付红亮律师每周都会在12348热线准时值班,为有法律需求的人提供帮助。这一天,一位来自某建筑施工企业的工作人员带着厚厚的材料前来咨询。
该企业与一家房地产公司签订了住宅项目施工合同》,承建多栋住宅楼、车库及配套工程。工程交付后,房地产公司长期拖欠几千万元工程款,企业提起本诉要求支付工程款及违约金,没想到房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、企业逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等,要求企业赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。
付红亮律师接过材料,开始仔细分析。对于质量反诉,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,以证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;针对工期反诉,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,表明工期延误系开发商责任,企业无逾期;在未完工程抗辩方面,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明企业已完成全部合同及签证工程,无未完项目;对于扣款反诉,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无企业确认,系开发商单方行为,不应扣除。
在整个分析过程中,付红亮律师在案件材料的空白处写下了“法律让交易更安全,法律让生活更美好”。这不仅是他的执业理念,也体现了他对解决此次纠纷的信心。
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了房地产公司的反诉。房地产公司不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。
事后,付红亮律师在值班记录本上写下:“法律服务的能力内核就是知识库+方法论,其中方法论就是核心竞争力。”他用自己的专业知识和实践经验,为施工企业解决了难题,也践行了自己的公益服务承诺。他先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,向社会公众普及法律知识,提升民众法律意识,真正做到了用法律守护公平正义,让法律更好地服务于人们的生活和交易。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图