或在手机浏览器中输入 m.64365.com
微信扫码,关注律图公众号 免费问律师
拖欠工程款的起诉状范本
您好,对于您提出的问题,我的解答是,单位:(全称):______市______县______建筑公司企业性质:集体经营范围:工业与民用建筑.何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准地址:______县______乡______电话:______________________开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________法定代表人姓名:_________职务:_________被告单位(全称):______市职工教育培训中心地址:________市_______-______路________号事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元(二)结算零建工程款:174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88______年______月至______月设备闲置费57979.30元以上三项合计,共24.83元。事实和理由:______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失不按合同规定拨付工程款按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。市区人民单位:县建筑工程总公司公司(盖章)年月_日。
对于拖欠工程款起诉状范本怎么写这个问题,解答如下,一个完整的状应当载明下列事项:(1)当事人的基本情况,原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息(2)有具体明确的诉讼请求:在索要工程款纠纷中,诉讼请求一般为请求判令被告支付工程款多少元,请求判令被告支付逾期还款的违约金或利息多少元,诉讼费、保全费由被告承担(3)所依据的事实与理由。如双方的合同关系,包括订立时间、工程名称、工程地址、工程价款、付款时间、违约责任等内容的约定双方的合同履行情况,包括已完工工程量,是否竣工验收,应付工程款和实付工程款催要工程款的情况(4)证据和证据来源(5)当事人签名盖章和签署日期。建设工程纠纷案件较为复杂,建议当事人委托专业的律师,由律师根据案件的具体情况制定诉讼方案,更好地维护自身合法权益。《民事诉讼法》第一百一十九条必须符合下列条件(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织(二)有明确的被告(三)有具体的诉讼请求和事实、理由(四)属于人民受理民事诉讼的范围和受诉人民管辖。《民事诉讼法》第一百二十条应当向人民递交状,并按照被告人数提出副本。书写状确有困难的,可以口头,由人民记入笔录,并告知对方当事人。
专业解答清算所得能否弥补以前年度亏损《企业所得税法》第五十三条规定,企业依法清算时,应当以清算期间作为一个纳税年度。《企业所得税法》第十八条规定,企业每一纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。
专业解答原告:被告:请求事项:1、请求法院判令被告立即支付货款_元。2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由:呈:_人民法院,具状人(签名或盖章:年 月 日。
专业解答原告:被告:请求事项:1、判决被告偿还欠款_元。2、判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由:此致_人民法院,原告:年 月 日,附:1、起诉状副本_份(以按被告人数确定份数)。2、证据一份(欠条为证)。
专业解答建设单位名称:工程项目名称:施工单位名称:开工时间:工程内容:单位郑重申明:承诺单位(建设单位):法定代表人:年月日。解决对策:充分利用承包人的优先受偿权。利用实际施工人的诉权。将结算文件用特快专递向发包方项目负责人邮寄并公证该过程。请专业人员把好合同关。完善施工手续。
专业解答起诉单位:企业性质:被告单位(全称:事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。事实和理由:诉讼请求:此致_市_区人民法院起诉单位_县建筑工程总公司_公司(盖章_年_月_日附:1、本状副本1份。2、书证28件。
法律问题专业剖析,免费提供法律问题诊断分析报告~
律师三重认证,为您提供更专业、更权威的真人律师~
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
想获取更多债权债务资讯