一份厚厚的住宅项目施工合同》,牵扯出一场复杂的建工纠纷。原告某建筑施工企业与被告某房地产公司签订合同,承建多栋住宅楼等工程,工程竣工验收合格交付多年后,被告长期拖欠工程款,还提起巨额反诉。
接案第1天,付红亮开始全面梳理案件。面对被告提出的工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工等多项反诉,付红亮迅速投入工作。他仔细查阅施工合同、补充协议、施工图纸、签证单、竣工验收报告、交付证明、对账记录、付款凭证、结算资料等上千份证据,固定原告全面履约、工程合格、工期顺延、被告逾期付款等事实。
接案第3天,付红亮针对被告的反诉进行精准抗辩。对于质量反诉,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;对于工期反诉,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;对于未完工程反诉,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;对于扣款反诉,主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
立案后第5天,付红亮向法院申请调查令,进一步收集对原告有利的证据。庭审中,他逻辑严密地阐述观点,针对被告的每一项抗辩都进行了有力反驳。
一审法院采纳了付红亮的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。
结案后,付红亮在笔记本上记了一句话:“建工案件证据为王,精准梳理和运用证据是胜诉的关键。”这次经历让付红亮在后续的建工案件中,更加注重证据的收集和整理,会提前规划好证据链条,确保在庭审中能够有力地支持当事人的诉求。同时,他也更加熟悉建工领域的法律规则和裁判标准,能够更精准地划分责任边界,为当事人提供更专业的法律服务。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图