首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 建设工程纠纷二审:策略博弈定胜负

建设工程纠纷二审:策略博弈定胜负

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.04.22 · 1277人看过
诉讼指南专业律师 唐瑞律师 已认证
评分:5.0 服务:165人 执业7年
律所:北京市惠诚(西安)律师事务所
执业证号:16101201910151056
擅长领域:诉讼仲裁
咨询电话:18192519588
代表案例:12个
律师优势:有团队,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;代理强制执行、民商事经济纠纷的诉讼与仲裁。曾服务过知名企业案件,如西安赛格商业运营管理公司的建设工程案件、陕西有色的劳务工程案件、中大国际矿产资源纠纷案件、陕西省汉中堂宏投资有限责任公司、陕西广播电视台的常年法律顾问等。
更多>
导读:西安XX公司与陕西XX公司建设工程施工合同纠纷一案,一审判决后XX公司上诉。唐瑞律师代表XX公司参与二审,通过提交证据、辩论等策略博弈,最终二审部分改判,明确工程验收及违约金等问题。
建设工程纠纷二审:策略博弈定胜负

在西安市中级人民法院审理的这起建设工程施工合同纠纷二审案件中,唐瑞律师代表上诉人西安XX公司与被上诉人陕西XX公司展开了一场策略博弈。

证据交锋

唐瑞律师所在的XX公司上诉称一审判决认定事实和适用法律错误,工程未验收合格,己方无逾期付款违约责任。二审中,XX公司提交B2层1区工区吊顶装修工程验收记录表,试图证明合同中的装修工程在20XX年X月X日验收完成,不存在装修影响施工进度问题。而被上诉人XX公司质证认为该证据真实性无法核实且不能证明整个负二楼完成装修。唐瑞律师利用这份证据,与对方在证据的证明力上进行激烈交锋,为己方观点争取支持。

责任辩论

对于涉案工程是否存在逾期交工及违约金问题,唐瑞律师强调尽管合同约定工期根据甲方装修进度而定,但实际点位变动及装修工程对监控改造工程影响局部个别,工期延误主要责任在施工方XX公司。这一辩论策略从合同约定和实际情况出发,指出施工方应承担逾期完工的责任。最终法院综合考虑,酌定XX公司承担8万元逾期完工违约金,部分支持了XX公司的上诉请求。

唐瑞律师自2019年执业以来,承办数百件案件,尤其擅长经济纠纷诉讼与执行领域。在本案中,他通过巧妙的证据运用和有力的责任辩论,在与对方当事人司法机关的沟通博弈中,为当事人争取到了更有利的结果,展现了一名优秀律师的专业素养和策略智慧。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识