人工费承包合同协议必备（样本21篇）

人工费承包合同协议必备1

建房单包人工费协议书

甲方用人单位名称：

工程地址：

身份证号：

乙方组织人工名称：

家庭住址：

身份证号：

工程名称：李长林、李长松农村自用自建房，本协议在遵守国家法律法规，经甲乙双方共同协商，甲方将该工程主体全部人工费乙方承包。

工程范围：主体修建的木工、钢筋工、泥工所有人工费以及所用的工具机械，木板，木方，钉子，铁丝，及所有的周转材料。甲方只提供主材（其余不明确小材料，甲方补足500元）。

工程单价：按图纸上的建筑面积算，每平方240元，只有滴水之外的面积按1/2计算，上至盖瓦，下至散水及内外拌均在这单价内。另±0以下所用人工补助3000元，其它所产生的费用均由乙方承担。

工程工期：2015年8月至11月底，高温、雨天顺延正常情况下，必须按进度施工。乙方向甲方提供一份书面进度表。

质量要求：所有工序必须达到国家工程质量要求的合格。不得偷漏程序。乙方工人必须服从管理，发现有质量问题，乙方必须修改，如多次不听，甲方有权终止合同并有权拒付工资。

技术规范：钢筋工须一位掌握质量人员，同甲方协商所用钢筋的大小、数量、确保本次修建的质量，木板必须厚薄一致，确保模的平整度和美观。所用材料，乙方必须提前三天通知甲方。确保材料的及时到位。

文明安全施工：甲方给乙方买安全保险，配合甲方其它人员协同施工。如电工等。乙方必须高度重视安全，不得违规操作。按规定做好一切安全措施，安全不到位，甲方有权提出整改，如因乙方民工操作失误和民工酒后作业发生的工作事故，民工自行负责。如果在施工中乙方造成工作事故，自己的员工由乙方自己负责，如甲方另由其他施工必须和乙方协商好才能施工。以防误伤。

施工要求：每项工程完成后，清洁必须到位，不得乱放材料，保证现场的整洁。做到现场整洁干净。所产生的建渣及时清理。

技术规范：乙方用现有的图纸正确配合甲方技术交底，超平、放线确保本次修建的质量。

注：乙方为单包不赔偿任何性质的返工材料。

其它要求：节约用料，每天拌的料必须用完，有重大浪费由乙方负责，乙方必须管理好甲、乙双方所有建筑材料及工具。不得偷、卖或送人，水泥、钢筋等必须盖好。

在工程以外的用工，甲方向乙方支付大工180元，小工80元。乙方必须配合组织，不得以工程以外为由拒绝出工，有零星工程等二次装修，甲、乙双方按市场行情当面议价。

付款方式：一层顶浇灌后，三天内支付20000.00元（贰万元整）。二层顶浇灌完后，三天内支付20000.00元（贰万元整）。三层顶浇灌完后，三天内支付10000.00元（壹万元整）。竣工后，三天内支付50000.00元（伍万元整）。若年前未发现大的质量问题，支付剩余全部工程款。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效。具同等法律效力。

未尽事宜：

甲方签字： 乙方签字：

签订时间： 年 月 日

人工费承包合同协议必备2

一、在华律平台起草工厂承包协议书怎么收费
在华律平台，该服务优惠价格888元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
经验丰富，为您推荐专业领域的合同律师，贴心打造满足您要求的合同文书。
三、签假合同可以报案吗
签假合同涉嫌构成合同诈骗的，受害人可以报警。所谓假合同，如果是指一方实施欺诈，使对方在违背真实意思签订的合同，受欺诈方可以直接向法院起诉撤销合同；如果是为了非法占有对方的财产，没有打算履行合同义务的，涉嫌构成合同诈骗罪，应当依法立案追诉。根据2021年实施的《民法典》第一百四十八条规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
法律依据：
《民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

人工费承包合同协议必备3

一、在华律平台起草承包足浴店承包协议合同怎么收费
在华律平台，该服务优惠价格888元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
量身定制，律师针对您的诉求和目的，及时点出合同关键问题和风险，清晰明确地表达您的法律主张。
三、保证合同除斥期间和诉讼时效什么关系
(一)保证期间是除斥期间保证期间，是根据当事人约定或者法律规定，债权人应当向债务人(在一般保证情况下)或者保证人(在连带保证情况下)主张权利的期间。进一步说，保证期间是债权人主张请求权的权利存续期间，债权人在该期间内没有主张权利，则保证人不再承担保证责任，即，保证期间届满发生实体权利消灭的法律后果。
（二）保证期间是一个不变期间。债权人和保证人可以在保证合同中自行约定保证期间，如果没有约定，一般保证的保证期间为主债务履行期届满止日起六个月。另外，如果合同中约定的保证期间早于或等于主债务履行期限，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满止日起六个月。而在保证合同中经常出现的以保证人承担保证责任直至主债务本息还清时止或相类似的字样约定保证期间的，视为约定不明，保证期间为主债务履行期届满之日起二年。这里，保证期间的起算点是主债务履行期届满之日，那么，如果主合同对主债务的履行期没有预定或者约定不明时，保证期间自债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算。

人工费承包合同协议必备4

一、在华律平台起草施工承包协议书怎么收费
在华律平台，该服务优惠价格499元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
合规有效，律师结合实务设计关于钱款、责任、纠纷解决等关键条款，有效保护您的权益。
三、合同订立的条件
合同订立条件
1、订约主体存在双方或多方当事人。所谓订约主体是指实际订立合同的人，他们既可以是未来的合同当事人，也可以是合同当事人的代理人，订约主体与合同主体是不同的，合同主体是合同关系的当事人，他们是实际享受合同权利并承担合同义务的人法。
2、双方当事人订立合同必须是“依法”进行的。所谓“依法”签订合同，是指订立合同要符合法律、行政法规的要求，由于合同约定的是当事人双方之间的权利和义务关系，而权利和义务是依照法律规定所享有和承担的，所以订立合同必须符合法律、行政法规的规定法。如果当事人订立的合同违反法律、行政法规的要求，法律就不予承认和保护，这样，当事人达成协议的目的就不能实现，订立合同也有失去了意义法。
3、当事人必须就合同的主要条款协商一致。即合同必须是经过双方当事人协商一致的法。所谓协商一致，就是指经过谈判、讨价还价后达成的相同的、没有分歧的看法法。
4、合同的成立应具备要约和承诺阶段。要约承诺是合同成立的基本规则，也是合同成立必须经过的两个阶段法。如果合同没有经过承诺，而只是停留在要约阶段，则合同未成立法。合同是从合同当事人之间的交涉开始，由合同要约和对此的承诺达成一致而成立法。以上只是合同的一般成立条件法。实际上由于合同的性质和内容不同，许多合同都具有其特有的成立要件法。

人工费承包合同协议必备5

甲方(雇主)：_________________乙方(家政人员)：_________________

甲乙双方根据大家平等自愿的原则，现就涉及家庭服务过程中的相关与义务达成建筑工程人工费承包合同，具体内容如下：_________________

一、工作时间及地址

工作时间：_________________□住家制。□包吃住;□包吃不住;□不包吃住;□其它：_________________。工作地址：_________________。

二、甲方的权利和义务

1、及时按月付给家政服务员足额的劳务工资。家政服务员休息日每月不少于两天，遇国家规定的节、假日，不能休息的，双方协商，适当加薪。不得拖欠或扣发家政服务员的工资。双方拟定每月发放一次工资。

2、做到平等待人、不岐视、不虐待、保证家政服务员服务期间人身、财产的安全。有义务对家政服务员的家政服务工作进行指导。

3、家政服务员突发急病或其它伤害时，应采取必要措施，治病救人。因从事合同规定的工作致伤，应适当负担家政服务员医疗、医药费用。

4、有权要求和安排家政服务员重新进行体检，如果体检不合格，费用由家政服务员承担，反之，由甲方承担。

5、甲方家中手饰、珠宝、现金等贵重物品应自行妥善保管。对家政服务员因工作失误造成的经济损失，应同其协商解决或求助法律帮助。不得侵犯家政服务员的人员权益。

6、发现家政服务员患有不能胜任家政服务的疾病，应及时将其送回，并解除合同。

7、甲方如发现乙方有损害甲方权益的行为，或不胜任家政服务工作，甲方有权解除合同。

人工费承包合同协议必备6

甲方:_________________ 地址:_________________

法定代表人(主要负责人):_________________

乙方 :_________________性别:____身份证号码:_________________

现通信地址:_________________联系电话:_________________

为建立劳动关系，明确权利义务，依据劳动法、劳动合同法等有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 本合同期限自________年____月____日起至________年____月____日止。其中试用期为________年____月____日起至________年____月____日止。

第二条 甲方根据工作需要，安排乙方在________工作岗位，乙方的工作任务为________，工作地点为________。经双方协商同意，甲方可以调换乙方的工种或岗位及工作地点。

乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。

第三条 乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方于每月________日支付工资，支付的工资为________元/月，其中试用期的工资为________元/月。或者实行计件制，计件单价为________。

第四条 工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。

第五条 双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理，甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明。符合法律、法规规定的，支付乙方经济补偿。

第六条 其他未尽事项按照国家及地方现行有关规定执行。

第七条 双方其他约定

第八条 本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方签字(盖章)________ 乙方签字________

签订时间：________年____月____日

人工费承包合同协议必备7

甲方： ____________(以下简称甲方) 乙方：____________ (以下简称乙方)

为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：

1、工程项目地点：________________________

2、工程项目名称：________________________

二、工程承包方式及内容：

1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等(除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料)。

2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即：包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。现浇支模后产生的条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网。

三、承诺工程结算及付款方式： .

住宅小区建筑面积约为____________平方米，按建筑面积计算每平方米____________元，总计工程款人民币 ____________元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

以上价格包括安全费用及一切模具搬运杂工在内，用完模板架杆清理后，负责堆放到指定地点，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。一楼浇板后开始拨款。

四、工程质量验收工期要求：

1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。

2、本工程于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。

五、安全事项：

此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除，乙方不得无故拖延工期，凡需支模而无人施工，造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金500元，以此类推。在当月支付的工程款中扣除。

3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对己完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时如需支模等木工活，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

7、如外架安全网未全部搭设，甲方有权按立面面积3.50元/m扣除人工费。

七、违约责任：

乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。

八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

人工费承包合同协议必备8

项目名称：

地址：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、承包单价：按建筑面积(每平方米： 元计算)。

二、质量：生产过程中，乙方要严格按照建筑施工规范施工，绝对服从甲方安排工程进度，保证质量完成本工程，如有特殊情况下，应由甲乙双方共同商议后尽量完成工程量。

三、安全：

1、乙方施工人员入场必须遵守安全规程佩带安全帽，禁止穿拖鞋、酗酒进入施工现场，禁止打架斗殴、酗酒闹事，(注：如出现喝酒、闹事、打架情况，不管任何理由罚款壹万元从乙方工程款里扣除，情节严重的交由当地派出所处理)并清退闹事人员。

2、如施工中由自身疾病导致安全事故并没告知甲方的由本人承担。

3、施工当中安全方面必须遵守施工安全规则，如不遵守规则出现意外伤亡由乙方自己承担，施工当中如出现不安全操作，甲方安全员有理由罚款，如违反操作堆积，出现安全事故由乙方承担。

5、保险由乙方人员自己承担，如不买保险出现工人伤亡事件由乙方自己承担。

四、工程进度：乙方尽可能完成甲方的工程计划，如有拖延施工期和其他无理要求停止施工，按每日1000元给予处罚(加班在正常施工范围内，抢工期时必须加班)不可抗因素除外，如自然灾害、火灾，停工待料等。

五、承包方式：

1、甲方不带施工所需的扎丝，不包括任何设备工具。

2、工作范围包括钢筋、大小料制作、绑扎及钢筋抽样及卸料由乙方负责和塔吊基础。

3、乙方必须做到工完场清，如在甲方通知之后依旧未清理，甲方有权利自行清理后，按300元/工方式扣除乙方工程款。

4、乙方负责本工程所有钢筋工作钢材进场卸料。

六、施工变更：乙方在接到甲方的变更通知未能及时按变更施工，造成返工，损失有乙方负责，如变更使施工量加工，增加施工成本，甲、乙双方可协商按施工量大小给予乙方合理施工费用。

七、付款方式：甲方需乙方进场施工日起：按每月乙方施工总量的75%工程款付给乙方，待冬季不能施工甲方以乙方工程总量85%工程款付给乙方，待乙方主体封顶完工后支付余款100%。拨款时乙方出具工人工资表，工资表人员必须真实，由甲方发放工资，如出具假工资表甲方有理不拨付工程款。(备注：如甲方不能按合同支付乙方工程款，乙方有权停工，所造成的一切损失由甲方承担。(如在施工过程中或第二年，甲方无理由的情况下，由乙方撤出施工现场或违约，甲方承担所有乙方的损失，按总工程量30%给予赔偿。)

八、如在正常施工中，由于甲方因某种原因造成乙方工人在现场停工待料，如超过三天，甲方按乙方现场实数人员给予合理赔偿(每人每天按260元计算)。

九、以上协议由甲乙双方协商达成一致后同意签字生效。此合同一式两份。

甲方代表人： 身份证号：

乙方代表人： 身份证号：

年 月 日

人工费承包合同协议必备9

甲方：__________________

乙方：__________________

合同签订地：____________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：__________________

2、工程地点：__________________

二、工程范围及内容

工程量：_______________________

承包形式：_____________________

三、工期

1、开工日期：__________________

2、竣工日期：__________________

3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列

1、工程质量达到省优至鲁班奖;

2、工程质量评定等级为优良;

3、符合国家质量验收标准;

4、双方约定的标准、具体为：

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列种方式：

1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。

2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

(1)工程预算价：(工程结束后按实结算)

工程单价:(含外运等其他一切费用)

(2)按实际发生的工程量，结合______省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

(3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、本工程预算款为：__________________

扣回工程预付款的方式为:______________

2、工程款按方式支付，具体为：

(1)本工程无预付款;

(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的______%;

(3)总工程款的______%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、材料、设备供应

______________________________。

八、质量及验收

1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于______小时，负责处理工程上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后______小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的______%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

3、项目经理：现场代表(乙方)：___________

监理：现场代表(甲方)：___________________

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决。

十、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十一、甲方责任

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责。

十二、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

十三、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

十四、附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于_____年_____月_____日在签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：____________乙方(签章)：____________

法定代表人：___________法定代表人：___________

授权代表(签字)：________授权代表(签字)：_______

______年______月______日______年______月______日

人工费承包合同协议必备10

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方同意将______工程的________施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.承包范围：

4.承包方式：包工、包料、包费用

5.工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起_____个日历天。

6.工程质量：本工程为合格工程

二、合同单价和付款方式

1.合同单价：

2.实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。合同价款一经确定，不作任何调整。

3.施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格年后___日内，付至结算价款的__%;剩余__%作为质保金在竣工验收合格年后___日内一次性无息付清。

4.该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律任。

三、技术要求和质量标准

_______________________________________________________________________________________

四、违约责任和安全责任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款__%的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的__%违约金支付给甲方，并承担由此对甲方造成的一切经济损失。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的，因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

五、争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。

2.当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。

六、保修

本工程保修期为年在保修期内，如有质量问题，在接到甲方通知后24小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修，甲方可委托他人维修，维修费用由乙方承担。

七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式份，甲方执份，乙方执份。

甲方：乙方：

签字：签字:

电话：电话：

甲方驻工地代表：

电话：

_____年___月____日

人工费承包合同协议必备11

发包单位：__________________(以下简称甲方)

承包人：__________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。

第二条：施工方案

1、护坡

(1)、基底宽_______米，厚_______米，自下而上慢慢收至高度为_______米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土__实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条：合同工期

1、经双方协商确定,工程期为_______日，暂定于自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条：价格及付款方式

1、工程总承包价为_______元。

2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式：竣工验收后付_______元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条：甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条：乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

第七条：施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条：验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

第九条：违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

第十条：其它

本合同于_______年_______月_______日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。

发包单位(甲方)(盖章)：______________

授权代理人(签字或盖章)：______________联系电话：_______________

承包人(签字或盖章)：______________联系电话：_______________

__________年__________月__________日

人工费承包合同协议必备12

发包方：________________

承包方：________________

签约时间：______________

签约地点：______________

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

(一)工程名称：__________________

(二)建筑面积(工程形式)__________

(三)施工地点：__________________

(四)工期：1、开工：______年______月______日;2、竣工：______年______月______日;3、合同工期总共历时______天。

(五)承包形式：__________________

(六)工程质量标准：______________

(七)工程价款：共计人民币______元。

(八)付款方式：本合同生效后支付合同款项的______%，计______元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的______%，计______元;质保金______元，质保期满后支付。

(九)质保期：______年。

(十)双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

(十一)其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交____________人民法院提起诉讼。

3、合同为本合同条款的组成部分，本合同连同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：__________________

承包方：__________________

委托代理人：______________

委托代理人：______________

______年______月______日

人工费承包合同协议必备13

水电人工费承包合同书

发包主（以下简称甲方）：_________________

承包方（以下简称乙方）：_________________

甲方总承包的土建工程，现由乙方根据施工图纸的规范和要求，自愿承包工程水电安装清工，经双方协商签订如下合同，供双方履行。

一、承包的范围与内容：

承包的范围：的水电安装以及生活用电、用水，施工用电、用水，施工现场的平时水电检修与维护，甲方不承担任何费用。

乙方施工内容:洁具、卫生间等排污水管、阳台、屋面雨水管安装、空调线进出管预埋，弱中线管、地下室全部线管和电线，各户进主线管，各开关箱，屋顶避雷网系统，各楼面天棚线管预埋。

二、乙方进入现场后，必须听从开发商项目部监理质检，以及甲方现场管理人员的指挥、协调。乙方必须按严格要求按图纸及设计变更规范施工，如违反所造成的返工，浪费材料等涉及的费用与责任全由乙方承担，不得在工作上随意乱抛东西、材料，发生每次每人罚款叁佰元。必须确保工程的质量与进度。

三、甲方提供材料，但是乙方必须要有领（借）手续，否则仓库保管人员有权拒绝领料。

四、乙方进入现场的一切施工工具，劳保用品，都由乙方自备，

特殊工种要有操作证，批准进入现场须持有效证件。

五、提倡文明施工，做到工完场清，每一层要及时清理多余的材料，并加以加收与利用，要搞好各班组之间的关系。每层现浇砼时，要指派人员跟班负责看守望以便线裂能及时维修，上班必须戴安全帽上岗，否则每人每次罚款50元。

六、乙方进入现场后，要听从甲方安全人员的指挥，不准打架斗殴，惹事生非，聚众闹事，更不得有偷盗行为，偷盗一旦被抓者，当事人将以被偷财物价格的100倍处以罚款，并逐出工地，乙方也将适当受到经济处罚，情况严重者移交公安机关。

七、乙方要根据甲方现场提供的施工进度，在保证质量、安全生产的情况下，最好能提前完成任务。

八、结算方式：以开发商提供的施工图纸的实际面积为准计算（屋顶斜坡不计算面积）。

甲方以元/㎡（建筑面积）人工费承包给乙方。

支付工程款。工

九、付款方式：以工程进度到程进行到中途不发生任何借支现象（特殊情况除外），乙方还要按时发放工人的工资，不准将工资移用，挪用或调配到其他地方使用。余款待工程竣工验收后

十、乙方必须在每栋楼浇砼之前做好水电管线预埋工作，否则返工影响其它工种进度，窝工费用等乙方全部承担。

乙方必须做好预埋件工作，不得随意在楼面上、墙上打洞开线槽，

必须通过甲方同意，且乙方堵好且不准漏水且每次每个洞罚款叁佰元。

十一、甲方具有以上条款最终解释的保留权。

十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份交开发商保留，合同签订后即有法律效应。

甲方签字：

___年_____年_____月_____日 乙方签字:年_____年_____月_____日

人工费承包合同协议必备14

甲方：_________ （以下简称甲方）

乙方：_____________________ （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。

一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。

二、承包工程范围及内容：

①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..

②基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。.

③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。

④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。

三、合同工期：

开工时间为 年10月20日，竣工时间为 年11月

人工费承包合同协议必备15

发包方（甲方）：_________________ 承包方（乙方）：_________________

为了规范项目施工管理，依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》。在施工过程中认真贯彻落实国家的规章制度，施工规范，确保工程质量、施工安全和文明施工等工作目标的实现；结合本公司对该工程的实际情况要求，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方同意签订以下合同条款：

第一条工程概况

1、工程名称：2、分项工程名称：3、工程地点：4、分项工程内容：

5、承包形式及承包单价：

（1）包工不包料，采用单位单价一次性定价原则。

（2）采用单项工程人工费单价包干，所有图纸内的工程量以及变更的工程量，达到图纸设计要求及施工规范验收标准和发包方要求。

（3）承包单价一次性包死，所有变更增减量均按此承包单价核算。

（4）本分项工程承包单价：元∕平方米。

（5）包含工具辅材：

6、工期

（1）工程期限：开工：年_____年_____月_____日 ，完工年_____年_____月_____日 ；

（2）工期要求：具体工期按甲方和监理审定的工期进度月及周计划表，乙方必须满足甲方施工进度要求；

乙方按施工进度要求施工，不得延误，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度要求完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同和人员的即时退场，并有甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

7、驻工地代表

1、甲方驻工地代表：；

2、监理驻工地代表：；

3、乙方驻工地代表：；

第二条工程款的支付

1.支付方式：

2.乙方每月际工程量，甲方按工程量清单日内组织甲方有关人员对本月完成工程量进行复查确认。

甲方 按实际进度的_____% 支付进度款。（如验收不合格或跨结算期的量不予结算，拒付进度款）。

3.完工结算，单项工程完工后，含其全部技术资料齐全，由乙方提出书面结算申请并经项目部和相关部门签字同意，甲方及监理工程师和相关部门共同进行全面竣工验收，验收合格签发验收单，一个月之内按甲方审核工程量价款，扣除%保修金，其他款项一次性付清。工期完成确认：工完场清后，以书面形式首先向监理方提出验收申请，监理签字同意。

甲方 在接到此书面申请一周内安排验收。经甲方和监理等相关部门验收通过，验收日期为工程实际完成日期。

4、保修款支付，验收合格后，满年后，30日内支付。

第三条甲方提供材料

1、乙方应在接到图纸天内，向甲方提交材料、设备、构配件等的使用总计划，经确认后，乙方按施工进度提前7天提供给准确的材料计划单（后附材料计算单，钢材附翻样单）；甲方按照计划要求的质量、品种、规格、型号、数量，在5天内组织货源并及时交付；乙方负责材料的装、卸车工作并承担其费用；

2、材料按图纸实际数量计算，材料进场后乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（材料节约，按材料节约的50%奖励给乙方；材料超出2%部分由乙方承担50%；材料超出2%以上全部由乙方自行承担）。因保管不善发生丢失、损坏，乙方照价赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失（甲方变更按实际材料量计算）。

3、材料进场后乙方未及时使用，闲置存放超过15天而未使用的，乙方每天按闲置材料总额的1‰承担罚金。

第四条质量验收及技术要求

1、施工、验收均按照国家规范、技术规程、行业标准、工程技术交底等要求，达到合格标准。

2、乙方应严格执行“三检”制度。每道工序必须经过严格自检，自检合格后方可申请班组长验收，在经班组长验收合格后，报甲方或监理验收。

3、乙方对工程质量全面负责，因乙方原因质量不合格造成返工的，所发生的材料费、人工费均由乙方承担。

4、因其他承包人损害乙方完成的工程、设施或设备的（以书面证据为准），由甲方负责分清责任协调处理；或因乙方原因造成其他工种返工的或者影响其他工种施工的，由乙方承担返工费用。

第五条甲方责任

1、甲方负责乙方施工人员的临时住房或搭建临时设施时的场地及临时用电、水引取点。

2、负责解决工程所需物料的调配和供应工作。帮助乙方及时处理和协调施工中遇到的疑难问题。

3、对乙方合同的施工任务、施工质量、工程进度、施工安全、文明施工、

劳动力安排等有协调、监督、检查、处罚的权利。

4、负责向乙方进行质量技术、安全技术交底和法律法规企业规章制度教育。

5、负责督促协调监理对乙方隐蔽工程，单项、分部分项工程的复核验收。

6、负责审核，审批乙方报送的月进度计划表，完工结算书，按合同支付工程款。

第六条乙方责任

1、服从甲方安排和统一指挥，保证足够的劳动力，按时完成甲方下达的周、月进度要求。

2、自带相关工具用具，并做好自有物资、设备的存放与保管工作。

3、按技术、安全技术交底要求，工程质量验收规范，施工规范，工艺流程和工序交接标准进行施工。

4、承担因自身管理不善、技术不到位、不按施工程序施工造成的返工，材料浪费的损失并承担相关费用。

5、承担因计划不及时造成材料不到位停工、窝工的责任及损失。

6、按文明施工规范要求组织施工，教育，管理好施工人员，因乙方人员发生治安、安全事故，由乙方承担全部责任和相关费用。

7、提供自身的施工资质和相关经营证书，对进场工人进行实名登记造册，并将操作人员上岗证（特种人员必须持证上岗）和身份证复印件等资料一并交存监理、甲方备案；将逐月发放工资表上交甲方，如与实际情况不符或没有提供，甲方有权拒绝支付进度款。

8、每进行下一道工序之前或者进行初步施工前，必须对工人进行技术、安全交底，并做好相关资料。

9、乙方做到“安全第一、预防为主”对班组施工人员进行经常性安全生产教育，严禁私拉乱接电源，发现隐患及时排除，如违规操作引发的一切安全事故由乙方承担。

10、必须做到工完、场清，各种甲方提供的设备、设施由乙方负责领用保管、养护；按要求堆放整齐，在工程完工后对设备进行清理、保养后完整、无损坏、如数移交甲方，并将所住临舍清理干净后，方可结算。

11、乙方负责安排施工人员的生活和承担《劳动法》所规定的一切福利待遇，劳动保护用品。

12、在保修期内如有质量问题，乙方安排专人现场维修。乙方未及时维修的，则由甲方另行安排人员维修，所发生的费用在乙方保修金中扣除。

第七条违约责任

1、甲乙双方必须严格履行本合同，如有违约，违约方给守约方赔偿。违约金按总承包价的_____% 计算。

2、在合同期内未完成分包的施工任务或中途退场，按验收合格的工程量的70%一次性结算，再不补差，并承担一切相应的损失。

3、履行合同争议，甲乙双方协商解决，如达不成共识，由属地仲裁委员会仲裁。

4、合同未尽事宜，双方另行协商增补，与本协议同等法律效力。

5、本合同一式五份，甲方叁份，乙方二份，双方签字生效，款清失效。

第八条补充条款

1、乙方人员进入现场前，必须进行“三级安全教育”，用好“安全三宝”，采取严格的安全措施，听从安全指挥，服从项目经理部安全和工程质量管理，遵守相关的规章制度；在施工过程中既不能伤到自己也不能伤到别人，如因自身原因发生人身、机械、交通等事故以及给他人或社会造成的人身及财产损失，所有责任和费用均由乙方全部承担；同时还要做好各种成品保护工作，对 自身原因所引起的各种安全质量事故负全责并承担由此而产生的全部经济损失费。

2、乙方不得将工程分包，否则甲方有权终止合同，并在二十四小时内无条件退场。

3、材料装卸车和二次搬运不再计费用，材料进场不及时卸车（给司机造成损失由乙方承担），甲方另行安排其他人员卸车费用从乙方工程款扣除。

4、乙方必须根据进度需要配足劳动力，如未完成甲方下达的周、月进度要求延误一天罚款 元，连续两周未完成甲方周进度要求，甲方有权终止合同，并承担甲方损失。

5、乙方结构工程每层施工完毕以后报监理及甲方验收，达不到规范要求，

乙方无条件对本层不合格部分及时补救，否则甲方可以组织其他施工人员维修，处理费用由乙方承担。

6、爱护公共财物、保护安全防护设施，如有破坏行为发现一次处元罚款。

7、严禁打架斗殴，发现一次处班组 元，（不管有无道理）。若乙方人员发生偷盗行为，由乙方负全部责任，并承担所盗材料10倍罚款。

8、严禁酒后上岗、赌博，违者每次罚班组500元，并承担后果。

9、乙方必须服从甲方指定临时住宿，不得带家属、小孩同住施工现场，否则甲方每次处罚班组200元。

10、乙方施工人员在甲方食堂就餐，不得私自开灶做饭，特殊情况需要自己开灶，不得在甲方临时或施工现场做饭，发现每次处罚班组200元。

11、乙方必须按时参加监理或项目部每周例会和各种安全、质量、生产会议，缺席一次处罚200元，迟到一次50元。

12、严禁使用18岁以下60岁以上作业人员，发现每人/次处罚班组500元。

13、班组没有对工序进行自检或不认真检查、没经班组长验收合格就报甲方验收的，或者经三次验收不合格的，每次处罚班组200500元。

甲方代表：______乙 方负责人：___________

甲方监管人：

签订日期：_______ 年_____年_____月_____日

人工费承包合同协议必备16

人工挖孔桩人工费承包合同书

甲方：_________

乙方：_____________________

经甲乙双方共同协商，就人工挖孔桩人工费承包的有关事宜达成如下协议：

1、承包形式：清包，人工费承包。乙方负责挖孔桩的成孔全过程，包括挖孔的一切设备和工具。其它钢筋、砼、降水等工程均由甲方负责。

2、承包价格：土方580元/m3，岩石680元/m3，按实际完成的挖方量计算（不要5@p，所有税、费全部由甲方负责）。

3、付款方式：进场付贰万元生活费，其余款项按工程进度拨付，每完成20个桩结算拨款一次。余款工程完工后，工人离场前付清。

4、合同工期、；开工之日起天完成。（年_____年_____月_____日 __ 年

工程量：39根桩，约230m3，按实际完成量计算。

其它条款：1）乙方必须听从甲方施工现场管理人员的管理和_____年_____月_____日 ）。5、6、

指挥，严格按甲方要求的质量和安全措施进行施工。2）乙方在施工完成后，经甲方和有关部门验收合格后，进行工程结算。3）在施工过程中，出现的一切安全事故和经济损失，按照国家相关的法律和法规，由甲方负责处理。

甲方：______________乙 方：_______

负责人：___________ 负责人：___________

___年_____年_____月_____日 以上协议条款双方签字后生效。

人工费承包合同协议必备17

为了适应现代社会，根据中华人民共和国建筑法、劳动法若干规定，现经甲、乙双方协商达成如下规定条规，望共同遵守执行：

一、工程名称：别墅房。

二、工程地点：渠县城郊区珠山村二社。

三、工程承包方式：总承包本别墅区域的一切水电的设计与安装。

四、承包工资：承包建筑面积：1050平方米，共计人民币26000元。（大写贰万陆仟元整）

五、施工一切工具由乙方负责。

六、各种材料由甲方购买人（需乙方提供清单），但在施工过程中不准有一切材料浪费，如出现类似情况，由乙方照价培偿。

七、乙方必须做到安全施工，如出现一切工伤事故，由乙方自理。

八、付款方式：全工程完工后，经甲方验收合格后10天内付清（如中途乙方需要，可支付当时工段工资的40%）。

九、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

十、本协议一式两份，双方签字生效，具有同等法律效力。

甲方代表：______乙 方代表：

___年_____年_____月_____日

人工费承包合同协议必备18

劳务费用承包合同

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据太原XX集团）公司福利总厂劳务外协费用，甲方委托乙方承担工作任务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。具体条款如下：

一、承包合同期限：从年月日至年月日。

二、合同承包基数：元(含税价)，税率为3%的增值税专票。根据工作考核结果，甲方于次月15日前支付给乙方结算费用，结算额＝承包费用_考核得分（百分制）/100。

说明：考核扣分小于或等于10分按照承包费用基数结算，考核扣分如大于10分按得分（得分＝考核得分+10分）结算。

三、甲方权利、义务

（一）根据该合同及考核办法、约定按月对乙方进行考核、评价。

（二）为乙方提供作业条件，并向乙方进行岗位安全交底或确认。

四、乙方的权利、义务

（一）按甲方提出的工作计划、指令、作业标准完成外协项目的工作任务。

（二）负责按照工作任务要求对外协人员进行安全培训和岗位技能培训。

（三）建立完善的组织和安全体系，配备安全专业人员并对岗位安全负责。

（四）对甲方提出的工作计划、指令，享有建议的权利。

（五）根据甲方工装管理办法和外协单位工装标准等，外协人员着装统一。

（六）遵守甲方制定的各项规章制度，认同甲方的企业文化。

五、甲、乙双方的责任

（一）非因甲乙双方自身过错造成的生产、设备和人身伤亡等事故，费用由造成事故责任方承担，事故由乙方上报。

（二）因乙方人员本身过错造成生产、设备及人身伤亡事故的，费用由乙方承担，事故由乙方上报。

六、保密

1、合同任何一方在签订或履行本合同过程中知晓的对方的非公开信息（包括但不限于专利权、商标权、工业设计权或商业秘密等）均不得向任何第三方泄露或擅自使用。否则，因此而造成的所有法律责任由泄露方或擅自使用方承担。

2、合同任何一方均应将本合同及附件内容视为保密信息，除为履行本合同的目的外，不得泄露给任何第三方。否则，因此而造成的所有法律责任由泄露方承担。

3、合同任何一方均对与该合同有关的信息负有共同保密的义务。

4、不论本合同是否变更、解除、终止，合同任何一方均负有上述保密义务。

七、违约责任：任何一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。。（建议考核办法对迟延履行等履行不符合约定情形进行约定）

八、合同变更与解除

（一）发生如下情形的，甲乙双方任何一方可以提出变更或解除合同：

1、因工作内容发生变化的；

2、因不可抗力造成迟延履行、无法履行合同或无法实现合同目的的。（二）发生如下情形的，甲方有权单方提出变更或解除合同：

1、乙方未按要求完成承包项目工作内容的；

2、因乙方人员本身过错造成生产、设备及人身伤亡事故的。

（三）一方提出变更或解除合同，应提前15日通知对方。

甲方依据本条第二款的约定解除合同的，可以要求乙方支付本合同总金额％或（）元的违约金。

九、甲方与乙方签订与项目有关的工作考核办法以及生产、安全、技术、质量管理等协议作为合同附件。

十、争议的解决方式：甲乙双方协商解决或向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定事项

1、双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件。

2、本合同的附件作为本合同的一部分，双方均应当执行。附件与本合同的内容不一致的，按照□本合同□附件的约定执行。

3、双方确认，在签署本合同前已仔细地审阅过合同（包括其所有附件）的内容，并完全了解合同各条款的法律含义，清楚地知晓己方的权利与义务。

4、因甲方履行本合同违约时，甲方只赔偿乙方的直接损失。本合同项下甲方因违约所应承担的违约金和损害赔偿金数额累计不超过本合同总金额的％或（）元。

5、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

6、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

甲方：

单位名称（合同章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账户：

税号:

XX编码：

乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账户：

税号：

XX编码：

人工费承包合同协议必备19

项目部施工人工费承包合同为加强项目管理，充分调动职工的生产积极性，加快工程进度，确保工程低耗、优质、按期竣工，_目经理部(组)特与_订本人工费承包合同，以便双方共同遵照执行。

1承包工程内容

1.1主体工程：包括除基础挖土、填土、凿桩以外的所有砼工程，例如模板制作、安、拆，钢筋制、安，砼生产和浇捣养护，模板脚手架的搭拆，所有施工缝的打毛清洗，施工料具在现场范围内按指定地点堆放，施工现场附近材料垂直和水平运输，成品保护土00002下的抽排水，钢筋垫块的制安、脱模剂的涂刷、模板木方起钉保养，钢筋除泥除锈，施工垃圾的清理等工作。详细项目和数量见预算书。

2.装饰工程：包括除上述主体工程(砼工程)以外的所有土建工程，以及施工现场附近材料垂直和水平运输，楼地面的基层清理，预留洞的修补，施工垃圾的清理，成品、半成品的保护等，详细项目和数量见预算书。

2承包工程工期工程总工期个日历天,日期平土0000,日期平顶,日期装饰插入,日期装饰完成,日期工程竣工。详细计划见施工进度计划表(图)。

3承包工程质量主体和装饰均应达到地方质监站认可的优良等级。4承包工程金额

4.1承包工程金额以分公司报甲方审定的预算为基础，不论工程量计算的多少，套用定额的高低，预算项目的多计或漏项，均按预算书中人3232日数为准，每工日元的综合单价计算。施工中若发生了计时工，在不突破总费用的原则下，计时工的综合单价_2日。人工费、包干费视工程难易、工期的长短，施工人员的多少商定，承包工程金额按投标或议标图纸，一次性大包干，在施工中除业主有变更外，不得增减承包金额。a主体总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。b装饰总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。

4.2在不突破人工费承包总包费用_和14元工日的基础上，也可以采取如下形式结算人工费。a木工：模板制、安、拆元m2其中，模板制作、安装元m2模板拆除_m2b钢筋工：钢筋制作、绑扎元m2其中:钢筋制作_t钢筋绑扎_tc砼工：砼浇捣_m3d瓦工：十层以下砌砖_块十层以上砌砖_块e抹灰工：梁柱面抹灰_m2天棚面抹灰_m2墙面抹灰_m2f镶贴面层：外墙贴彩面砖_m2内墙贴磁盘_m2。

4.3每月由项目经理部(组)按其所完成的工程量，以队组为单位签发施工任务单，预结90，留10在财务科作为工程保修抵押金，待工程竣工后结算。当无质量问题、无违纪现象、无其它违规情况时，抵押金原则退回。

5双方责任

5.1项目经理部(组)责任a对进行技术指导，解决施工中遇到的技术难题，并负责搭设井架，配备好机械工、电工，满足施工需要。b为班组正常施工提供必要的机具，如有故障，应及时派人修理。c为队组及时供应材料，并运至现场。d有权辞退不听指挥的人员。___月__日前开出当月施工任务暂结书。

5.2班组责任a服从项目经理部(组)统一指挥，虚心接受项目经理部(组)的指挥，不得拖延或顶着不办。b爱护施工机具，如有遗失或有意损坏，应负责赔偿，手用工具由班组自购。c必须与_、_一起施工。

6奖罚办法

6.1工期:以每控制段为计算单位，按期完成奖_；每提前一天奖_，每拖延一天罚_。

6.2安全:杜绝重大工伤事故，尽量减少一般的工伤事故。一旦发生，按公司和局有关文件处理。一切费用由承包队负责。

6.3质量:每月预结算时，对前段施工所完成的分项工程，由项目质检员进行评定，达不到优良的(90)扣20工资。主体和装饰工程施工后，经质监站评定，达到优良，各奖_，否则各罚_。若单项工程未达到优良，但最后竣工总体达到优良，扣罚的20可退还班组。在施工中如发生爆模、蜂窝、钢筋移位、粉刷贴面超偏等质量问题，班组必须及时处理，所有人工费、材料费均由班组派人处理或者由班组出钱请他人代其处理。

6.4材料

6.4.1材料发放项目给队组发放材料，钢筋按翻样单加3损耗：模板、木枋按预算数或模板接触面除以六；砼所用水泥、砂、石按配比单，铁钉、扎丝按预算数；装饰材料按预算数。

6.4.2材料退库a对主体用材料，如节约的是原材料，则有一算一，如是半成品或使用过的，则按如下办法折算节约数量：模板：整张按60一70计；半张以上(大半张)以50一35计；14张以上(小半张)按25一30计；14张以下的不计数量，具体还应结合成色、周转次数折合。木方：1.5m以上的按65计，

1.5m以下的不计数量。钢筋：7m以上的按原材料计，47m按70计，24m按30，2m以下按料头计。b装饰材料除未使用过的水泥可按有一算一退库外，其余各种材料运进现场后，一般不以计价退回，未购进的则有一算一退库。c节约材料单价及奖赔：如材料有节约则项目经理部(组)与队组实行“四六”分成；材料超耗则全部由队组承担。材料结算单价按预算定额单价。待添加的隐藏文字内容3d发生主体施工偏差过大，造成装饰施工材料超耗的材料费由主体施工队组负责。e队组应做好文明施工，若其施工班组未按要求做好文明施工，则项目经理部(组)另派人员代其清理，所发生的费用无论多少，均在结算时扣除，严重时还应进行处罚。

7其它事项

7.1队组应遵守分公司其它规章制度，如有违反，则另行处理。

7.2若承包队组未能按计划和要求完成任务，项目经理部(组)可马上另行派员进行施工，所发生的费用全部由项目经理部(组)在其承包队组中扣除。若在施工中部分人员或全部人员擅自停工，给工程造成影响或损失，全部由承包队组负责，并可罚款100XXXX5000元扣其风险抵押金。

7.3在施工中发生设计变更增加或减少工程，其计工办法为：以预算定额计工日数，每工日14元计结，队组必须按项目经理部(组)的要求完成，不能以工价低、不好做为由不做，不然项目可另行派员施工，所发生的费用无论多少，均在其承包费用中支付。

7.4工程中若使用输送泵浇捣砼，由于m3计，在承包费中扣除；若使用了搅拌站，后台又不要人工上料，则m3计，在承包费中扣除。

7.5施工过程中承包队组不能达到工期、质量、安全、文明施工等要求，又不迅速采取措施，项目经理部(组)可令其退场，所余工程均由项目经理部(组)另找班组施工，施工费用无论多少一律从原承包队组的承包费用中支付，并可对其罚lO0D-5000元和扣除风险抵押金。

7.6本合同兑现后自动失效。

7.7本合同执行中发生争执，局(公司)或区域公司(分公司)领导仲裁。

7.8预结算书。项目经理部(组)负责人：队组负责人：日期日期