首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 大型住宅工程款纠纷,施工方反诉如何实现全胜

大型住宅工程款纠纷,施工方反诉如何实现全胜

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.05.31 · 1095人看过
诉讼指南专业律师 付红亮律师 已认证
执业17年 职务:合伙人
律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:15512130512
代表案例:21个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
更多>
导读:付红亮律师代理大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷一案,通过精准举证、严密论证,全面驳回开发商反诉,为施工方扫清维权障碍的故事。
大型住宅工程款纠纷,施工方反诉如何实现全胜

工程交付后,被告XX房地产公司长期拖欠原告XX建筑施工企业几千万元工程款,原告XX提起本诉要求支付工程款及违约金,被告XX随即提起巨额反诉。在这种情况下,原告XX找到了在河北石家庄执业的付红亮律师。麻烦在于,被告XX反诉主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求原告XX赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。

具体来说,被告XX的反诉核心包括质量反诉,主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉,主张原告逾期竣工,应承担几百万元违约金;未完工程反诉,主张部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;扣款反诉,主张罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。老刘跑了好几趟,也没能把证据凑齐。后来,他找到了在宜昌执业的陈律师。

付红亮律师接受委托后,全面梳理案件,精准击破反诉。他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。当这些证据被一一整理出来,付红亮律师心里有了底。

后来,一审法院采纳付红亮律师全部代理意见,全面驳回被告XX反诉;被告XX不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。判决生效后,对方没有再上诉。

判决下来之后,原告XX的负责人对付红亮律师表示了感谢。他说,这次多亏了付律师,为企业解决了大难题。以后再遇到法律问题,还会找付律师。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识