人工费承包合同协议常用（模板26篇）

人工费承包合同协议常用1

一、在华律平台代写劳务承包合同（承包人本）怎样收费
在华律平台，该服务优惠价格499元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
够快捷，您下单后律师会在5-30分钟内与您联系，并承诺三个工作日内不限次修改，满意为止，三个工作日内不限次答疑。
三、合同签订的注意事项：
一、核实确认对方当事人的主体资格
1、合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之)，确认其真实身份及行为能力。
2、合同对方为法人：
到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；
核实订约人是否经其所在公司授权委托，查验其授权委托书、介绍信、合同书；
签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
3、合同对方为“其他组织”：
对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。
4、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。

二、合同形式：
1、必须以书面形式签订合同；
2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书并盖章签字；
3、倒签合同要标明合同背景。
三、合同的必备条款要具体、明确：
1、当事人名称须真实、一致；
2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；
3、注意验收方法、程序和时间；
4、履行方式须具体：交货方式、结算方式；
5、履行期限须确定某一时间点或时间段；
6、尽量明确本司所在地为合同履行地；
7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法；
8、解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或广州仲裁委员会仲裁。
四、订约前的合同义务：
1、尽协助、通知义务；
21、订约时获取的对方商业秘密，不得泄露和使用。
五、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理，出具时应标明合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。
业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。
发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的，及时确定是否追认；不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。必要时要求警方介入，追究其刑事责任。
六、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在除斥期间内行使撤销权(即一年)。
七、合同签订后，合同原件须交公司统一保管。
八、合同内容不得损害社会公共利益、不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益，不得含有造成对方人身伤害或因故意及重大过失造成对方财产损失的免责条款。

人工费承包合同协议常用2

一、在华律平台起草私人承包合同书怎么收费
在华律平台，该服务优惠价格499元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
优享专业的法律服务。专业认证律师一对一沟通当事人的需求，达成共识帮助代写合同，帮助当事人理清法律关系，避免法律风险，最大限度维护当事人的权益。
三、合同的表现形式有哪些
合同的形式，又称合同的方式，是当事人合意的表现形式。具体说，是指订立合同的当事人各方协商一致而成立合同的外在表现方式。一方面，合同的形式反映着当事人双方一致同意的合同的内容，是当事人双方意思表示一致的外在表现;另一方面，只有通过合同的形式，才能证明合同的客观存在，合同的内容也才能为他人所知晓。
目前，最新法律规定的合同定了形式主要有三种，包括书面形式、口头形式或者其他形式。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》
第四百六十九条当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。
书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

人工费承包合同协议常用3

一、在华律平台个人土地承包协议书代写怎么收费
在华律平台，该服务优惠价格888元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
明确双方责任，尽可能避免当事人责任，增加对当事人有利的条款。合同不但有权利，也有义务，当事人未履行义务就需要承担相应的责任，诸如赔偿损失、维修、更换、退款退货等等。而律师能合法的前提下，结合双方意愿，尽可能在代写合同中帮助当事人减免责任，同时增加对当事人有利的条款。
三、签订合同的必要性
我们能够通过合同来约束当时是人双方的权利义务，在当事人一方不按照合同义务办事情时我们可以通过合同证明其有义务，要去其履行义务，如果不履行义务则可以诉讼等方式要求对方违约赔偿。

人工费承包合同协议常用4

一、在华律平台代写宾馆厨房人工承包合同怎样收费
在华律平台，该服务优惠价格888元起/份。
其他平台代写价格：2000-10000元起/份，并且存在获取周期较长的问题。
二、华律服务优势
售后有保障。客户可以尊享3日内不限次修改和免费答疑服务，且代写合同全程服务有保障，不满意可以申请退款。
三、合同违约怎么起诉
合同违约，一般的诉讼流程如下：
1、一方当事人撰写起诉状，到人民法院提起诉讼；
2、人民法院受理后，如果符合起诉条件，作出立案决定；
3、人民法院将起诉状副本送达给被告；
4、开庭前三天通知当事人；
5、参加庭审。
《民事诉讼法》第一百二十条规定，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。
书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。
第一百二十三条规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。

人工费承包合同协议常用5

甲方:_________________ 地址:_________________

法定代表人(主要负责人):_________________

乙方 :_________________性别:____身份证号码:_________________

现通信地址:_________________联系电话:_________________

为建立劳动关系，明确权利义务，依据劳动法、劳动合同法等有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 本合同期限自________年____月____日起至________年____月____日止。其中试用期为________年____月____日起至________年____月____日止。

第二条 甲方根据工作需要，安排乙方在________工作岗位，乙方的工作任务为________，工作地点为________。经双方协商同意，甲方可以调换乙方的工种或岗位及工作地点。

乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。

第三条 乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方于每月________日支付工资，支付的工资为________元/月，其中试用期的工资为________元/月。或者实行计件制，计件单价为________。

第四条 工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。

第五条 双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理，甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明。符合法律、法规规定的，支付乙方经济补偿。

第六条 其他未尽事项按照国家及地方现行有关规定执行。

第七条 双方其他约定

第八条 本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方签字(盖章)________ 乙方签字________

签订时间：________年____月____日

人工费承包合同协议常用6

甲方： ____________(以下简称甲方) 乙方：____________ (以下简称乙方)

为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：

1、工程项目地点：________________________

2、工程项目名称：________________________

二、工程承包方式及内容：

1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等(除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料)。

2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即：包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。现浇支模后产生的条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网。

三、承诺工程结算及付款方式： .

住宅小区建筑面积约为____________平方米，按建筑面积计算每平方米____________元，总计工程款人民币 ____________元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

以上价格包括安全费用及一切模具搬运杂工在内，用完模板架杆清理后，负责堆放到指定地点，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。一楼浇板后开始拨款。

四、工程质量验收工期要求：

1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。

2、本工程于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。

五、安全事项：

此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除，乙方不得无故拖延工期，凡需支模而无人施工，造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金500元，以此类推。在当月支付的工程款中扣除。

3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对己完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时如需支模等木工活，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

7、如外架安全网未全部搭设，甲方有权按立面面积3.50元/m扣除人工费。

七、违约责任：

乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。

八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

人工费承包合同协议常用7

委托方：____________________有限公司(以下简称甲方)

受托方：____________________ (以下简称乙方)

为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与 ，根据《民法典》等有关法律法规的规定。 遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。

一、 联合内容

甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费(含违约金)和预存水费(即用户将水费先行缴存至自来水公司)。

二、 甲方权利和义务

1、甲方负责甲方的数据库及通讯程序的正常运行，便于乙方联网查询或收取自来水费;

2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督;

3、甲方配合乙方完成代收费业务系统的开发和维护。 委托乙方以现金方式收取居民自来水费(含违约金)和预存水费。 错扣、重扣、漏扣或用户持有疑异的由责任方进行处理解决;

4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月_____日前支付给乙方。

三、 乙方权利和义务

1、乙方所管理的网点办理现金代收自来水费和预存充值水费业务，法定假日确保正常营业;

2、乙方收费营业人员应正确熟练地使用电脑网络收费系统。 乙方应向用户提供优质服务，非设备故障，不得以任何理由拒收、缓收自来水费，不得拒绝用户查询自来水费和预存水费余额;

3、乙方应配备技术维护人员，确保系统正常运行，发生故障及时排除，故障期间必须妥善解决客户投诉;

4、乙方收取逾期自来水费时，应按甲方提供的标准数据收取违约金。 未经甲方同意，乙方不得擅自变更、删除自来水用户信息;

5、乙方收取自来水费(含违约金)时应开具发票，收取预存水费时应开具收据，发票和收据均需电脑开具，不得手工填写;乙方应指定专人管理水费发票，对缴回甲方的发票存根联需按号码顺序装订(含废票)，若有遗失，按国家《发票管理》的'有关规定处理，并承担责任和由此引起的一切损失;

6、乙方在每日_____时前向甲方传递当天收费清单文件吗，以便甲方及时对帐，如有异常应及时通知甲方;甲乙双方每日核对数据时如果出现差错甲方根据乙方提供的对帐文件或实际收费情况进行差错处理。 因乙方提供的对帐数据错误造成的一切后果及损失由乙方承担;

7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至 的现有通讯线路， 乙方有义务与 共同确保该线路的畅通。

8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。

9、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户(每十日结转一次)并附对帐清单。

四、 违约责任

1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任;

2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。

五、 附则

1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效;

2、一方提出修改、变更、增加协议条款时，须经对方书面同意，并另行签订补充协议;

3、一方提出终止协议，须提前3个月书面通知对方，并征得对方书面同意后可解除本协议;

4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认;

5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。

委托方(公章)_______________受托方(公章)_______________

法定代表人(或委托人)_______________法定代表人(或委托人)_______________

签约时间：_______________签约时间：_______________

人工费承包合同协议常用8

项目名称：

地址：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、承包单价：按建筑面积(每平方米： 元计算)。

二、质量：生产过程中，乙方要严格按照建筑施工规范施工，绝对服从甲方安排工程进度，保证质量完成本工程，如有特殊情况下，应由甲乙双方共同商议后尽量完成工程量。

三、安全：

1、乙方施工人员入场必须遵守安全规程佩带安全帽，禁止穿拖鞋、酗酒进入施工现场，禁止打架斗殴、酗酒闹事，(注：如出现喝酒、闹事、打架情况，不管任何理由罚款壹万元从乙方工程款里扣除，情节严重的交由当地派出所处理)并清退闹事人员。

2、如施工中由自身疾病导致安全事故并没告知甲方的由本人承担。

3、施工当中安全方面必须遵守施工安全规则，如不遵守规则出现意外伤亡由乙方自己承担，施工当中如出现不安全操作，甲方安全员有理由罚款，如违反操作堆积，出现安全事故由乙方承担。

5、保险由乙方人员自己承担，如不买保险出现工人伤亡事件由乙方自己承担。

四、工程进度：乙方尽可能完成甲方的工程计划，如有拖延施工期和其他无理要求停止施工，按每日1000元给予处罚(加班在正常施工范围内，抢工期时必须加班)不可抗因素除外，如自然灾害、火灾，停工待料等。

五、承包方式：

1、甲方不带施工所需的扎丝，不包括任何设备工具。

2、工作范围包括钢筋、大小料制作、绑扎及钢筋抽样及卸料由乙方负责和塔吊基础。

3、乙方必须做到工完场清，如在甲方通知之后依旧未清理，甲方有权利自行清理后，按300元/工方式扣除乙方工程款。

4、乙方负责本工程所有钢筋工作钢材进场卸料。

六、施工变更：乙方在接到甲方的变更通知未能及时按变更施工，造成返工，损失有乙方负责，如变更使施工量加工，增加施工成本，甲、乙双方可协商按施工量大小给予乙方合理施工费用。

七、付款方式：甲方需乙方进场施工日起：按每月乙方施工总量的75%工程款付给乙方，待冬季不能施工甲方以乙方工程总量85%工程款付给乙方，待乙方主体封顶完工后支付余款100%。拨款时乙方出具工人工资表，工资表人员必须真实，由甲方发放工资，如出具假工资表甲方有理不拨付工程款。(备注：如甲方不能按合同支付乙方工程款，乙方有权停工，所造成的一切损失由甲方承担。(如在施工过程中或第二年，甲方无理由的情况下，由乙方撤出施工现场或违约，甲方承担所有乙方的损失，按总工程量30%给予赔偿。)

八、如在正常施工中，由于甲方因某种原因造成乙方工人在现场停工待料，如超过三天，甲方按乙方现场实数人员给予合理赔偿(每人每天按260元计算)。

九、以上协议由甲乙双方协商达成一致后同意签字生效。此合同一式两份。

甲方代表人： 身份证号：

乙方代表人： 身份证号：

年 月 日

人工费承包合同协议常用9

总承包人：(简称甲方)

分承包人： (简称乙方)

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件、招标文件、本合同及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有费用进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包务工人员管理经协商达成一致，订立本协议书。

如各乙方违反本规定要求，甲方有权根据本规定要求对各乙方进行违约金处罚，由甲方直接从各乙方的工程进度款、结算款中扣除。

第一条 管理人员及管理费用投入保证

1、对乙方投入管理人员的数量及素质的要求

乙方投入本工程的管理人员，必须持有专业资质证书或具体丰富的施工经验，具备专业应有的素质，满足施工生产。按本合同第四部分三《工期管理协议》第二条约定投入管理人员，管理人员进场7天前，提交相关人员的执业资格证书、工作简历表、身份证、平安卡、居住证或暂住证等资料，甲方审核同意后，方能进场。

2、乙方名单或花名册：实名制和务工人员工资保证

乙方进场施工7天前，必须向甲方提交劳务务人工员名单或花名册，并提交务工人员身份证复印件、相片等资料，务人工员年龄必须在18～55周岁、身体健康，劳务务工人员保证不在国家公安机关通辑的范围内。乙方必须服从甲方实名制管理制度，与甲方签订附件5-1《不拖欠民工工资承诺书》。

3、管理费用投入和使用的保证措施

乙方管理费已包含在本合同价内，乙方为完成本合同和本协议所有义务和责任而发生的所有管理费已充分考虑，不得因任何原因而提出管理费的额外补偿和索赔。乙方管理费包括但不限于：管理人员工资，生产工人辅助工资，工资附加费，办公费，差旅交通费，固定资产使用费，工具用具使用费，劳动保护费，检验试验费(乙方承担范围内的)，职工教育经费，利息支出(减利息收入)，上级管理费，外单位管理费，房产税，车船使用税，印花税，城镇土地使用税，材料整理及零星运费。材料盘亏及毁损(减盘盈)以及其他费用等。

第二条 乙方工员的行为规范

1、劳务管理人员的行为规范、文化思想教育、礼仪等

1.1、十个修养

■ 心胸开阔，能容纳不同意见;

■ 谦虚好学，能及时接纳新观念;

■ 平等待人，能尊重下属的个性和价值;

■ 诲人不倦，能耐心教导下属;

■ 心地坦荡，行为光明磊落;

■ 言行礼貌，能微笑常在;

■ 守弱处低，能严于责己;

■ 克己奉公，能以大局为重;

■ 知恩感恩，有高度责任心;

■ 宠辱不惊，能克志克行

1.2、十个规范

■ 完整理解自己的岗位工作标准，保证自己所承担的职责全面履行落实;

■ 完整准确界定下属的工作标准，及时为下属的工作提供支持和帮助;

■ 充分理解认同同级同事的工作价值，及时回应兄弟部门的工作请求和上司的工作协调安排;

■ 向下沟通2.5级，保证决策内容都能与下属达成基本共识;

■ 向上及时汇报反馈，保证上司全面准确把握组织运行状况信息;

■ 通过目标实现管理，目标标准和目标措施同时确立认同;

■ 定期跟踪下属工作过程，对下属的工作失误承担主要责任;

■ 定期量化考核下属工作，公正评价下属工作绩效;

■ 准确把握下属的优点和长处，及时奖励下属;

■ 时刻牢记组织目标和发展战略，定期向上司提交组织发展建议报告。

1.3、十个守则

■ 不越级授权，不越级指挥;

■ 不越级报告，可越级申诉;

■ 不冲动骂人，贬损下属的人格和价值;

■ 不假公济私，侵占企业组织的利益;

■ 不说有损企业形象和同事团结的话;

■ 不阳奉阴违，无谓顺从讨好上司;

■ 不和稀泥，不做是非不分的事;

■ 不传小道消息，不信小道消息;

■ 不议论同事和上司的人格人品;

■ 不拉帮结派，搞小团体主义。

1.4、十个表率

■ 关心下属，下属疾苦想在前;

■ 理解他人，他人利益放在前;

■ 承担责任，险事难事冲在前;

■ 遵纪守法 2、甲方举行各种现场活动、现场会，劳务务工人员的配合

2、乙方人员行为规范：

(1)、礼貌待人、语言文明;(2)、服装统一、服从管理;(3)、举止文明、不说脏话;(4)、施工完毕、清除卫生;(5)、自备工具、轻拿轻放;(6)、及时响应、关注安全;(7)、持续改进、实现共赢;(8)、急甲方急、想甲方想;(9)、日清日毕、决不拖沓;(10)、甲方秘密、必须保守;(11)、提高技能、质量第一;(12)、安全生产、杜绝违规;(13)、节约意识、杜绝浪费。

3、乙方夜校

乙方必须参加甲方组织的劳务工夜校，遵守夜校的各项规章制度，努力提高自身综合素质和劳动技能。

4、乙方联合会

乙方必须遵守劳务工联合会的各项规章制度，享有权利并承担相应义务。

第三条 甲方、乙方责任

1、甲方责任

1.1、负责按本合同约定向乙方支付管理费用;

1.2、成立劳务工夜校，负责劳务人员质量、安全、施工等各项培训工作;

1.3、负责乙方花名册、持证上岗、日常行为规范等的监督与管理;

1.4、对不符合要求的乙方管理人员和劳务务人工员有权要求乙方及时更换;

2、乙方责任

2.1、按本合同约定，足额支付管理费用，保证工期、质量、安全达到甲方要求;

2.2、组织相关人员参加甲方组织的劳务工夜校，遵守夜校各项规章制度;

2.3、及时向甲方提交劳务人员花名册、执业资格证书、特种工作业证等资料;

2.4 遵守乙方行为规范的各项规定，加强思想道德品质教育，注重礼义，并承担相应违约责任;

2.5、积极配合甲方上级单位、政府部门、外部单位参观、检查、指导而发生的安全文明施工用工及其它配合事宜，属乙方承包范围内的用工由乙方承担费用，属乙方承包范围外用工的，按本合同办理现场签证单。积极配合甲方举办各项活动而必须发生的用工或其它配合事宜，按本合同约定办理现场签证。

第四条 违约责任

1、乙方管理费用未满足现场管理或未足额投入，甲方有权暂留相关管理费用，待乙方整改完成达到标准后支付。

2、乙方未按本合同和本协议约定，未满足现场管理或未足额投入管理费，甲方通知乙方整改而乙方拒绝整改的，甲方直接扣除，乙方另按未投入或未足额投入管理费的50%承担违约责任。

3、乙方违反本协议第一条约定的，承担5000～50000万元每次/人/项的违约责任;

4、乙方违反本协议第二条约定的，承担50～500元/项的违约责任，情况严重的直接清退出场。

第五条 其他

1、上述各条双方按月、季、年进行检查，以保证责任协议的实现;

2、本协议条例规定由甲、乙双方人员共同监督执行;

3、乙方不能认真执行乙方务工人员管理协议书或发生上述违约事件，视具体情况按施工合同及本协议书中所约定的相关条款给予违约处罚;

4、未尽事宜双方应相互协商解决。

总承包人(盖章)： 分承包人(盖章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

签约时间： 年 月 日

人工费承包合同协议常用10

甲方：

乙方：

现甲方自建项目工程，对于施工中的钢筋加工人工费自愿由乙方承包，现经双方多次协商达成以下合同内容：

一、双方义务：

1、甲方：

①施工中所需钢材及时提供至施工现场。

②负责依照合同内容按时支付工程款。

③负责施工现场的外界干挠。

2、乙方：

①负责依照施工图及变更图、严格依照国家验收规范进行施工，承担未按质量要求施工的返工、材料浪费等费用。

②钢筋加工过程中乙方负责所有加工机械及工具。

③负责钢材进厂的缷车人工配合工作。

④负责材料的合理使用，节约用材。承担钢材加工的现场清理工作，达到工完场清的效果。

二、结算：钢材加工甲、乙双方经协商每平方米依照建筑面积贰拾叁元做为计价依据。(施工范围包括图纸中所有的钢材加工以2层开始计价)

三、付款:双方协商：每层支付人工费单层价款的70%，封顶后依照合同总价款支付至80%，余款经工程验收后一个月内付清。

四、合同签定后，如乙方未能依照合同执行，甲方有权终止合同。

五、本合同具有法律效力，双方共同遵守，合同一式叁份，甲方两份乙方壹份，以备存查。

甲方：负责人;

乙方：负责人:

人工费承包合同协议常用11

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就(工程名称)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 。

2. 工程地点： 。

3. 工程立项批准文号： 。

4. 资金来源： 。

5. 工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围：

。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) (￥ 元);

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) (￥ 元);

(2)建安劳保费：

人民币(大写) (￥ 元);

(3)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) (￥ 元);

(4)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) (￥ 元);

(5)暂列金额：

人民币(大写) (￥ 元)。

2. 合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(签字) (签字)

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

人工费承包合同协议常用12

甲方：

乙方：

经双方协商，甲方将脚手架搭设单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作：特制订以下协议条款，望双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：人工劳务费分包

四、承包内容：脚手架工程：包括用料进出场卸、装及归码，型钢和

钢管的油漆，脚手架、架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除，爬升脚手架的拼装、安装和爬升，电梯间及所有防护脚手架、文明工地和所有安全通道等脚手架工程，架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除。

五、承包单价：综合单价按建筑面积(此单价包含2%安全

费用)。

六、工程质量标准：符合脚手架搭设施工验收规范标准;脚手架搭设

必须达到安全施工和文明工地有关规定标准。

七、工期要求：按照项目部总工期计划安排工期;及月计划、周计划

执行。只能提前，不能拖后。

八、双方经济责任：

甲方经济责任：

1、甲方现场代表：

2、甲方对本工程生产全面指负责，双所属的人财物统一调配。

3、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更

等资料。

4、甲方给乙方提供垂直运输设备。

5、按约定向乙方支付承包款项。

乙方经济责任：

1、乙方现场代表：

2、服从甲方统一管理和指挥，对施工的过程及最终产品负责。

3、按图施工，规范操作。

4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目

部安全生产制度，防止安全事故发生。

5、不得将承包内容转包、分包他人施工。

6、如属乙方原因造成施工中质量问题，乙方必须负责修复，一切费用由乙方自理，项目部将视情节轻重予以罚款。

7、施工材料必须及时整理、归类、不得随意浪费材料，同时做到工完场清，保证下道工序的顺利进行。

九、付款方式：

乙方编制当月已完成工程量进度报表和工程申报计划，经甲方审核完毕，于次月五日至十日按甲方审核后工程款的80%支付乙方承包款，工程竣工验收合格后九十日内一次性结清工程尾款。

十、其它：

1、乙方应文明施工，按章作业。必须按照国家规定的操作规程进行操作，严禁违章操作或野蛮施工。凡发生的大小安全事故(包括非施工期间发生的事故)，甲方不承担任何法律和经济责任，均由乙方全部承担。若因乙方的原因而发生的重大伤亡事故给甲方造成的严重声誉影响，甲方扣除乙方1元/㎡。因乙方人员违章作业所造成的安全事故，乙方负全部责任，甲方仅给予提供人道帮助。

2、乙方进工地人员必须持身份证、务工证、暂住证、计划生育证、就业卡(证)。如因证件不齐造成罚款或遣送拘留由乙方承担。进入施工现场必须戴好安全帽，遵守安全生产的一切制度，不得在施工现场为生赌博、打架、嫖娼、酗酒、留宿他人、随地大小便等违规行为。如因不遵守地方和公司项目部的有关规定所造成的一切后果，由乙方负责。

3、乙方所有进场人员必须进行三级教育和安全考试合格后方能使用，必须做好安全生产、文明施工、工完场清。如发现现场材料堆放零乱甲方视情节轻重，最低罚款百元以上。

本协议末尽事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式三份，甲乙双方各持一份，存根一份，工程完工，款付清后自行失效。

甲方签(章) 乙方签(章)

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

人工费承包合同协议常用13

发包单位：__________________(以下简称甲方)

承包人：__________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。

第二条：施工方案

1、护坡

(1)、基底宽_______米，厚_______米，自下而上慢慢收至高度为_______米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土__实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条：合同工期

1、经双方协商确定,工程期为_______日，暂定于自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条：价格及付款方式

1、工程总承包价为_______元。

2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式：竣工验收后付_______元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条：甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条：乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

第七条：施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条：验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

第九条：违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

第十条：其它

本合同于_______年_______月_______日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。

发包单位(甲方)(盖章)：______________

授权代理人(签字或盖章)：______________联系电话：_______________

承包人(签字或盖章)：______________联系电话：_______________

__________年__________月__________日

人工费承包合同协议常用14

劳务合同需要具备哪些条款
(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人。
(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码。
(三)劳动合同期限。
(四)劳务派遣期限。
(五)工作内容和工作地点。
(六)工作岗位。
(七)用工单位。
(八)工作时间和休息休假。
(九)劳动报酬。
(十)社会保险。
(十一)劳动保护、劳动条件和职业危害防护。
(十二)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

下面由律师为您推荐10篇精选合同范本，可直接使用。若情况复杂需要律师代写，我们还提供售前咨询服务哦，可点击页面在线客服咨询。

人工费承包合同协议常用15

发包方：________________

承包方：________________

签约时间：______________

签约地点：______________

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

(一)工程名称：__________________

(二)建筑面积(工程形式)__________

(三)施工地点：__________________

(四)工期：1、开工：______年______月______日;2、竣工：______年______月______日;3、合同工期总共历时______天。

(五)承包形式：__________________

(六)工程质量标准：______________

(七)工程价款：共计人民币______元。

(八)付款方式：本合同生效后支付合同款项的______%，计______元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的______%，计______元;质保金______元，质保期满后支付。

(九)质保期：______年。

(十)双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

(十一)其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交____________人民法院提起诉讼。

3、合同为本合同条款的组成部分，本合同连同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：__________________

承包方：__________________

委托代理人：______________

委托代理人：______________

______年______月______日

人工费承包合同协议常用16

水电人工费承包合同书

发包主（以下简称甲方）：_________________

承包方（以下简称乙方）：_________________

甲方总承包的土建工程，现由乙方根据施工图纸的规范和要求，自愿承包工程水电安装清工，经双方协商签订如下合同，供双方履行。

一、承包的范围与内容：

承包的范围：的水电安装以及生活用电、用水，施工用电、用水，施工现场的平时水电检修与维护，甲方不承担任何费用。

乙方施工内容:洁具、卫生间等排污水管、阳台、屋面雨水管安装、空调线进出管预埋，弱中线管、地下室全部线管和电线，各户进主线管，各开关箱，屋顶避雷网系统，各楼面天棚线管预埋。

二、乙方进入现场后，必须听从开发商项目部监理质检，以及甲方现场管理人员的指挥、协调。乙方必须按严格要求按图纸及设计变更规范施工，如违反所造成的返工，浪费材料等涉及的费用与责任全由乙方承担，不得在工作上随意乱抛东西、材料，发生每次每人罚款叁佰元。必须确保工程的质量与进度。

三、甲方提供材料，但是乙方必须要有领（借）手续，否则仓库保管人员有权拒绝领料。

四、乙方进入现场的一切施工工具，劳保用品，都由乙方自备，

特殊工种要有操作证，批准进入现场须持有效证件。

五、提倡文明施工，做到工完场清，每一层要及时清理多余的材料，并加以加收与利用，要搞好各班组之间的关系。每层现浇砼时，要指派人员跟班负责看守望以便线裂能及时维修，上班必须戴安全帽上岗，否则每人每次罚款50元。

六、乙方进入现场后，要听从甲方安全人员的指挥，不准打架斗殴，惹事生非，聚众闹事，更不得有偷盗行为，偷盗一旦被抓者，当事人将以被偷财物价格的100倍处以罚款，并逐出工地，乙方也将适当受到经济处罚，情况严重者移交公安机关。

七、乙方要根据甲方现场提供的施工进度，在保证质量、安全生产的情况下，最好能提前完成任务。

八、结算方式：以开发商提供的施工图纸的实际面积为准计算（屋顶斜坡不计算面积）。

甲方以元/㎡（建筑面积）人工费承包给乙方。

支付工程款。工

九、付款方式：以工程进度到程进行到中途不发生任何借支现象（特殊情况除外），乙方还要按时发放工人的工资，不准将工资移用，挪用或调配到其他地方使用。余款待工程竣工验收后

十、乙方必须在每栋楼浇砼之前做好水电管线预埋工作，否则返工影响其它工种进度，窝工费用等乙方全部承担。

乙方必须做好预埋件工作，不得随意在楼面上、墙上打洞开线槽，

必须通过甲方同意，且乙方堵好且不准漏水且每次每个洞罚款叁佰元。

十一、甲方具有以上条款最终解释的保留权。

十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份交开发商保留，合同签订后即有法律效应。

甲方签字：

___年_____年_____月_____日 乙方签字:年_____年_____月_____日

人工费承包合同协议常用17

甲方：____________________________（简称甲方）

乙方：________________________________________（简称乙方）

甲方为了保证__公司办公楼项目按质量按时完成，进一步明确甲乙双方的责任、权利，经双方协商特签订如下协议：

一、工期：

本工程自年_____年_____月_____日 开工至年_____年_____月_____日 竣工。各地工班组之间应相互密切配合、协调，并服从公司统一调度。认真做好考勤工作，确保整个工程施工连续性和快速顺利进行。严禁拖拉工期，影响其他班组正常施工或施工总工期，如有发生，公司有权采取相应处理措施。

二、工程人工费：

综合人工费建筑面积计算，金额元m2金额合计_____元 。工资每日出工程考勤及工程进度经核对后报公司审核造册发放，按出勤表30元每日生活费发放。工程竣工后按实结算，并到年底结算付总价的80%，余款到 年底结清人工费。

三、质量要求：

乙方必须做到按设计图纸、国家颁发的施工技术和工程验收规范及有关补充规定实施。如设计不当部分有造成返工损失的，由甲方负责。如施工不当，造成质量事故而返工损失的乙方负责，（人工费、材料费）对各分部项工程验收甲方依据《建筑工程质量检验评定标准》及《建筑工程施工验收规范》，在乙方自检的基础上，由乙方组织项目经理及有关管理人员，对各分部分项工程进行检查验收，合格后方可进行下一道工序的施工，如某一分部或分项工程分项工程达不到合格标准的，其返工损失由乙方负责，对财物料损失均由乙方赔偿，并按工程返工度作出处理。

建设单位进行质监、监理乙方必须给予配合支持。服从上级主管部门的质量监督管理，并按照要求认真做好砼试块、砂浆试块及施工日记等。特别警告乙方，如果对甲方建设单位提供的整修整改意见反对的、争议激烈的、强词夺理的罚款1000元__ 3000元每次。况且每争议一次，甲方对乙方的措施不要乙方签字即可罚款。罚款年底结算扣除50%，另外，的50%在付生活费时马上扣除。

四、料、机械工具及周转材料

乙方应加强物料管理，建筑材料必须堆放整齐。严禁工地物资私拿外出，对因管理不当造成材料损失的，由乙方负责赔款。对偷窃行为的开除施工对做工并罚款乙方承包人1000元每次，付生活费是马上扣除。木材应打堆，钉子应拔

掉，不得乱锯。电器要经常进行维修保养，加强成品保护工作。其他如小型工具，乙方自负。

五、工程安全及文明施工

乙方必须切实抓好安全施工、文明施工，遵守公司的各项规章制度。进入施工现场必须戴好安全帽、扣好安全带。一定要提高安全警惕，安全生产，接受安全教育。如有不戴安全帽和扣安全带的扣除。（罚 元/次/人）。

施工操作前不准喝酒，不准带小孩进入施工现场打闹。打闹者罚各方500元每人（不需打闹人签字罚款单）只罚承包人。（注：安全帽由乙方自理）。

模板使用，不得乱居，电源开关，不准一闸多用，未经训练的职工，不准操作机械，操作人员必须穿戴绝缘手套和绝缘胶鞋。如乙方自身原因违反施工操作规范造成安全事故，（不论轻、重、特大）一切责任均由乙方自负，杜绝伤亡事故的发生，争创文明施工。

六、其他事项：

各班组切实配合抓好工程质量要求，对 柱子的垂直度，平板的平整度，窗台空调板的方正度、垂直度，屋面部位要认真、细致对待、严禁不合格。如有返修、返工、人工、材料均由乙方自负，结算时扣除。

七、补充条款：

1、乙方必须服从命令，如不听指挥扣罚款处理；

2、基础里木方应拆除取出来，不得埋掉头，相反扣款处理；

3、乙方应保证节约用料，不得浪费，如发现一次罚款500元一次；

4、乙方应保证下班时原料及脚手板归堆，收集工具等；

5、梁模板、柱子模板、构造柱模板一定要上油，如不上油扣款500元每次；

6、警告安全全靠自己，后果自负。

九、协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，共同遵照执行。

甲方代表：______乙 方代表：

___年_____年_____月_____日

人工费承包合同协议常用18

甲方：_________ （以下简称甲方）

乙方：_____________________ （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。

一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。

二、承包工程范围及内容：

①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..

②基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。.

③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。

④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。

三、合同工期：

开工时间为 年10月20日，竣工时间为 年11月

人工费承包合同协议常用19

发包方（甲方）：_________________ 承包方（乙方）：_________________

为了规范项目施工管理，依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》。在施工过程中认真贯彻落实国家的规章制度，施工规范，确保工程质量、施工安全和文明施工等工作目标的实现；结合本公司对该工程的实际情况要求，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方同意签订以下合同条款：

第一条工程概况

1、工程名称：2、分项工程名称：3、工程地点：4、分项工程内容：

5、承包形式及承包单价：

（1）包工不包料，采用单位单价一次性定价原则。

（2）采用单项工程人工费单价包干，所有图纸内的工程量以及变更的工程量，达到图纸设计要求及施工规范验收标准和发包方要求。

（3）承包单价一次性包死，所有变更增减量均按此承包单价核算。

（4）本分项工程承包单价：元∕平方米。

（5）包含工具辅材：

6、工期

（1）工程期限：开工：年_____年_____月_____日 ，完工年_____年_____月_____日 ；

（2）工期要求：具体工期按甲方和监理审定的工期进度月及周计划表，乙方必须满足甲方施工进度要求；

乙方按施工进度要求施工，不得延误，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度要求完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同和人员的即时退场，并有甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

7、驻工地代表

1、甲方驻工地代表：；

2、监理驻工地代表：；

3、乙方驻工地代表：；

第二条工程款的支付

1.支付方式：

2.乙方每月际工程量，甲方按工程量清单日内组织甲方有关人员对本月完成工程量进行复查确认。

甲方 按实际进度的_____% 支付进度款。（如验收不合格或跨结算期的量不予结算，拒付进度款）。

3.完工结算，单项工程完工后，含其全部技术资料齐全，由乙方提出书面结算申请并经项目部和相关部门签字同意，甲方及监理工程师和相关部门共同进行全面竣工验收，验收合格签发验收单，一个月之内按甲方审核工程量价款，扣除%保修金，其他款项一次性付清。工期完成确认：工完场清后，以书面形式首先向监理方提出验收申请，监理签字同意。

甲方 在接到此书面申请一周内安排验收。经甲方和监理等相关部门验收通过，验收日期为工程实际完成日期。

4、保修款支付，验收合格后，满年后，30日内支付。

第三条甲方提供材料

1、乙方应在接到图纸天内，向甲方提交材料、设备、构配件等的使用总计划，经确认后，乙方按施工进度提前7天提供给准确的材料计划单（后附材料计算单，钢材附翻样单）；甲方按照计划要求的质量、品种、规格、型号、数量，在5天内组织货源并及时交付；乙方负责材料的装、卸车工作并承担其费用；

2、材料按图纸实际数量计算，材料进场后乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（材料节约，按材料节约的50%奖励给乙方；材料超出2%部分由乙方承担50%；材料超出2%以上全部由乙方自行承担）。因保管不善发生丢失、损坏，乙方照价赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失（甲方变更按实际材料量计算）。

3、材料进场后乙方未及时使用，闲置存放超过15天而未使用的，乙方每天按闲置材料总额的1‰承担罚金。

第四条质量验收及技术要求

1、施工、验收均按照国家规范、技术规程、行业标准、工程技术交底等要求，达到合格标准。

2、乙方应严格执行“三检”制度。每道工序必须经过严格自检，自检合格后方可申请班组长验收，在经班组长验收合格后，报甲方或监理验收。

3、乙方对工程质量全面负责，因乙方原因质量不合格造成返工的，所发生的材料费、人工费均由乙方承担。

4、因其他承包人损害乙方完成的工程、设施或设备的（以书面证据为准），由甲方负责分清责任协调处理；或因乙方原因造成其他工种返工的或者影响其他工种施工的，由乙方承担返工费用。

第五条甲方责任

1、甲方负责乙方施工人员的临时住房或搭建临时设施时的场地及临时用电、水引取点。

2、负责解决工程所需物料的调配和供应工作。帮助乙方及时处理和协调施工中遇到的疑难问题。

3、对乙方合同的施工任务、施工质量、工程进度、施工安全、文明施工、

劳动力安排等有协调、监督、检查、处罚的权利。

4、负责向乙方进行质量技术、安全技术交底和法律法规企业规章制度教育。

5、负责督促协调监理对乙方隐蔽工程，单项、分部分项工程的复核验收。

6、负责审核，审批乙方报送的月进度计划表，完工结算书，按合同支付工程款。

第六条乙方责任

1、服从甲方安排和统一指挥，保证足够的劳动力，按时完成甲方下达的周、月进度要求。

2、自带相关工具用具，并做好自有物资、设备的存放与保管工作。

3、按技术、安全技术交底要求，工程质量验收规范，施工规范，工艺流程和工序交接标准进行施工。

4、承担因自身管理不善、技术不到位、不按施工程序施工造成的返工，材料浪费的损失并承担相关费用。

5、承担因计划不及时造成材料不到位停工、窝工的责任及损失。

6、按文明施工规范要求组织施工，教育，管理好施工人员，因乙方人员发生治安、安全事故，由乙方承担全部责任和相关费用。

7、提供自身的施工资质和相关经营证书，对进场工人进行实名登记造册，并将操作人员上岗证（特种人员必须持证上岗）和身份证复印件等资料一并交存监理、甲方备案；将逐月发放工资表上交甲方，如与实际情况不符或没有提供，甲方有权拒绝支付进度款。

8、每进行下一道工序之前或者进行初步施工前，必须对工人进行技术、安全交底，并做好相关资料。

9、乙方做到“安全第一、预防为主”对班组施工人员进行经常性安全生产教育，严禁私拉乱接电源，发现隐患及时排除，如违规操作引发的一切安全事故由乙方承担。

10、必须做到工完、场清，各种甲方提供的设备、设施由乙方负责领用保管、养护；按要求堆放整齐，在工程完工后对设备进行清理、保养后完整、无损坏、如数移交甲方，并将所住临舍清理干净后，方可结算。

11、乙方负责安排施工人员的生活和承担《劳动法》所规定的一切福利待遇，劳动保护用品。

12、在保修期内如有质量问题，乙方安排专人现场维修。乙方未及时维修的，则由甲方另行安排人员维修，所发生的费用在乙方保修金中扣除。

第七条违约责任

1、甲乙双方必须严格履行本合同，如有违约，违约方给守约方赔偿。违约金按总承包价的_____% 计算。

2、在合同期内未完成分包的施工任务或中途退场，按验收合格的工程量的70%一次性结算，再不补差，并承担一切相应的损失。

3、履行合同争议，甲乙双方协商解决，如达不成共识，由属地仲裁委员会仲裁。

4、合同未尽事宜，双方另行协商增补，与本协议同等法律效力。

5、本合同一式五份，甲方叁份，乙方二份，双方签字生效，款清失效。

第八条补充条款

1、乙方人员进入现场前，必须进行“三级安全教育”，用好“安全三宝”，采取严格的安全措施，听从安全指挥，服从项目经理部安全和工程质量管理，遵守相关的规章制度；在施工过程中既不能伤到自己也不能伤到别人，如因自身原因发生人身、机械、交通等事故以及给他人或社会造成的人身及财产损失，所有责任和费用均由乙方全部承担；同时还要做好各种成品保护工作，对 自身原因所引起的各种安全质量事故负全责并承担由此而产生的全部经济损失费。

2、乙方不得将工程分包，否则甲方有权终止合同，并在二十四小时内无条件退场。

3、材料装卸车和二次搬运不再计费用，材料进场不及时卸车（给司机造成损失由乙方承担），甲方另行安排其他人员卸车费用从乙方工程款扣除。

4、乙方必须根据进度需要配足劳动力，如未完成甲方下达的周、月进度要求延误一天罚款 元，连续两周未完成甲方周进度要求，甲方有权终止合同，并承担甲方损失。

5、乙方结构工程每层施工完毕以后报监理及甲方验收，达不到规范要求，

乙方无条件对本层不合格部分及时补救，否则甲方可以组织其他施工人员维修，处理费用由乙方承担。

6、爱护公共财物、保护安全防护设施，如有破坏行为发现一次处元罚款。

7、严禁打架斗殴，发现一次处班组 元，（不管有无道理）。若乙方人员发生偷盗行为，由乙方负全部责任，并承担所盗材料10倍罚款。

8、严禁酒后上岗、赌博，违者每次罚班组500元，并承担后果。

9、乙方必须服从甲方指定临时住宿，不得带家属、小孩同住施工现场，否则甲方每次处罚班组200元。

10、乙方施工人员在甲方食堂就餐，不得私自开灶做饭，特殊情况需要自己开灶，不得在甲方临时或施工现场做饭，发现每次处罚班组200元。

11、乙方必须按时参加监理或项目部每周例会和各种安全、质量、生产会议，缺席一次处罚200元，迟到一次50元。

12、严禁使用18岁以下60岁以上作业人员，发现每人/次处罚班组500元。

13、班组没有对工序进行自检或不认真检查、没经班组长验收合格就报甲方验收的，或者经三次验收不合格的，每次处罚班组200500元。

甲方代表：______乙 方负责人：___________

甲方监管人：

签订日期：_______ 年_____年_____月_____日

人工费承包合同协议常用20

为了适应现代社会，根据中华人民共和国建筑法、劳动法若干规定，现经甲、乙双方协商达成如下规定条规，望共同遵守执行：

一、工程名称：别墅房。

二、工程地点：渠县城郊区珠山村二社。

三、工程承包方式：总承包本别墅区域的一切水电的设计与安装。

四、承包工资：承包建筑面积：1050平方米，共计人民币26000元。（大写贰万陆仟元整）

五、施工一切工具由乙方负责。

六、各种材料由甲方购买人（需乙方提供清单），但在施工过程中不准有一切材料浪费，如出现类似情况，由乙方照价培偿。

七、乙方必须做到安全施工，如出现一切工伤事故，由乙方自理。

八、付款方式：全工程完工后，经甲方验收合格后10天内付清（如中途乙方需要，可支付当时工段工资的40%）。

九、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

十、本协议一式两份，双方签字生效，具有同等法律效力。

甲方代表：______乙 方代表：

___年_____年_____月_____日

人工费承包合同协议常用21

劳务费用承包合同

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据太原XX集团）公司福利总厂劳务外协费用，甲方委托乙方承担工作任务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。具体条款如下：

一、承包合同期限：从年月日至年月日。

二、合同承包基数：元(含税价)，税率为3%的增值税专票。根据工作考核结果，甲方于次月15日前支付给乙方结算费用，结算额＝承包费用_考核得分（百分制）/100。

说明：考核扣分小于或等于10分按照承包费用基数结算，考核扣分如大于10分按得分（得分＝考核得分+10分）结算。

三、甲方权利、义务

（一）根据该合同及考核办法、约定按月对乙方进行考核、评价。

（二）为乙方提供作业条件，并向乙方进行岗位安全交底或确认。

四、乙方的权利、义务

（一）按甲方提出的工作计划、指令、作业标准完成外协项目的工作任务。

（二）负责按照工作任务要求对外协人员进行安全培训和岗位技能培训。

（三）建立完善的组织和安全体系，配备安全专业人员并对岗位安全负责。

（四）对甲方提出的工作计划、指令，享有建议的权利。

（五）根据甲方工装管理办法和外协单位工装标准等，外协人员着装统一。

（六）遵守甲方制定的各项规章制度，认同甲方的企业文化。

五、甲、乙双方的责任

（一）非因甲乙双方自身过错造成的生产、设备和人身伤亡等事故，费用由造成事故责任方承担，事故由乙方上报。

（二）因乙方人员本身过错造成生产、设备及人身伤亡事故的，费用由乙方承担，事故由乙方上报。

六、保密

1、合同任何一方在签订或履行本合同过程中知晓的对方的非公开信息（包括但不限于专利权、商标权、工业设计权或商业秘密等）均不得向任何第三方泄露或擅自使用。否则，因此而造成的所有法律责任由泄露方或擅自使用方承担。

2、合同任何一方均应将本合同及附件内容视为保密信息，除为履行本合同的目的外，不得泄露给任何第三方。否则，因此而造成的所有法律责任由泄露方承担。

3、合同任何一方均对与该合同有关的信息负有共同保密的义务。

4、不论本合同是否变更、解除、终止，合同任何一方均负有上述保密义务。

七、违约责任：任何一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。。（建议考核办法对迟延履行等履行不符合约定情形进行约定）

八、合同变更与解除

（一）发生如下情形的，甲乙双方任何一方可以提出变更或解除合同：

1、因工作内容发生变化的；

2、因不可抗力造成迟延履行、无法履行合同或无法实现合同目的的。（二）发生如下情形的，甲方有权单方提出变更或解除合同：

1、乙方未按要求完成承包项目工作内容的；

2、因乙方人员本身过错造成生产、设备及人身伤亡事故的。

（三）一方提出变更或解除合同，应提前15日通知对方。

甲方依据本条第二款的约定解除合同的，可以要求乙方支付本合同总金额％或（）元的违约金。

九、甲方与乙方签订与项目有关的工作考核办法以及生产、安全、技术、质量管理等协议作为合同附件。

十、争议的解决方式：甲乙双方协商解决或向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定事项

1、双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件。

2、本合同的附件作为本合同的一部分，双方均应当执行。附件与本合同的内容不一致的，按照□本合同□附件的约定执行。

3、双方确认，在签署本合同前已仔细地审阅过合同（包括其所有附件）的内容，并完全了解合同各条款的法律含义，清楚地知晓己方的权利与义务。

4、因甲方履行本合同违约时，甲方只赔偿乙方的直接损失。本合同项下甲方因违约所应承担的违约金和损害赔偿金数额累计不超过本合同总金额的％或（）元。

5、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

6、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

甲方：

单位名称（合同章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账户：

税号:

XX编码：

乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账户：

税号：

XX编码：

人工费承包合同协议常用22

项目部施工人工费承包合同为加强项目管理，充分调动职工的生产积极性，加快工程进度，确保工程低耗、优质、按期竣工，_目经理部(组)特与_订本人工费承包合同，以便双方共同遵照执行。

1承包工程内容

1.1主体工程：包括除基础挖土、填土、凿桩以外的所有砼工程，例如模板制作、安、拆，钢筋制、安，砼生产和浇捣养护，模板脚手架的搭拆，所有施工缝的打毛清洗，施工料具在现场范围内按指定地点堆放，施工现场附近材料垂直和水平运输，成品保护土00002下的抽排水，钢筋垫块的制安、脱模剂的涂刷、模板木方起钉保养，钢筋除泥除锈，施工垃圾的清理等工作。详细项目和数量见预算书。

2.装饰工程：包括除上述主体工程(砼工程)以外的所有土建工程，以及施工现场附近材料垂直和水平运输，楼地面的基层清理，预留洞的修补，施工垃圾的清理，成品、半成品的保护等，详细项目和数量见预算书。

2承包工程工期工程总工期个日历天,日期平土0000,日期平顶,日期装饰插入,日期装饰完成,日期工程竣工。详细计划见施工进度计划表(图)。

3承包工程质量主体和装饰均应达到地方质监站认可的优良等级。4承包工程金额

4.1承包工程金额以分公司报甲方审定的预算为基础，不论工程量计算的多少，套用定额的高低，预算项目的多计或漏项，均按预算书中人3232日数为准，每工日元的综合单价计算。施工中若发生了计时工，在不突破总费用的原则下，计时工的综合单价_2日。人工费、包干费视工程难易、工期的长短，施工人员的多少商定，承包工程金额按投标或议标图纸，一次性大包干，在施工中除业主有变更外，不得增减承包金额。a主体总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。b装饰总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。

4.2在不突破人工费承包总包费用_和14元工日的基础上，也可以采取如下形式结算人工费。a木工：模板制、安、拆元m2其中，模板制作、安装元m2模板拆除_m2b钢筋工：钢筋制作、绑扎元m2其中:钢筋制作_t钢筋绑扎_tc砼工：砼浇捣_m3d瓦工：十层以下砌砖_块十层以上砌砖_块e抹灰工：梁柱面抹灰_m2天棚面抹灰_m2墙面抹灰_m2f镶贴面层：外墙贴彩面砖_m2内墙贴磁盘_m2。

4.3每月由项目经理部(组)按其所完成的工程量，以队组为单位签发施工任务单，预结90，留10在财务科作为工程保修抵押金，待工程竣工后结算。当无质量问题、无违纪现象、无其它违规情况时，抵押金原则退回。

5双方责任

5.1项目经理部(组)责任a对进行技术指导，解决施工中遇到的技术难题，并负责搭设井架，配备好机械工、电工，满足施工需要。b为班组正常施工提供必要的机具，如有故障，应及时派人修理。c为队组及时供应材料，并运至现场。d有权辞退不听指挥的人员。___月__日前开出当月施工任务暂结书。

5.2班组责任a服从项目经理部(组)统一指挥，虚心接受项目经理部(组)的指挥，不得拖延或顶着不办。b爱护施工机具，如有遗失或有意损坏，应负责赔偿，手用工具由班组自购。c必须与_、_一起施工。

6奖罚办法

6.1工期:以每控制段为计算单位，按期完成奖_；每提前一天奖_，每拖延一天罚_。

6.2安全:杜绝重大工伤事故，尽量减少一般的工伤事故。一旦发生，按公司和局有关文件处理。一切费用由承包队负责。

6.3质量:每月预结算时，对前段施工所完成的分项工程，由项目质检员进行评定，达不到优良的(90)扣20工资。主体和装饰工程施工后，经质监站评定，达到优良，各奖_，否则各罚_。若单项工程未达到优良，但最后竣工总体达到优良，扣罚的20可退还班组。在施工中如发生爆模、蜂窝、钢筋移位、粉刷贴面超偏等质量问题，班组必须及时处理，所有人工费、材料费均由班组派人处理或者由班组出钱请他人代其处理。

6.4材料

6.4.1材料发放项目给队组发放材料，钢筋按翻样单加3损耗：模板、木枋按预算数或模板接触面除以六；砼所用水泥、砂、石按配比单，铁钉、扎丝按预算数；装饰材料按预算数。

6.4.2材料退库a对主体用材料，如节约的是原材料，则有一算一，如是半成品或使用过的，则按如下办法折算节约数量：模板：整张按60一70计；半张以上(大半张)以50一35计；14张以上(小半张)按25一30计；14张以下的不计数量，具体还应结合成色、周转次数折合。木方：1.5m以上的按65计，

1.5m以下的不计数量。钢筋：7m以上的按原材料计，47m按70计，24m按30，2m以下按料头计。b装饰材料除未使用过的水泥可按有一算一退库外，其余各种材料运进现场后，一般不以计价退回，未购进的则有一算一退库。c节约材料单价及奖赔：如材料有节约则项目经理部(组)与队组实行“四六”分成；材料超耗则全部由队组承担。材料结算单价按预算定额单价。待添加的隐藏文字内容3d发生主体施工偏差过大，造成装饰施工材料超耗的材料费由主体施工队组负责。e队组应做好文明施工，若其施工班组未按要求做好文明施工，则项目经理部(组)另派人员代其清理，所发生的费用无论多少，均在结算时扣除，严重时还应进行处罚。

7其它事项

7.1队组应遵守分公司其它规章制度，如有违反，则另行处理。

7.2若承包队组未能按计划和要求完成任务，项目经理部(组)可马上另行派员进行施工，所发生的费用全部由项目经理部(组)在其承包队组中扣除。若在施工中部分人员或全部人员擅自停工，给工程造成影响或损失，全部由承包队组负责，并可罚款100XXXX5000元扣其风险抵押金。

7.3在施工中发生设计变更增加或减少工程，其计工办法为：以预算定额计工日数，每工日14元计结，队组必须按项目经理部(组)的要求完成，不能以工价低、不好做为由不做，不然项目可另行派员施工，所发生的费用无论多少，均在其承包费用中支付。

7.4工程中若使用输送泵浇捣砼，由于m3计，在承包费中扣除；若使用了搅拌站，后台又不要人工上料，则m3计，在承包费中扣除。

7.5施工过程中承包队组不能达到工期、质量、安全、文明施工等要求，又不迅速采取措施，项目经理部(组)可令其退场，所余工程均由项目经理部(组)另找班组施工，施工费用无论多少一律从原承包队组的承包费用中支付，并可对其罚lO0D-5000元和扣除风险抵押金。

7.6本合同兑现后自动失效。

7.7本合同执行中发生争执，局(公司)或区域公司(分公司)领导仲裁。

7.8预结算书。项目经理部(组)负责人：队组负责人：日期日期

人工费承包合同协议常用23

项目部施工人工费承包合同为加强项目管理，充分调动职工的生产积极性，加快工程进度，确保工程低耗、优质、按期竣工，_目经理部(组)特与_订本人工费承包合同，以便双方共同遵照执行。

1承包工程内容

1.1主体工程：包括除基础挖土、填土、凿桩以外的所有砼工程，例如模板制作、安、拆，钢筋制、安，砼生产和浇捣养护，模板脚手架的搭拆，所有施工缝的打毛清洗，施工料具在现场范围内按指定地点堆放，施工现场附近材料垂直和水平运输，成品保护土00002下的抽排水，钢筋垫块的制安、脱模剂的涂刷、模板木方起钉保养，钢筋除泥除锈，施工垃圾的清理等工作。详细项目和数量见预算书。

2.装饰工程：包括除上述主体工程(砼工程)以外的所有土建工程，以及施工现场附近材料垂直和水平运输，楼地面的基层清理，预留洞的修补，施工垃圾的清理，成品、半成品的保护等，详细项目和数量见预算书。

2承包工程工期工程总工期个日历天,日期平土0000,日期平顶,日期装饰插入,日期装饰完成,日期工程竣工。详细计划见施工进度计划表(图)。

3承包工程质量主体和装饰均应达到地方质监站认可的优良等级。4承包工程金额

4.1承包工程金额以分公司报甲方审定的预算为基础，不论工程量计算的多少，套用定额的高低，预算项目的多计或漏项，均按预算书中人3232日数为准，每工日元的综合单价计算。施工中若发生了计时工，在不突破总费用的原则下，计时工的综合单价_2日。人工费、包干费视工程难易、工期的长短，施工人员的多少商定，承包工程金额按投标或议标图纸，一次性大包干，在施工中除业主有变更外，不得增减承包金额。a主体总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。b装饰总承包金额_元，其中施工人工费_元，包干费_元。施工人工费包括人工费、管理费、医疗费、劳动保险金等。

4.2在不突破人工费承包总包费用_和14元工日的基础上，也可以采取如下形式结算人工费。a木工：模板制、安、拆元m2其中，模板制作、安装元m2模板拆除_m2b钢筋工：钢筋制作、绑扎元m2其中:钢筋制作_t钢筋绑扎_tc砼工：砼浇捣_m3d瓦工：十层以下砌砖_块十层以上砌砖_块e抹灰工：梁柱面抹灰_m2天棚面抹灰_m2墙面抹灰_m2f镶贴面层：外墙贴彩面砖_m2内墙贴磁盘_m2。

4.3每月由项目经理部(组)按其所完成的工程量，以队组为单位签发施工任务单，预结90，留10在财务科作为工程保修抵押金，待工程竣工后结算。当无质量问题、无违纪现象、无其它违规情况时，抵押金原则退回。

5双方责任

5.1项目经理部(组)责任a对进行技术指导，解决施工中遇到的技术难题，并负责搭设井架，配备好机械工、电工，满足施工需要。b为班组正常施工提供必要的机具，如有故障，应及时派人修理。c为队组及时供应材料，并运至现场。d有权辞退不听指挥的人员。___月__日前开出当月施工任务暂结书。

5.2班组责任a服从项目经理部(组)统一指挥，虚心接受项目经理部(组)的指挥，不得拖延或顶着不办。b爱护施工机具，如有遗失或有意损坏，应负责赔偿，手用工具由班组自购。c必须与_、_一起施工。

6奖罚办法

6.1工期:以每控制段为计算单位，按期完成奖_；每提前一天奖_，每拖延一天罚_。

6.2安全:杜绝重大工伤事故，尽量减少一般的工伤事故。一旦发生，按公司和局有关文件处理。一切费用由承包队负责。

6.3质量:每月预结算时，对前段施工所完成的分项工程，由项目质检员进行评定，达不到优良的(90)扣20工资。主体和装饰工程施工后，经质监站评定，达到优良，各奖_，否则各罚_。若单项工程未达到优良，但最后竣工总体达到优良，扣罚的20可退还班组。在施工中如发生爆模、蜂窝、钢筋移位、粉刷贴面超偏等质量问题，班组必须及时处理，所有人工费、材料费均由班组派人处理或者由班组出钱请他人代其处理。

6.4材料

6.4.1材料发放项目给队组发放材料，钢筋按翻样单加3损耗：模板、木枋按预算数或模板接触面除以六；砼所用水泥、砂、石按配比单，铁钉、扎丝按预算数；装饰材料按预算数。

6.4.2材料退库a对主体用材料，如节约的是原材料，则有一算一，如是半成品或使用过的，则按如下办法折算节约数量：模板：整张按60一70计；半张以上(大半张)以50一35计；14张以上(小半张)按25一30计；14张以下的不计数量，具体还应结合成色、周转次数折合。木方：1.5m以上的按65计，

1.5m以下的不计数量。钢筋：7m以上的按原材料计，47m按70计，24m按30，2m以下按料头计。b装饰材料除未使用过的水泥可按有一算一退库外，其余各种材料运进现场后，一般不以计价退回，未购进的则有一算一退库。c节约材料单价及奖赔：如材料有节约则项目经理部(组)与队组实行“四六”分成；材料超耗则全部由队组承担。材料结算单价按预算定额单价。待添加的隐藏文字内容3d发生主体施工偏差过大，造成装饰施工材料超耗的材料费由主体施工队组负责。e队组应做好文明施工，若其施工班组未按要求做好文明施工，则项目经理部(组)另派人员代其清理，所发生的费用无论多少，均在结算时扣除，严重时还应进行处罚。

7其它事项

7.1队组应遵守分公司其它规章制度，如有违反，则另行处理。

7.2若承包队组未能按计划和要求完成任务，项目经理部(组)可马上另行派员进行施工，所发生的费用全部由项目经理部(组)在其承包队组中扣除。若在施工中部分人员或全部人员擅自停工，给工程造成影响或损失，全部由承包队组负责，并可罚款元扣其风险抵押金。

7.3在施工中发生设计变更增加或减少工程，其计工办法为：以预算定额计工日数，每工日14元计结，队组必须按项目经理部(组)的要求完成，不能以工价低、不好做为由不做，不然项目可另行派员施工，所发生的费用无论多少，均在其承包费用中支付。

7.4工程中若使用输送泵浇捣砼，由于m3计，在承包费中扣除；若使用了搅拌站，后台又不要人工上料，则m3计，在承包费中扣除。

7.5施工过程中承包队组不能达到工期、质量、安全、文明施工等要求，又不迅速采取措施，项目经理部(组)可令其退场，所余工程均由项目经理部(组)另找班组施工，施工费用无论多少一律从原承包队组的承包费用中支付，并可对其罚lO0D-5000元和扣除风险抵押金。

7.6本合同兑现后自动失效。

7.7本合同执行中发生争执，局(公司)或区域公司(分公司)领导仲裁。

7.8预结算书。项目经理部(组)负责人：队组负责人：日期日期

人工费承包合同协议常用24

房主人：（简称甲方）承包负责人：（简称乙方）甲方位___县__区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议

1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的,钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

2、工程内容：从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构,室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。

3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角私人建房工程承包协议书私人建房工程承包协议书。

4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损失,由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失,工程结算时从工程款扣除。

5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱

6、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，耍安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。

7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。

8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按于处理。

9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效私人建房工程承包协议书合同范本。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。甲方签字：乙方签字： 日期

人工费承包合同协议常用25

工程概括

1、工程名称

2、工程地点

3、承包范围

4、承包方式：单包人工费、单位每平方米。

5、承包项目：石材元；铝单板元；断桥玻璃元。

6、合同价款：单价，工程量，暂定于，工程竣工按实际工程量计算。

7、工期：本工程日开工，日竣工。

8、工程质量

二、甲方工作

1、提供施工图，并说明工程具体要求，协助乙方搞好施工进度，确保文明、安全施工，达到有效目的。

2、提供水电和临时施工场地，乙方按甲方提供的施工图纸，照图施工。

3、施工外架由甲方负责。

4、按合同约定支付工程人工费、预付款、进度款和结算款。

三、工程价款及结算约定

1、本合同双方签字生效；

2、付款方式：预付人工费、工人生活于，其次按工程进度付于，总体框架工作量完成时，甲方再付乙方元，总体工程量完成时，甲方再支付乙方元，工程总体完工后，双方测量，按实际工程量，计算人工费，一次付清。

3、乙方愿意为甲方维修、维保半年，愿达成真诚合作。

七、其他约定

1、本合同正本两份，双方各执一份。

2、本合同履行完成后，自动终止。

3、本合同发生纠纷，以协商为主，也可仲裁，向人民法院起诉。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：单位地址：单位地址：于合同订立时间：合同订立时间