190万建设工程分包合同纠纷：律师助力原告全胜维权

建筑装饰门窗企业原告A与被告B签订的建设工程施工合同，本应开启一段合作共赢的旅程。然而，施工过程中的种种状况，让双方关系陷入了紧张的对峙。被告B长期拖欠工程款不说，还单方面通知解除合同，另行委托第三方施工，甚至反诉原告A，一场激烈的法律纠纷就此拉开帷幕。

介入调查，固定证据

面对复杂的局面，原告A委托了安徽百草园律师事务所的梅鹏律师。梅鹏律师执业5年，毕业于阜阳师范学院法学专业，有着丰富的民商事纠纷处理经验。他介入案件后，迅速申请法院对已完工程造价进行司法鉴定，以此固定被告B逾期付款、单方解约、第三方提前进场等违约证据。这一步为后续的诉讼奠定了坚实的基础。

有力回击，全面胜诉

针对被告B的反诉，梅鹏律师精心收集证据。他提交材料进场验收记录、监理确认资料、微信沟通记录等，强有力地证明材料变更经被告同意、工程质量合格、工期延误系被告付款违约导致。在法庭上，梅鹏律师凭借专业的法律知识和严谨的逻辑，让被告的反诉主张无处遁形。最终，法院经审理采纳了梅鹏律师的意见，确认案涉合同于起诉状送达之日解除，判决被告B支付欠付工程款及利息，支付高额违约金，同时驳回被告B的全部反诉请求。至此，原告A的诉求得到全面支持，这场激烈的法律纠纷以原告的全胜告终。梅鹏律师用自己的专业和努力，为委托人构建了坚实的法律护盾，实现了合同解除、工程款全额支付、违约金足额赔付的诉讼目标。