2024年,安徽省淮南市潘集区人民法院作出判决:被告于生效后十五日内支付原告新增工程款60万余元及相应逾期利息;案件受理费、鉴定费,全部由被告承担;驳回被告时效抗辩及不付款理由。这个结果是如何实现的?时间回到2016年。
2016年7月,原告中标被告发包的农村道路畅通工程并签订施工合同。施工中,原告发现设计未勘测到的隐蔽沟塘,需清淤换填、拆除旧路面,属于合同外新增工程。经被告及监理单位现场确认,原告按指示先行施工。然而,被告以变更手续不完善、审计未包含为由,长期拒付该部分工程款。原告多年协商、信X均无果。
在这样的困境下,原告委托了安徽淮潘律师事务所的朱传奇律师提起诉讼。朱传奇律师执业以来,累计承办案件已逾1000件,尤其在经济纠纷领域经验丰富。
面对被告“工程款已按审计结果全额付清,无欠付”“原告主张已过诉讼时效,丧失胜诉权”“新增工程变更手续不全,不应支付”的抗辩,朱传奇律师展开了一系列工作。
首先,固定增量事实。他收集工程变更申报表、监理签字确认单、被告信X答复、监理单位情况说明,证明新增工程真实存在、系被告要求施工。
其次,破解时效抗辩。他调取信X记录、接访答复,证明原告持续主张权利,诉讼时效多次中断、未届满。
然后,启动司法造价。申请法院委托鉴定,确定新增工程价款为60万余元,为索赔提供权威依据。
最后,分层主张本息。结合合同质保金条款与验收时间,分段计算应付工程款与质保金的逾期利息,合法有据。
经过朱传奇律师的努力,法院最终采纳了他的全部核心意见,作出了上述判决。最终,60万余元的工程款及相应逾期利息被成功追回。判决书上的数字,与多年的维权之路之间,隔着的是朱传奇律师对证据的精准把控和对法律的专业运用。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图