和同事团结的话;

■ 不阳奉阴违，无谓顺从讨好上司;

■ 不和稀泥，不做是非不分的事;

■ 不传小道消息，不信小道消息;

■ 不议论同事和上司的人格人品;

■ 不拉帮结派，搞小团体主义。

1.4、十个表率

■ 关心下属，下属疾苦想在前;

■ 理解他人，他人利益放在前;

■ 承担责任，险事难事冲在前;

■ 遵纪守法 2、甲方举行各种现场活动、现场会，劳务务工人员的配合

2、乙方人员行为规范：

(1)、礼貌待人、语言文明;(2)、服装统一、服从管理;(3)、举止文明、不说脏话;(4)、施工完毕、清除卫生;(5)、自备工具、轻拿轻放;(6)、及时响应、关注安全;(7)、持续改进、实现共赢;(8)、急甲方急、想甲方想;(9)、日清日毕、决不拖沓;(10)、甲方秘密、必须保守;(11)、提高技能、质量第一;(12)、安全生产、杜绝违规;(13)、节约意识、杜绝浪费。

3、乙方夜校

乙方必须参加甲方组织的劳务工夜校，遵守夜校的各项规章制度，努力提高自身综合素质和劳动技能。

4、乙方联合会

乙方必须遵守劳务工联合会的各项规章制度，享有权利并承担相应义务。

第三条 甲方、乙方责任

1、甲方责任

1.1、负责按本合同约定向乙方支付管理费用;

1.2、成立劳务工夜校，负责劳务人员质量、安全、施工等各项培训工作;

1.3、负责乙方花名册、持证上岗、日常行为规范等的监督与管理;

1.4、对不符合要求的乙方管理人员和劳务务人工员有权要求乙方及时更换;

2、乙方责任

2.1、按本合同约定，足额支付管理费用，保证工期、质量、安全达到甲方要求;

2.2、组织相关人员参加甲方组织的劳务工夜校，遵守夜校各项规章制度;

2.3、及时向甲方提交劳务人员花名册、执业资格证书、特种工作业证等资料;

2.4 遵守乙方行为规范的各项规定，加强思想道德品质教育，注重礼义，并承担相应违约责任;

2.5、积极配合甲方上级单位、政府部门、外部单位参观、检查、指导而发生的安全文明施工用工及其它配合事宜，属乙方承包范围内的用工由乙方承担费用，属乙方承包范围外用工的，按本合同办理现场签证单。积极配合甲方举办各项活动而必须发生的用工或其它配合事宜，按本合同约定办理现场签证。

第四条 违约责任

1、乙方管理费用未满足现场管理或未足额投入，甲方有权暂留相关管理费用，待乙方整改完成达到标准后支付。

2、乙方未按本合同和本协议约定，未满足现场管理或未足额投入管理费，甲方通知乙方整改而乙方拒绝整改的，甲方直接扣除，乙方另按未投入或未足额投入管理费的50%承担违约责任。

3、乙方违反本协议第一条约定的，承担5000～50000万元每次/人/项的违约责任;

4、乙方违反本协议第二条约定的，承担50～500元/项的违约责任，情况严重的直接清退出场。

第五条 其他

1、上述各条双方按月、季、年进行检查，以保证责任协议的实现;

2、本协议条例规定由甲、乙双方人员共同监督执行;

3、乙方不能认真执行乙方务工人员管理协议书或发生上述违约事件，视具体情况按施工合同及本协议书中所约定的相关条款给予违约处罚;

4、未尽事宜双方应相互协商解决。

总承包人(盖章)： 分承包人(盖章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

签约时间： 年 月 日

人工费承包合同协议常用4

甲方：

乙方：

现甲方自建项目工程，对于施工中的钢筋加工人工费自愿由乙方承包，现经双方多次协商达成以下合同内容：

一、双方义务：

1、甲方：

①施工中所需钢材及时提供至施工现场。

②负责依照合同内容按时支付工程款。

③负责施工现场的外界干挠。

2、乙方：

①负责依照施工图及变更图、严格依照国家验收规范进行施工，承担未按质量要求施工的返工、材料浪费等费用。

②钢筋加工过程中乙方负责所有加工机械及工具。

③负责钢材进厂的缷车人工配合工作。

④负责材料的合理使用，节约用材。承担钢材加工的现场清理工作，达到工完场清的效果。

二、结算：钢材加工甲、乙双方经协商每平方米依照建筑面积贰拾叁元做为计价依据。(施工范围包括图纸中所有的钢材加工以2层开始计价)

三、付款:双方协商：每层支付人工费单层价款的70%，封顶后依照合同总价款支付至80%，余款经工程验收后一个月内付清。

四、合同签定后，如乙方未能依照合同执行，甲方有权终止合同。

五、本合同具有法律效力，双方共同遵守，合同一式叁份，甲方两份乙方壹份，以备存查。

甲方：负责人;

乙方：负责人:

人工费承包合同协议常用5

发包方：________________

承包方：________________

签约时间：______________

签约地点：______________

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

(一)工程名称：__________________

(二)建筑面积(工程形式)__________

(三)施工地点：__________________

(四)工期：1、开工：______年______月______日;2、竣工：______年______月______日;3、合同工期总共历时______天。

(五)承包形式：__________________

(六)工程质量标准：______________

(七)工程价款：共计人民币______元。

(八)付款方式：本合同生效后支付合同款项的______%，计______元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的______%，计______元;质保金______元，质保期满后支付。

(九)质保期：______年。

(十)双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

(十一)其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交____________人民法院提起诉讼。

3、合同为本合同条款的组成部分，本合同连同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：__________________

承包方：__________________

委托代理人：______________

委托代理人：______________

______年______月______日

人工费承包合同协议常用6

甲方：_________ （以下简称甲方）

乙方：_____________________ （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。

一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。

二、承包工程范围及内容：

①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..

②基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。.

③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。

④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。

三、合同工期：

开工时间为 年10月20日，竣工时间为 年11月

人工费承包合同协议常用7

劳务费用承包合同

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据太原XX集团）公司福利总厂劳务外协费用，甲方委托乙方承担工作任务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。具体条款如下：

一、承包合同期限：从年月日至年月日。

二、合同承包基数：元(含税价)，税率为3%的增值税专票。根据工作考核结果，甲方于次月15日前支付给乙方结算费用，结算额＝承包费用_考核得分（百分制）/100。

说明：考核扣分小于或等于10分按照承包费用基数结算，考核扣分如大于10分按得分（得分＝考核得分+10分）结算。

三、甲方权利、义务

（一）根据该合同及考核办法、约定按月对乙方进行考核、评价。

（二）为乙方提供作业条件，并向乙方进行岗位安全交底或确认。

四、乙方的权利、义务

（一）按甲方提出的工作计划、指令、作业标准完成外协项目的工作任务。

（二）负责按照工作任务要求对外协人员进行安全培训和岗位技能培训。

（三）建立完善的组织和安全体系，配备安全专业人员并对岗位安全负责。

（四）对甲方提出的工作计划、指令，享有建议的权利。

（五）根据甲方工装管理办法和外协单位工装标准等，外协人员着装统一。

（六）遵守甲方制定的各项规章制度，认同甲方的企业文化。

五、甲、乙双方的责任

（一）非因甲乙双方自身过错造成的生产、设备和人身伤亡等事故，费用由造成事故责任方承担，事故由乙方上报。

（二）因乙方人员本身过错造成生产、设备及人身伤亡事故的，费用由乙方承担，事故由乙方上报。

六、保密

1、合同任何一方在签订或履行本合同过程中知晓的对方的非公开信息（包括但不限于专利权、商标权、工业设计权或商业秘密等）均不得向任何第三方泄露或擅自使用。否则，因此而造成的所有法律责任由泄露方或擅自使用方承担。

2、合同任何一方均应将本合同及附件内容视为保密信息，除为履行本合同的目的外，不得泄露给任何第三方。否则，因此而造成的所有法律责任由泄露方承担。

3、合同任何一方均对与该合同有关的信息负有共同保密的义务。

4、不论本合同是否变更、解除、终止，合同任何一方均负有上述保密义务。

七、违约责任：任何一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。。（建议考核办法对迟延履行等履行不符合约定情形进行约定）

八、合同变更与解除

（一）发生如下情形的，甲乙双方任何一方可以提出变更或解除合同：

1、因工作内容发生变化的；

2、因不可抗力造成迟延履行、无法履行合同或无法实现合同目的的。（二）发生如下情形的，甲方有权单方提出变更或解除合同：

1、乙方未按要求完成承包项目工作内容的；

2、因乙方人员本身过错造成生产、设备及人身伤亡事故的。

（三）一方提出变更或解除合同，应提前15日通知对方。

甲方依据本条第二款的约定解除合同的，可以要求乙方支付本合同总金额％或（）元的违约金。

九、甲方与乙方签订与项目有关的工作考核办法以及生产、安全、技术、质量管理等协议作为合同附件。

十、争议的解决方式：甲乙双方协商解决或向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定事项

1、双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件。

2、本合同的附件作为本合同的一部分，双方均应当执行。附件与本合同的内容不一致的，按照□本合同□附件的约定执行。

3、双方确认，在签署本合同前已仔细地审阅过合同（包括其所有附件）的内容，并完全了解合同各条款的法律含义，清楚地知晓己方的权利与义务。

4、因甲方履行本合同违约时，甲方只赔偿乙方的直接损失。本合同项下甲方因违约所应承担的违约金和损害赔偿金数额累计不超过本合同总金额的％或（）元。

5、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

6、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

甲方：

单位名称（合同章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账户：

税号:

XX编码：

乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账户：

税号：

XX编码：

人工费承包合同协议常用8

项目部施工人工费承包合同为加强项目管理，充分调动职工的生产积极性，加快工程进度，确保工程低耗、优质、按期竣工，_目经理部(组)特与_订本人工费承包合同，以便双方共同遵照执行。

1承包工程内容

1.1主体工程：包括除基础挖土、填土、凿桩以外的所有砼工程，例如模板制作、安、拆，钢筋制、安，砼生产和浇捣养护，模板脚手架的搭拆，所有施工缝的打毛清洗，施工料具在现场范围内按指定地点堆放，施工现场附近材料垂直和水平运输，成品保护土00002下的抽排水，钢筋垫块的制安、脱模剂的涂刷、模板木方起钉保养，钢筋除泥除锈，施工垃圾的清理等工作。详细项目和数量见预算书。

2.装饰工程：包括除上述主体工程(砼工程)以外的所有土建工程，以及施工现场附近材料垂直和水平运输，楼地面的基层清理，预留洞的修补，施工垃圾的清理，成品、半成品的保护等，详细项目和数量见预算书。

2承包工程工期工程总工期个日历天,日期平土0000,日期平顶,日期装饰插入,日期装饰完成,日期工程竣工。详细计划见施工进度计划表(图)。

3承包工程质量主体和装饰均应达到地方质监站认可的优良等级。4承包工程金额

4.1承包工程金额以分公司报甲方审定的预算为基础，不论工程量计算的多少，套用定额的高低，预算项目的多计或漏项，均按预算书中人3232日数为准，每工日元的综合单价计算。施工中若发生了计时工，在不突破总费用的原则下，计时工的综合单价_2日。人工费、包干费视工程难易、工期的长短，施工人员的多少商定，承包工程金额按投标或议标图纸，一次性大包干，在施工中除业主有变更外，不得增减承包金额。a主体总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。b装饰总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。

4.2在不突破人工费承包总包费用_和14元工日的基础上，也可以采取如下形式结算人工费。a木工：模板制、安、拆元m2其中，模板制作、安装元m2模板拆除_m2b钢筋工：钢筋制作、绑扎元m2其中:钢筋制作_t钢筋绑扎_tc砼工：砼浇捣_m3d瓦工：十层以下砌砖_块十层以上砌砖_块e抹灰工：梁柱面抹灰_m2天棚面抹灰_m2墙面抹灰_m2f镶贴面层：外墙贴彩面砖_m2内墙贴磁盘_m2。

4.3每月由项目经理部(组)按其所完成的工程量，以队组为单位签发施工任务单，预结90，留10在财务科作为工程保修抵押金，待工程竣工后结算。当无质量问题、无违纪现象、无其它违规情况时，抵押金原则退回。

5双方责任

5.1项目经理部(组)责任a对进行技术指导，解决施工中遇到的技术难题，并负责搭设井架，配备好机械工、电工，满足施工需要。b为班组正常施工提供必要的机具，如有故障，应及时派人修理。c为队组及时供应材料，并运至现场。d有权辞退不听指挥的人员。___月__日前开出当月施工任务暂结书。

5.2班组责任a服从项目经理部(组)统一指挥，虚心接受项目经理部(组)的指挥，不得拖延或顶着不办。b爱护施工机具，如有遗失或有意损坏，应负责赔偿，手用工具由班组自购。c必须与_、_一起施工。

6奖罚办法

6.1工期:以每控制段为计算单位，按期完成奖_；每提前一天奖_，每拖延一天罚_。

6.2安全:杜绝重大工伤事故，尽量减少一般的工伤事故。一旦发生，按公司和局有关文件处理。一切费用由承包队负责。

6.3质量:每月预结算时，对前段施工所完成的分项工程，由项目质检员进行评定，达不到优良的(90)扣20工资。主体和装饰工程施工后，经质监站评定，达到优良，各奖_，否则各罚_。若单项工程未达到优良，但最后竣工总体达到优良，扣罚的20可退还班组。在施工中如发生爆模、蜂窝、钢筋移位、粉刷贴面超偏等质量问题，班组必须及时处理，所有人工费、材料费均由班组派人处理或者由班组出钱请他人代其处理。

6.4材料

6.4.1材料发放项目给队组发放材料，钢筋按翻样单加3损耗：模板、木枋按预算数或模板接触面除以六；砼所用水泥、砂、石按配比单，铁钉、扎丝按预算数；装饰材料按预算数。

6.4.2材料退库a对主体用材料，如节约的是原材料，则有一算一，如是半成品或使用过的，则按如下办法折算节约数量：模板：整张按60一70计；半张以上(大半张)以50一35计；14张以上(小半张)按25一30计；14张以下的不计数量，具体还应结合成色、周转次数折合。木方：1.5m以上的按65计，

1.5m以下的不计数量。钢筋：7m以上的按原材料计，47m按70计，24m按30，2m以下按料头计。b装饰材料除未使用过的水泥可按有一算一退库外，其余各种材料运进现场后，一般不以计价退回，未购进的则有一算一退库。c节约材料单价及奖赔：如材料有节约则项目经理部(组)与队组实行“四六”分成；材料超耗则全部由队组承担。材料结算单价按预算定额单价。待添加的隐藏文字内容3d发生主体施工偏差过大，造成装饰施工材料超耗的材料费由主体施工队组负责。e队组应做好文明施工，若其施工班组未按要求做好文明施工，则项目经理部(组)另派人员代其清理，所发生的费用无论多少，均在结算时扣除，严重时还应进行处罚。

7其它事项

7.1队组应遵守分公司其它规章制度，如有违反，则另行处理。

7.2若承包队组未能按计划和要求完成任务，项目经理部(组)可马上另行派员进行施工，所发生的费用全部由项目经理部(组)在其承包队组中扣除。若在施工中部分人员或全部人员擅自停工，给工程造成影响或损失，全部由承包队组负责，并可罚款100XXXX5000元扣其风险抵押金。

7.3在施工中发生设计变更增加或减少工程，其计工办法为：以预算定额计工日数，每工日14元计结，队组必须按项目经理部(组)的要求完成，不能以工价低、不好做为由不做，不然项目可另行派员施工，所发生的费用无论多少，均在其承包费用中支付。

7.4工程中若使用输送泵浇捣砼，由于m3计，在承包费中扣除；若使用了搅拌站，后台又不要人工上料，则m3计，在承包费中扣除。

7.5施工过程中承包队组不能达到工期、质量、安全、文明施工等要求，又不迅速采取措施，项目经理部(组)可令其退场，所余工程均由项目经理部(组)另找班组施工，施工费用无论多少一律从原承包队组的承包费用中支付，并可对其罚lO0D-5000元和扣除风险抵押金。

7.6本合同兑现后自动失效。

7.7本合同执行中发生争执，局(公司)或区域公司(分公司)领导仲裁。

7.8预结算书。项目经理部(组)负责人：队组负责人：日期日期

人工费承包合同协议常用9

项目部施工人工费承包合同为加强项目管理，充分调动职工的生产积极性，加快工程进度，确保工程低耗、优质、按期竣工，_目经理部(组)特与_订本人工费承包合同，以便双方共同遵照执行。

1承包工程内容

1.1主体工程：包括除基础挖土、填土、凿桩以外的所有砼工程，例如模板制作、安、拆，钢筋制、安，砼生产和浇捣养护，模板脚手架的搭拆，所有施工缝的打毛清洗，施工料具在现场范围内按指定地点堆放，施工现场附近材料垂直和水平运输，成品保护土00002下的抽排水，钢筋垫块的制安、脱模剂的涂刷、模板木方起钉保养，钢筋除泥除锈，施工垃圾的清理等工作。详细项目和数量见预算书。

2.装饰工程：包括除上述主体工程(砼工程)以外的所有土建工程，以及施工现场附近材料垂直和水平运输，楼地面的基层清理，预留洞的修补，施工垃圾的清理，成品、半成品的保护等，详细项目和数量见预算书。

2承包工程工期工程总工期个日历天,日期平土0000,日期平顶,日期装饰插入,日期装饰完成,日期工程竣工。详细计划见施工进度计划表(图)。

3承包工程质量主体和装饰均应达到地方质监站认可的优良等级。4承包工程金额

4.1承包工程金额以分公司报甲方审定的预算为基础，不论工程量计算的多少，套用定额的高低，预算项目的多计或漏项，均按预算书中人3232日数为准，每工日元的综合单价计算。施工中若发生了计时工，在不突破总费用的原则下，计时工的综合单价_2日。人工费、包干费视工程难易、工期的长短，施工人员的多少商定，承包工程金额按投标或议标图纸，一次性大包干，在施工中除业主有变更外，不得增减承包金额。a主体总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。b装饰总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。

4.2在不突破人工费承包总包费用_和14元工日的基础上，也可以采取如下形式结算人工费。a木工：模板制、安、拆元m2其中，模板制作、安装元m2模板拆除_m2b钢筋工：钢筋制作、绑扎元m2其中:钢筋制作_t钢筋绑扎_tc砼工：砼浇捣_m3d瓦工：十层以下砌砖_块十层以上砌砖_块e抹灰工：梁柱面抹灰_m2天棚面抹灰_m2墙面抹灰_m2f镶贴面层：外墙贴彩面砖_m2内墙贴磁盘_m2。

4.3每月由项目经理部(组)按其所完成的工程量，以队组为单位签发施工任务单，预结90，留10在财务科作为工程保修抵押金，待工程竣工后结算。当无质量问题、无违纪现象、无其它违规情况时，抵押金原则退回。

5双方责任

5.1项目经理部(组)责任a对进行技术指导，解决施工中遇到的技术难题，并负责搭设井架，配备好机械工、电工，满足施工需要。b为班组正常施工提供必要的机具，如有故障，应及时派人修理。c为队组及时供应材料，并运至现场。d有权辞退不听指挥的人员。___月__日前开出当月施工任务暂结书。

5.2班组责任a服从项目经理部(组)统一指挥，虚心接受项目经理部(组)的指挥，不得拖延或顶着不办。b爱护施工机具，如有遗失或有意损坏，应负责赔偿，手用工具由班组自购。c必须与_、_一起施工。

6奖罚办法

6.1工期:以每控制段为计算单位，按期完成奖_；每提前一天奖_，每拖延一天罚_。

6.2安全:杜绝重大工伤事故，尽量减少一般的工伤事故。一旦发生，按公司和局有关文件处理。一切费用由承包队负责。

6.3质量:每月预结算时，对前段施工所完成的分项工程，由项目质检员进行评定，达不到优良的(90)扣20工资。主体和装饰工程施工后，经质监站评定，达到优良，各奖_，否则各罚_。若单项工程未达到优良，但最后竣工总体达到优良，扣罚的20可退还班组。在施工中如发生爆模、蜂窝、钢筋移位、粉刷贴面超偏等质量问题，班组必须及时处理，所有人工费、材料费均由班组派人处理或者由班组出钱请他人代其处理。

6.4材料

6.4.1材料发放项目给队组发放材料，钢筋按翻样单加3损耗：模板、木枋按预算数或模板接触面除以六；砼所用水泥、砂、石按配比单，铁钉、扎丝按预算数；装饰材料按预算数。

6.4.2材料退库a对主体用材料，如节约的是原材料，则有一算一，如是半成品或使用过的，则按如下办法折算节约数量：模板：整张按60一70计；半张以上(大半张)以50一35计；14张以上(小半张)按25一30计；14张以下的不计数量，具体还应结合成色、周转次数折合。木方：1.5m以上的按65计，

1.5m以下的不计数量。钢筋：7m以上的按原材料计，47m按70计，24m按30，2m以下按料头计。b装饰材料除未使用过的水泥可按有一算一退库外，其余各种材料运进现场后，一般不以计价退回，未购进的则有一算一退库。c节约材料单价及奖赔：如材料有节约则项目经理部(组)与队组实行“四六”分成；材料超耗则全部由队组承担。材料结算单价按预算定额单价。待添加的隐藏文字内容3d发生主体施工偏差过大，造成装饰施工材料超耗的材料费由主体施工队组负责。e队组应做好文明施工，若其施工班组未按要求做好文明施工，则项目经理部(组)另派人员代其清理，所发生的费用无论多少，均在结算时扣除，严重时还应进行处罚。

7其它事项

7.1队组应遵守分公司其它规章制度，如有违反，则另行处理。

7.2若承包队组未能按计划和要求完成任务，项目经理部(组)可马上另行派员进行施工，所发生的费用全部由项目经理部(组)在其承包队组中扣除。若在施工中部分人员或全部人员擅自停工，给工程造成影响或损失，全部由承包队组负责，并可罚款元扣其风险抵押金。

7.3在施工中发生设计变更增加或减少工程，其计工办法为：以预算定额计工日数，每工日14元计结，队组必须按项目经理部(组)的要求完成，不能以工价低、不好做为由不做，不然项目可另行派员施工，所发生的费用无论多少，均在其承包费用中支付。

7.4工程中若使用输送泵浇捣砼，由于m3计，在承包费中扣除；若使用了搅拌站，后台又不要人工上料，则m3计，在承包费中扣除。

7.5施工过程中承包队组不能达到工期、质量、安全、文明施工等要求，又不迅速采取措施，项目经理部(组)可令其退场，所余工程均由项目经理部(组)另找班组施工，施工费用无论多少一律从原承包队组的承包费用中支付，并可对其罚lO0D-5000元和扣除风险抵押金。

7.6本合同兑现后自动失效。

7.7本合同执行中发生争执，局(公司)或区域公司(分公司)领导仲裁。

7.8预结算书。项目经理部(组)负责人：队组负责人：日期日期