水电承包合同实用1
原告:________________法定代表人_______________,职务董事长,住__________市__________区__________街__________号楼__________室,邮编:________________电话:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,职务总经理,住__________市__________区__________号,邮编:______________电话:_____________
案由:_________________建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款 ______________ 元,延迟支付的违约金 ______________ 元;以上两项共计 ______________ 元;
2、以上金额截至____年_____月_____日,逾期支付,则以 ______________ 元为基数,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款,保修期自竣工之日起______个月,项目最后的结算金额为_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
此致
__________市__________区人民法院
具状人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
水电承包合同实用2
发包方:________________(简称甲方)
承包方:________________(简称乙方)
経双方协商,甲方将水电安装工程承包给乙方施工,为界定双方权利、义务和责任,根据国家相关法规和公平诚信原则,双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求:
确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范,事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合,要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围:
1、承包方式:________
2、承包内容和范围:(1)本工程强电、给排水预埋工程;
(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;
(3)避雷针焊接和预埋;
(4)临时设施的水电。
三、计价与付款:
1、计价方式:按建筑面积________元/㎡包干价计算。
2、计价内容:人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等,甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式:开工日期起,按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元,余款在完工并验收合格后30日内付清。
四、施工质量要求:
乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工,确保工程质量达到合格 。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查,抓好质量事前控制。
五、工期要求:从________年________月________日至________年________月________日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装),未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表,配合相关工种进度衔接,若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天2000元的罚款。如甲方原因影响工期,按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任:
1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理,工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要,对不服从生产指挥,屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备,由于安装质量原因须返工项目,承担工料损失费用,且不延长工期。
3、每完成一道施工工序后,甲方进行检验,若达不到合同质量要求标准,乙方应立即整改,如限期内拒不整改或中途退场,甲方有权另外安排施工,返工人工费用按人工单价的两倍计算,返工材料费按实际发生金额计算,均从乙方工程款中扣除。
4、食宿费均由乙方自理。
5、按文明施工要求,设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净,做到工完场清,不另计费。乙方不清除时,甲方另外安排清扫,清扫费按人工费用单价的两倍计算,从乙方工程款中扣除。
6、必须按合同完成承包项目施工,无特殊原因中途退场属违约行为,必须承担所包工程30%罚款。
7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理,离开工地必须向项目经理请假,并指明代理人员负责临时管理,允许后才能离开。
8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外,未经甲方许可,不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。
七、甲方的义务和责任
1、为确保施工质量,向乙方提供相应的技术图纸和技术资料,并进行技术交底,提供技术指导、服务和监督。
2、项目管理人员在施工中不得违章指挥,或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。
3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场施工关系。
4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费,乙方不得拖欠工人生活费。
5、及时向乙方提供合格材料,保证工程施工的需要。
八、安全施工及文明施工
(1)、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产,加强对所辖职工的安全教育和管理。
(2)、遵守安全纪律和操作规范,防止和杜绝触电事故。上岗时必须戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋,打赤膊上岗,遵守文明工地管理制度;不准擅自乱拉乱接用电,现场不准生明火。凡施工期间发生安全事故,均由乙方承担一切责任。
(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴,凡违反规定,出现一次罚款2000元,情节严重的交当地派出所处理,并由乙方承担一切责任。
九、其他
本合同附表是合同的不可分割的部分。未尽事宜,双方协商解决,补充协议作为本合同的组成部分。
本合同壹式肆份,甲方两份,乙方贰份,具有同等的法律效力。
此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________
甲方代表(签字)________________乙方代表(签字)________________
________年________月________日________年________月________日
水电承包合同实用3
地 址:________________
甲 方:________________
乙 方:________________
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
一 承包方法:
1 承包形式:双包,即包工包料。
2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米________元。按图纸设计和甲方要求。
二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期________天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三 质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。
六 文明卫生
现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
七 罚款制度
施工不带安全帽罚款________元/人次;帽带不扣罚款________元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款________元/人次;悬空抛物罚款________元/人次;井字架吊篮乘人罚款________元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款________元,并没收;点白日灯罚款________元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以________-________元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款________元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款________元。
八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
九 由甲方负责一定的用电费用(________度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
十 乙方向甲方交纳 万元作为的安全及质量保证金,工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故,甲方全额退还 万保证金给乙方,不
计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。
十一 付款方式
十二 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方:________________
乙方:________________
日期:________年________月________日
水电承包合同实用4
发包人(甲方):
承包人(乙方):
经甲乙双方充分协商,甲方将 水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下:
一、甲方将位于 的 水电站承包给乙方。
二、承包期限:
承包期限为三年,从20__年 月 日到 年 月 日。承包期满,双方须继续合作,可以另行订立合同。
三、承包费上缴
1、上缴方式:实行税后利润上缴;
2、上缴数额:甲方收取税后利润的51%,作为承包费;乙方获取税后利润的49%,作为乙方承包所得利润。
四、 双方的具体权利义务
(一)、甲方的权利义务
1、负责从 公司进行电费结算,并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算;
2、负责监督乙方进行正常生产,合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间,乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的,甲方有权单方解除本合同,并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后,甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。
(二)、乙方的权利义务
1、负责水电站的生产经营事宜;
2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;
3、负责处理和承担职工的工伤事宜;
4、接受甲方的监督,合理使用水电站的机器设备、设施,对设备、设施进行积极的维护、维修,保证水电站正常生产;
5、对外协调好各种社会关系,保证水电站正常生产;
6、保证每年发电不低于 ,不足的情况下,甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;
7、本合同生效后三日内,向甲方交纳保证金3万元,以甲方出具的收条为准。
五、违约责任
本合同签订后,合同双方应严格遵守履行,任一方不履行给守约方造成经济损失的,须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。
六、免责条款
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的,合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的,仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理
1、 财产移交表为本合同附件;
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同,补充合同与本合同有同等法律效力。
八、合同效力
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电承包合同实用5
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
一承包方法:
1承包形式:单包,即包工不包料。
2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
甲方:日期:
乙方:日期:
水电承包合同实用6
发包人(甲方):
承包人(乙方):
经甲乙双方充分协商,甲方将 水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下:
一、甲方将位于 的 水电站承包给乙方。
二、承包期限:
承包期限为三年,从 年 月 日到 年 月 日。承包期满,双方须继续合作,可以另行订立合同。
三、承包费上缴
1、上缴方式:实行税后利润上缴;
2、上缴数额:甲方收取税后利润的51%,作为承包费;乙方获取税后利润的49%,作为乙方承包所得利润。
四、 双方的具体权利义务
(一)、甲方的权利义务
1、负责从 公司进行电费结算,并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算;
2、负责监督乙方进行正常生产,合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间,乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的,甲方有权单方解除本合同,并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后,甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。
(二)、乙方的权利义务
1、负责水电站的生产经营事宜;
2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;
3、负责处理和承担职工的工伤事宜;
4、接受甲方的监督,合理使用水电站的机器设备、设施,对设备、设施进行积极的维护、维修,保证水电站正常生产;
5、对外协调好各种社会关系,保证水电站正常生产;
6、保证每年发电不低于 ,不足的情况下,甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;
7、本合同生效后三日内,向甲方交纳保证金 万元,以甲方出具的收条为准。
五、违约责任
本合同签订后,合同双方应严格遵守履行,任一方不履行给守约方造成经济损失的,须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。
六、免责条款
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的,合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的,仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理
1、 财产移交表为本合同附件;
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同,补充合同与本合同有同等法律效力。
八、合同效力
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电承包合同实用7
甲方:______
乙方:______
_____有限公司综合楼项目部承包范围内的水电、消防系统及地下室暖通安装工程,以包工包料的形式承包给乙方施工,为明确双方责任,维护双方权益,保质保量的完成工程任务,经双方共同协商一致,签订本合同,以资共同信守。
一、承包形式及范围
1、承包形式:本工程以包工包料的形式由乙方承包施工。
2、承包范围:
①、电施设计图纸中的强弱电线管预埋、管内穿线、开关、插座、灯头、开关箱、电缆、配电箱及电视线的穿线等工程。
②、水施按设计图纸所有的管材、水表、阀门进行施工,包括空调排水及屋面落水的管材及施工,不包含室外水表,阀门井的砌井、井盖、化粪池、流泥井等有关泥工的事项,所有材料按甲方与建设方指定的材料进行采购。
③、消防系统包括:通风、消防箱栓、喷淋、应急照明、烟感以及蓝图设计到得其它项目,甲方配合乙方按结构图预留好消防箱洞口。
④、乙方负责工地临时水电的施工及配套有关水电施工。乙方应保证消防、水电的验收达到合格标准,并负责验收所发生的一切费用,乙方根据施工需要,自带各类施工机械、生产工具、用具、安全防护用品及食宿用品。
⑤、乙方负责吊兰通道处保护门的焊接及安装、维护和临时用水、用电的安拆维护。
⑥、地下室水电、消防系统按人防施工,但不负责人防及高低压配电房的安装工程。
二、承包单价、结算方式及付款办法:
1、承包单价:
按甲、乙双方约定消防通风,水电按地上部分____元/㎡,地下部分____元/㎡的单价进行包干承包。不计取税金,如蓝图发生增补工程,所产生的工程款及材料调整,甲方扣除税金后其余给乙方。
2、结算方式及付款方式:
建筑面积按现行计算规则进行计算,本栋面积为地上部分平方米,总额为____元;地下部分平方米,总额为____元,合计为____元。按工程进度分批付款,在工程竣工后,验收合格后办理工程结算,双方签字认可后,除留取工程款总额2%的保修金外,其余款在交房后两个月内付清,付
款表附后,如有违约造成的工程进度、误工费等,按当时当地人工工资单价补加人工工资,工程款按银行同期利率三倍支付利息及本金。
三、工期:
1、本工程按主体工程进度同时施工,竣工验收为建设方指定时间为准。
2、乙方必须组织一批技术较高的工人队伍,满足工程进度需要,如因乙方原因影响工程进度,造成其他工种停工或窝工造成的人工停工费和机械架料租金损失等概由乙方负责赔偿,并按每提前或推迟一天竣工对乙方实行____元每天的对等奖罚。
四、质量:
本工程必须严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,工程质量等级双方约定为合格。如验收达不到合格标准,乙方无条件进行返工,所耗人工及材料费用概由乙方负责并承担延误工期的全部责任。材料按甲方与建设方签订的材料为准。乙方应有专业技术人员跟班作业,指挥工人操作,协调工作,确保质量,所有预留、预埋必须做好,不准出现凿洞、打孔现象,砼浇筑时必须有人旁站,以保护管线、管道预留预埋的成品保护,所有厕所、厨房补捣孔洞不得有渗漏,凡因乙方原因引起上级单位下发整改联系单的每次罚款____元,下发停工整改通知单的每次罚款____元。
五、安全:
乙方必须加强安全教育,完善各项施工安全防护措施,严格按施工操作规程施工。做到安全生产、文明施工,杜绝一切安全事故的发生,如发生各类安全事故,其一切法律和经济责任和所发生的一切费用概由乙方承担,并不得影响工程进度。
六、甲方责任:
1、开工前向乙方提供施工图纸两套,并组织有关部门进行图纸会审和技术交底,并做好各项验收资料。
2、按工程进度及时支付工程进度款,如因甲方原因造成乙方停工或误工一天以上应根据签证给予乙方误工工资和工程款的利息。
3、根据实际施工情况,甲方对相应重要的工种有权进行统一调配施工,其单价另行确定。
七、乙方责任:
1、乙方必须严格按照施工图纸会审交底记要,设计变更通知施工,执行国家现行施工规范及验收标准。
2、服从甲方现场管理制度,乙方确保工程进度,做到文明施工、安全生产,负责施工现场临时水电安装、拆除及日常小型机械维护,并做到随叫随到,积极配合。
3、乙方如进度缓慢,质量低劣,甲方随时有权辞退乙方,终止合同,并有权另选施工单位进行施工,其乙方所完成的工程量按承包单价的____%进行结算付款,甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。
4、必须严格按规范和设计要求施工,搞好与土建等其他专业施工队伍的配合工作。
5、本工程的有关签证乙方必须在24小时内报请甲方施工代表和工程部负责人签字认可,否则一律视为无效,其责任由乙方承担。
6、乙方不得私自转包,否则甲方有权随时辞退乙方终止合同,并按本条第三款规定进行结算付款。
八、未尽事宜,双方应本着实事求是的原则协商解决。
九、本合同双方签字盖章后生效,工程验收合格,结算审核认可,付清尾款后失效。
十、本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
甲方:_________ 乙方:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电承包合同实用8
甲方:电网___________公司
乙方:___________
工程项目名称:___________
工程项目地点:___________
计划工作时间:_______年______月______日至_______年______月______日
甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议:
一、甲方应承担的安全责任
1、根据________电网公司颁发的《安全生产工作规定》和________电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计,对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查,并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况,针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单,对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价,对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。
8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
二、乙方应承担的安全责任
1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。
2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构,落实岗位安全生产责任制。
3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训,并经考试合格记录在案,经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。
国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。
4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置,制定各种安全文明施工管理制度和应急预案,要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌,应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
5、遵守现场劳动纪律和规章制度,进入施工现场必须严格执行有关规定,凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡,以证明其身份,确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备,安全警示标志齐全。
6、针对施工实际情况,乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等,安全措施要到位。
7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定,制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具,并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。
9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定,必须有出厂合格证明,经试验合格后方可使用,并应建立发放、使用、管理制度和台账。
10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。
11、乙方与甲方是劳务合同关系,严禁乙方将施工项目转包。
12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。
13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
三、甲、乙双方共同遵守的规定
甲、乙双方在签订施工安全协议后,均必须严格遵守国家各项法律、法规,严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令),共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。
四、违约处理
在协议签订的有效期内,如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者,将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》(海南电网建〔__〕168号)和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法(试行)的通知》(海南电网建〔__〕175号)文件要求及国家、行业有关条款,加强考核力度,对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况,严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。
五、其他
1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。
2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。
3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书》,乙方应按单项工程(或一次性)缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理,甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚,处罚以书面通知形式告知对方,工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方,不足时乙方应补交。。
六、本协议有效期自_______年______月______日至_______年______月______日止。
七、本协议一式贰份,甲方、乙方各执一份,签字盖章即生效。
甲方:_____________乙方:_____________
甲方委托代表:_____________乙方委托代表:_____________
甲方经办人:_____________乙方经办人:_____________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
水电承包合同实用9
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
为了提高银山背电站经济效益,力求实现甲、乙双方利润最大化,甲方愿意发包、乙方愿意承包水电站。经双方共同协商,达成如下协议。
一、承包期限:
二、承包方式:
1、工资、管理费用按照年发电量提成。即将年发电量分成四档,并按每档完成的电量甲方计付乙方的工资及管理费用:
㈠年发电量万,乙方工资及管理费用 万元。
㈡年发电量万,乙方工资及管理费用 万元。
㈢年发电量万,乙方工资及管理费用 万元。
㈣年发电量超过万,但在万之内,乙方除工资及管理费用 万元外,超过部分乙方每千瓦〃时提成0.04元;年发电量超过万以后的电量,乙方每千瓦〃时提成0.05元。完成第“㈠”档而未达到第“㈡”档或完成第“㈡”而未达到第“㈢”档的,以前一档计付工资,超过部分的电量按照0.02元/计付乙方报酬。若完不成第“㈠”档,由乙方负责按照结算均价补足万电量,乙方工资及管理费用 万元照付。
2、生产开支等费用包干。承包期内,甲方每年出资 元,用 机组维护、加机油等。
三、以上乙方提成所得和包干的费用,包括了乙方的劳动报酬、安全风险开支、设备维护费用、生产开支等电站运营管理的一切费用。甲方不再承担除约定外的任何费用。
四、在承包期内,甲方不得以当年雨水好、发电量多而减少乙方提成;乙方不得以当年雨水差、发电量少而要求甲方增加报酬。
五、在承包期内,若遇电价政策性调整,甲、乙方的结算方式不变。
六、乙方承包前必须向甲方交纳壹万元承包押金五年承包期满后,甲方退还给乙方。若乙方中途退出承包,无论什么原因,押金不退。乙方也不得以任何理由和条件向甲方索赔。
七、甲、乙方的责任划分
㈠甲方:
1、与电力部门签订并网协议,申报电量计划。
2、负责与电力部门电费结算、到有关部门税费交纳。
3、承包期内,一次性出资 元给乙方,由乙方负责给明渠加高,以使电站更安全和更好地出力。乙方完工且甲方验收后,甲方付款。
4、承包期内,若渠道上方滑坡,使渠道损毁3米以上,由甲方负责修复。双方不计停电损失。
5、变压器、高压计量装臵若遇雷击损毁,由甲方负责修复,若是人为造成,由乙方负责修复或赔偿。双方不计停电损失。
6、管道和金属构架刷油漆。
㈡乙方:
除以上约定甲方责任外的一切责任由乙方承担。
八、甲乙双方的结算方式:从承包的第二个月开始,甲方每月预支给乙方 元生活费。以合同约定的完整的一年为一个结算周期,在一个周期内的最后一个月末结算全部承包费和包干费。
九、其它约定
1、在承包期内,乙方对所有电气设备、设施、公物、工具等必须严格管理,勤 维护。电气设备的运行操作必须符合电力行业的规程规范要求。严禁发电机组超负荷运行。
2、对所有损坏的电气设备的维护、更换,备品、备件全部由乙方负责,对不合格的产品严禁进入电站使用。
3、本合同签定前,甲乙方现场移交,乙方没有书面提出异议且甲方没有书面认可,即乙方认可甲方发包的电站一切设备、设施运行完好。合同期满后,甲方将对所有电气设备进行测试,对不合格、有损坏的由乙方负责更换或修复;渠道、管道(包括后增加的塑料引水管道)、前池、大坝等设施有损坏的,由乙方负责修复。
4、乙方应妥善处理好与周边村组、群众的关系,若发生用水或赔损等矛盾、纠纷由乙方负责。
5、在承包期内,若乙方(以及乙方工作人员)因工伤事故、病痛或者导致第三人事故,引发的一切费用由乙方负担。
6、在承包期内,乙方不得以任何理由转供电。若乙方私自违反本规定,造成的一切后果由乙方负责。转供的电量电费纳入甲乙方结算。
7、在承包期内,乙方应按照电力行业的规程规范要求进行运行管理、维护操作,并负责每天向电力部门报负荷以及安排的其它工作,并承担与此有关的全部费用。
8、本电站与电力部门结算的无功奖罚全部归乙方。
9、在承包期内,乙方要大力加强内部团结,荣辱与共,加强内部管理,严格执行电站的各项规章制度,自觉接受甲方的领导和业务指导,不能因承包了而无视甲方的正确意见。若乙方违反上述规定,甲方有权解聘人员和终止合同。
10、双方认可,以20__ __ 年4月19日电力公司抄见本电站的电表数为准,即上网有功起码:1463.0,无功起码:827.0;下网有功起码:8.3,无功起码:84.0 ;倍率为700倍。
十、本合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式六份,甲方持五份,乙方持一份。双方签字并盖甲方盖骑缝章生效,严格遵照执行。
甲方(盖章):_________ 乙方:_________ _____
代表人(签字):______ 身份证号码:__________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
水电承包合同实用10
甲方: 乙方: 根据?中华人民共和国建筑法?、? ?及有关建筑法律、法规条例,遵循双方自愿公平根底上,经双方协商全都,甲方把 住楼
1、
2、
3、
7、
8、
9、
10、
1、
2、
3、 14幢和南面商铺的
3、
4、 5幢水电工程交乙方施工管理,自负盈亏。为了保证质量,保平安。如期完成该工程工程,经双方协商达成如下条款,明确双方法律责任及各项义务。
一、 工程概况:
1、 名称:
2、 地点:
3、 承包范围:图纸内水、电包工包料,施工及临时设施水电安装,修理,撤除等施工。
4、 质量等级:合格。
5、 工期:按甲方与建立单位签订合同为准。
三、 甲方职责: 甲方负责施工前的有关图纸技术交底,工程进度方案支配,下达本月完成各标段工程任务。每星期召开班组会议,严格监视甲方在材料选购上是否与图纸规定相符。监视乙方在材料使用上,必需先复检。试验报告合格前方可使用。对乙方施工进展技术指导及各工种协作。对乙方在施工中不按图及国家标准施工。对甲方造成损失进展惩罚。对所造成返工引起的各班组工期拖延及人工窝工损失进展惩罚,惩罚单当天签发,由乙方签收。如遇乙方拒签,甲方有权进展惩罚。惩罚单在承包款支付当中扣除,以后每次罚款都在每次支付款中扣除。甲方对进入施工现场人员未按公司与工程部规定的规章制度要求回绝入内。进入施工现场未承受四级训练人员严禁上岗。在施工中不按国家标准、工程部制度,野蛮施工的人员进展训练。不听管理人员管理及训练情节严峻,甲方有权进入惩罚。惩罚金也在承包款中扣除。并对此职工清退本工程部。对施工人员与个班组人员和管理人员发生争吵,打群架,无论对与错都按工程部规定进展惩罚。情节严峻,移送公安部门处理。并有权单方面终止合同。
四、 乙方职责: 乙方严格按图及国家有关标准标准施工。必需听从建立单位,质检,监视人员及工程部管理人员管理。对公司工程部下达文件及进度方案要严格执行。对进入施工现场人员必需进展四级训练及劳动体验。对身有各种疾病、精神病及60岁以上人员严禁进入场地。所购材料必需送检合格前方可使用。检验费由乙方担当。所购材料必需有正式发票。全部商住楼,商铺的水电预埋,按装与各工种要互相协作。工地上临时接水接电,晚上加班接水接电,照明灯,电缆回归仓库全部由乙方担当。甲方不计酬劳给乙方。乙方要听从管理人员随叫随到。不挡误工程正常施工。图纸由水电工程预水电工程(不含消防、送排风工程)
2、 工程地点:
3、 设计单位:
4、 监理单位:
三、 工程承包范围:
1、 甲方供给的(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
2、 与有关部门的施工界限:假设以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触局部,由相关部门施工。甲方根据实际状况可调整相关局部工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件协作,假设未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该局部的工程量。
四、 合同工期:
1、 乙方在施工过程中协作土建统一支配的工期进展施工,不单独支配工期。合同签订后天之内乙方应供给如何保障平安、施工质量的方案及根据土建工期编制施工方案,合理支配劳力、机械、材料进场施工。
2、 安装过程中,如发生以下状况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔: a、 因甲方缘由,需设计修改确实影响施工进度。 b、 因不行抗力造成的工期延误。 c、 1周内连续停水停电累计超过小时且确实影响施工。
3、 乙方在与其它分包施工单位施工协作过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天*元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天*元的罚款。如因乙方缘由延误交房的,乙方还应担当延误交房的责任。
五、 工程承包方式及计价方式:
1、 水电工程按以下计价条款进展计价: a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b) 安装定额套用; c) 市政定额中排水工程管道铺设分项工程及给水工程中除管道附属构筑外分项工程套用 ; d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实际现金购置且不含材料发票的价格补%,然后由乙方负责选购、安装、保管; e) 帮助材料费按合同签订月综合信息价进展计取; f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进展调整; g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进展调整;h) 本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含帮助材料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限 企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整; i) 按以上计价条款进展计价后下浮 %(定价局部主材及设备不参加下浮)作为最终结算造价;
2、 因总体管网将涉及到局部土建管井等构筑物施工,该局部按以下要求进展计价: a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b)、 土建定额套用; c)、 市政定额中除合同
第五条第1点规定外的工程套用( (); d)、 材料因土建局部均为甲方供给,考虑到甲方管理上的便利,水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方供给,乙方负责施工、保管,乙方不计取任何土建材料费用; e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进展调整; f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进展调整; g)、 本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费,其它费用(包括但不限 土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整; h)、 按以上计价条款进展计价后下浮作为最终结算造价;
3、 以上计价形式均为定额计价形式,不采纳清单计价形式;工程款审批时乙方均应供给采纳 版软件套价的电子版预算及软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;
4、 按以上结算条款进展结算,除总包单位施工协作费、税金外的各项费用均由乙方担当;
5、 临时用水、用电乙方有义务帮助甲方进展该局部内容安装、维护,材料由甲方供给或签认乙方供给的材料,乙方不计取任何费用;
6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付,各班组按造价比例进展分摊,从工程款中扣除;
六、 付款方式:
1、 单体不低 栋以上的主体构造封顶后开头对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。
2、 乙方根据工程进度 每月*日向监理部申报当月完成的工程量,监理部在*个工作日内予以审批后报甲方,经甲方审批后工程量的%支付该月工程进度款。
3、 工程开工验收合格后,乙方按要求移交有关开工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的%。自办理交付使用之日起*个月内办理结束算手续,同物业办理完交付手续后,付至工程结算总造价的%。余款%作为工程保修金不计息。自工程开工验收合格之日起*年后完成全部保修工作天内付清余款。
4、 工程款的以现金支付,但乙方应供给工资册,余下的以公司户头转账至材料商的方式支付。
七、 工程质量标准及验收:
1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。
2、 双方对材料、工程质量有争议,由甲方托付工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方担当;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方担当。
八、 材料、设备管理要求:
1、 乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可前方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权实行对乙方更换材料价值5倍进展罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。
2、 本合同签订后*个月之内,乙方应供给工程所需材料清单。乙方承诺供给材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏向不超过%,超过允许偏向所造成的材料价格变化由乙方担当。
3、 无需定制的材料乙方应根据施工进度提早*个月进展审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提早*个月进展审批。
4、 乙方自带工具及物资必需到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方全部,如分开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进展检查,觉察了偷窃行为按偷窃物品的价值处以倍以上的罚款。
九、 保修和售后效劳
1、 本工程自验收合格之日起乙方供给*个月保修效劳。
2、 渗水、漏水等影响居民正常生活的状况下,乙方承诺在甲方通知后小时内赶到现场并 小时内完成修理。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当马上到达事故现场抢修。其他状况下,乙方须在甲方通知后小时内赶到现场,并 赶到现场之日起*日内完成通知所涉及之保修、修理工程。
3、 每个修理工程完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该修理工程本次修理完毕。
4、 违背以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,缺乏局部乙方还应补足。
十、 甲、乙双方责任
1、 甲方的责任
(1) 供给引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),详细引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方供给二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。
(2) 参加工程质量、施工进度、施工平安的监视,负责材料进场、施工验收确认工作。
(3) 按合同商定支付工程款。
(4) 协议签订后,甲方供给完好的水电施工图纸套。
2、 乙方责任:
(1) 在施工期间,乙方至少需支配1位现场技术管理人员(联络人:),甲方觉察施工现场管理员不在岗,每次罚款*元。
(2) 乙方遵守工程建立平安消费、文明施工有关管理规定,严格按平安、文明施工的要求组织施工、管理,并随时承受有关各方的监视检查。由 乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含担当第四方损失及有关费用)均由乙方担当。甲方可根据平安事故详细状况赐予罚款。
(3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并担当损害修复的费用。
(4) 水电工程具备隐藏条件时,乙方进展自检,并在隐藏前小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐藏的,甲方将视情节严峻程度赐予每次*元罚款,并要求重新隐藏验收直至符合要求。
(5) 已开工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
(6) 乙方需自行供给劳保用具给一线施工人员,敬重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动酬劳,否那么乙方要担当相应的经济责任。乙方必需准时支付班组的劳务费、为从事危急作业的职工办理意外损害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。假设政府需要乙方人员办
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
一次下载,永久使用
一键登录 即可下载
未注册用户验证手机号码自动注册
一次下载,永久使用
| 合同名称 | 订单金额 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 水电承包合同实用(模板13篇) | 9.90元 | .docx |
微信扫码支付 ¥9.90
需支付 ¥9.90
去付款已购买当前文档,请直接下载