工程延期的情况时有发生,在这种情况下,承包商有权利索赔一些费用,下面就来详细说说。
人工费是索赔的一个重要方面。要是完成了合同之外的额外工作,或者因为不是承包商的责任导致工作效率降低,又或者加班劳动,还有法定人工费增长了,这些情况下多花的人工费用都能索赔。
材料费也能进行索赔。工程延期可能让材料价格上涨,采购材料成本增加的这部分差价,以及材料超期储存产生的费用,都可以向相关方要回来。
机械使用费方面,自有机械窝工了,一般按照台班折旧费索赔;租赁的机械窝工,就按实际租金和调进调出费的分摊来计算。要是为了赶工期增加了机械设备投入,这部分额外费用也能索赔。
现场管理费也在索赔范围内。工程延期会让现场管理时间变长,像现场管理人员的工资、办公费、差旅费等增加的费用,都应该由业主承担。
企业管理费同样可以索赔。工程延期会使企业管理费用分摊时间变长,实际成本也就增加了。
利润索赔情况相对复杂一些。一般在工程范围变更、施工条件变化等原因导致工程延期时,利润有可能索赔,但具体能不能索赔,得看合同约定和实际情况。
承包商索赔时,要按合同规定的程序和时间提出,并且准备好充分的证据资料,这样才能更好地维护自己的合法权益。
1、工程延期的时候,承包商能索赔的费用主要有下面这些类型。先说人工费,这里面包含了完成合同之外的额外工作所花的人工钱,还有因为不是承包商的责任,导致工作效率降低而增加的人工费用。像超过法定工作时间加班干活产生的费用,以及法定的人工费上涨的费用,都在这个范畴。
2、材料费方面,工程延期可能让材料价格上涨,这样一来,承包商采购材料的成本就增加了,这部分差价是可以索赔的。而且材料超期储存的费用,也能进行索赔。
3、机械使用费上,自有机械如果窝工了,一般按照台班折旧费来索赔;租赁的机械窝工费,则按实际租金和调进调出费分摊来计算。要是因为工程延期,承包商得增加机械设备的投入来赶工期,那这部分额外的机械费用也能索赔。
4、现场管理费,一般是承包商为项目现场管理支出的费用。工程延期会让现场管理的时间变长,这就会使现场管理人员的工资、办公费、差旅费等增加,这些费用得由业主来承担。
5、企业管理费也可以索赔。工程延期会让承包商的企业管理费用分摊到更长的时间里,导致实际成本变高。
6、利润的话,通常工程范围变更、施工条件变化等情况下,工程延期是可以索赔利润的,但具体能不能索赔,还得看合同约定和实际情况。
最后要注意,索赔的时候,得按照合同规定的程序和时间来提出,并且要提供足够的证据资料。
工程延期给承包商带来不少额外费用,那么哪些费用能索赔呢?下面为你详细介绍。
人工费方面,若完成合同外额外工作、非自身责任导致工效降低、加班工作或法定人工费增长,由此产生的额外人工费用都可以索赔。
材料费上,工程延期可能导致材料价格上涨,采购成本增加的差价能索赔,材料超期储存费用也可纳入索赔范畴。
机械使用费分为两种情况:自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔;租赁机械窝工费按实际租金和调进调出费分摊计算。若为赶工期增加机械设备投入,这部分额外费用同样能索赔。
现场管理费也能索赔。因为工程延期,现场管理时间变长,管理人员的工资、办公费、差旅费等增加的费用,应由业主承担。
企业管理费方面,工程延期会把企业管理费用分摊到更长时间,导致实际成本增加,所以这部分也可索赔。
利润索赔相对复杂,一般在工程范围变更、施工条件变化等情况下可索赔,但具体要依据合同约定和实际情况确定。
需要注意的是,索赔时一定要按照合同规定的程序和时间提出,并且提供充分的证据资料。
工程延期时,承包商能索赔的费用包含这几类。
人工费是其中一项,完成合同外额外工作的人工费用,非承包商责任造成的工效降低增加的人工费用,超法定工作时间加班的费用,以及法定人工费增长的费用,都在可索赔范围内。
材料费也可索赔。工程延期致使材料价格上涨,采购成本增加的差价,还有材料的超期储存费用,都能向业主提出索赔。
机械使用费同样能索赔。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔,租赁机械的窝工费按实际租金和调进调出费的分摊计算。若为赶工期增加机械设备投入,这部分额外费用也可索赔。
现场管理费也应由业主承担。工程延期使现场管理时间延长,现场管理人员的工资、办公费、差旅费等增加,这些费用都可索赔。
企业管理费也能索赔。因为工程延期,企业管理费用分摊时间变长,实际成本增加。
利润方面,工程范围变更、施工条件变化等原因导致的工程延期,一般可索赔利润,但能否索赔要按合同约定和实际情况确定。
索赔时,要按合同规定的程序和时间提出,并且提供充足的证据资料。
工程延期时,承包商能索赔的费用主要有下面几类。
先说人工费。这里面包含完成合同外额外工作的人工成本,因为不是承包商责任造成工效降低而多花的人工费用,还有超过法定工作时间加班的报酬,以及法定的人工费增长所带来的费用。
材料费也能索赔。工程延期可能让材料价格上升,承包商买材料成本比原来高了,这多出来的差价是可以索赔的。另外,材料存放时间变长产生的超期储存费,也能算在索赔里。
机械使用费包含两部分。自有机械窝工的话,一般按照台班折旧费来索赔;租赁的机械窝工,就按实际租金以及调进调出费的分摊来算。要是因为工程延期,承包商得增加机械设备投入来赶工期,这多花的机械费用也可以索赔。
现场管理费也能找业主承担。这是承包商为项目现场管理花的钱。工程延期导致现场管理时间变长,像现场管理人员的工资、办公费、差旅费这些都会增加。
企业管理费同样可以索赔。工程延期会使这笔费用分摊时间变长,实际成本就增加了。
利润方面,工程范围变更、施工条件变化这些原因导致的工程延期,一般能索赔利润,但具体得看合同约定和实际情况。
索赔的时候,要按照合同规定的程序和时间来提出,并且得提供充足的证据资料才行。
专业解答过失责任指在法律上,因行为人疏忽或懈怠而未达到应有的注意标准,导致他人权益受损时应承担的责任。它分为普通过失和重大过失,前者是未尽一般注意义务,后者是明显欠缺必要注意。判定需考量预见能力、注意义务等因素,承担方式包括赔偿损失等。
专业解答保理合同引发的合同诈骗,首先应及时收集相关证据,如合同文本、交易记录、沟通信息等。然后向公安机关报案,由警方立案侦查。若符合合同诈骗罪的构成要件,犯罪人将承担相应刑事责任。同时,受害人可通过刑事附带民事诉讼或单独提起民事诉讼,要求诈骗方返还财物、赔偿损失。
专业解答合同到了不续约是否有赔偿分情况而定。对于劳动合同,根据《劳动合同法》,除用人单位维持或提高条件续订、劳动者不同意的情况外,期满终止固定期限合同,单位应支付经济补偿,按工作年限计算。而其他民事合同,需看有无关于到期不续约赔偿的约定,有约定按约定执行,无约定通常无赔偿义务。
专业解答遭遇赠与纠纷,可先尝试与对方协商,达成一致解决方案。若协商无果,可依据赠与合同约定申请仲裁解决纠纷;若合同未约定仲裁条款,可向有管辖权的法院提起诉讼,通过司法途径解决赠与纠纷。
专业解答赠给小三的物品一般能够要回。在婚姻关系存续期间,夫妻对共同财产有平等处理权,一方擅自将共同财产赠与他人,损害了另一方的财产权益。这种赠与行为违背公序良俗且未经配偶同意,通常被认定无效,所以另一方有权要求小三返还受赠物品。
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多建设工程纠纷资讯