提问 18万律师在线解答
首页 > 法律咨询 > 青海法律咨询 > 海西法律咨询 > 海西转包分包纠纷法律咨询 > 发包方逾期支付预付款,对发包方有影响吗

发包方逾期支付预付款,对发包方有影响吗

赵** 青海-海西 转包分包纠纷咨询 2021.03.29 08:13:44 445人阅读

发包方逾期支付预付款,对发包方有影响吗

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
海西律师 建设工程纠纷律师 海西建设工程纠纷律师 更多律师>
咨询我
地区:四川-成都

您好,针对您的问题解答如下, 发包方逾期支付预付款的法律后果依据《建设工程价款结算暂行办法》第十二条第
(二)项在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款,发包人不按约定预付,承包人应在预付时间到期籂缉焚垦莳旧锋驯福沫后10天内向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不按要求预付,承包人可在发出通知14天后停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计),并承担违约责任另依据《最高建设工程司法解释》第九条规定:发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(一)未按约定支付工程价款的。所以,在发包人逾期支付预付款的情况下,承包人在履行通知义务后,有权停工甚至解除合同。

2021-03-29 08:15:44 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 经过调解处理的赔偿款或者欠款,如果义务人不履行调解书确定的义务,可能会被查封、冻结财产,被拘留、罚款,被列入不诚信的“黑名单”。《民事诉讼法》:
第一百一十一条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(三)隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产的;(六)拒不履行人民已经发生法律效力的判决、裁定的。人民对有前款规定的行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第二百四十一条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的,人民可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。
第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。第二百四十三条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。第二百四十四条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》
第一条被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:
(一)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;
(二)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;
(三)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;
(四)违反财产报告制度的;
(五)违反限制消费令的;
(六)无正当理由拒不履行执行和解协议的。

工资每月以货币的形式发放,他没给你工资吗?

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
建设工程法律法规
7958人阅读

修路、建房这些工程为相关行业的生存保驾护航,今天律图建设工程法律法规百科栏目,为你介绍建设工程法律法规相关知识,为你解读工程施工法律法规等内容,快来了解一下吧!

钢结构工程专业承包
19923人阅读

招标单位经过第三方平台,发布招标公告和招标文件,满足资格条件的投标单位,依据招标文件制作相应投标文件,才能参与投标,今天一起来了解一下钢结构工程专业承包需要哪些资质!

施工安全协议
10438人阅读

施工安全协议,在我们的生活中很常见,比如建筑施工安全协议、拆除施工安全协议、现场施工安全协议、安装施工安全协议等,比如安装家庭空调时就会用到,更多内容,快随小编来了解诶一下吧!

投标流程
63530人阅读

现实生活中,如果公司要去参与某个投标,首先要做的就是了解该项目的投标流程是如何进行的,只有了解了投标流程,才能够顺利的参与投标,那么具体来讲投标流程该怎么进行呢?下面律图小编为大家详细介绍投标流程怎么走。

劳务分包
294264人阅读

劳务分包在建筑行业是非常常见的,很多大型的工程如果一个公司无法单独完成时,就往往会把一些不重要的事项分包给别的公司,那么大家知道劳务分包的资质是怎么规定的吗?律图小编为您做了解答,供大家阅读。

优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫