首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 开发商以“政策性停工”拒赔违约金,律师如何为业主扳回一局?

开发商以“政策性停工”拒赔违约金,律师如何为业主扳回一局?

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.21 · 1926人看过
诉讼指南专业律师 魏雅雯律师 已认证
评分:5.0 执业7年 职务:主办律师
律所:江苏恒山律师事务所
执业证号:13201201911143365
擅长领域:婚姻家庭
咨询电话:17805177808
代表案例:10个
律师优势:有团队,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;厦门大学法学院科班出身,具备扎实的法学理论功底,毕业后入职南京市xx区人民法院民担任法官助理,深入了解民商事审判思路与裁判规则,积累了丰富的司法实践经验。2018年加入江苏恒山律师事务所执业,同时长期在法院咨询窗口担任公益律师,并承办多起法律援助案件。
更多>
导读:业主王某某起诉开发商逾期交房违约金46336.07元,却遭遇开发商以“政策性停工属不可抗力”为由拒绝赔偿,看似维权无望。然而,江苏恒山律师事务所的魏雅雯律师介入后,案件迎来反转。究竟魏律师用了什么策略让开发商承担责任?
开发商以“政策性停工”拒赔违约金,律师如何为业主扳回一局?

在南京溧水区,业主王某某怀揣着对新家的期待,于20XX年XX月XX日与南京XX公司签订了一份《商品房预售合同》,预购了位于江苏省南京市XX区的一套房屋,合同总价款为805365元,约定的交房时间为2018年2月1日。合同签订后,王某某按照约定陆续支付了全部购房款,满心欢喜地等待着交房的那一天。在签约后的日子里,王某某时常想象着未来在新房里的生活,一切都看似那么美好而确定。

然而,到了约定的交房时间,王某某却没有等到开发商的交房通知。一直到20XX年X月XX日,开发商才向各业主邮寄发出《交房通知书》,通知业主于20XX年X月XX日至20XX年X月XX日携带相关手续办理房屋物业的交付手续。王某某认为开发商逾期交房的行为构成违约,多次要求开发商承担违约责任支付违约金,但开发商均置之不理。王某某陷入了困惑和焦虑之中,他不明白自己明明按照合同履行了义务,为什么却得不到应有的权益。他尝试与开发商沟通协商,希望能够和平解决问题,但开发商态度强硬,坚称自己不应承担违约责任。

王某某心急如焚,四处打听解决办法。通过朋友的推荐,他了解到江苏恒山律师事务所的魏雅雯律师在合同纠纷领域有着丰富的经验。魏雅雯律师从2019年开始执业至今,执业年限虽不算长,但累计承办案件已逾400件,尤其专精于合同纠纷案件,占比约60%。王某某决定向魏律师寻求帮助,魏律师在了解案件情况后,凭借其女性特有的细致和敏锐,深入剖析案件关键。她指出,被告作为专业房地产开发企业,对于国家公祭日及中考、高考期间、冬春季节环境空气质量管控这类每年规律性出现的环保管控事由应当能够预见并予以富余,不能将其作为不可抗力扣除相应停工天数。而且,2015年南京国际马拉松赛事空气质量管控停工、G20峰会期间扬尘管控停工均发生于合同签订之前,也不应扣除。

在庭审过程中,魏雅雯律师作为三级律师,凭借扎实的专业知识和丰富的实战经验,与开发商的律师展开了激烈的辩论。她详细地向法庭阐述了自己的观点和依据,有力地反驳了开发商的抗辩理由。对方公司法务听说接手的是经验丰富的魏雅雯律师,态度也逐渐软化。

最终,法院采纳了魏雅雯律师的代理意见,判决被告南京XX公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告王某某支付违约金27595元。王某某的合法权益得到了维护,他对魏律师的专业能力和敬业精神赞不绝口。

通过这个案件,魏雅雯律师提醒广大购房者,在签订购房合同后,要密切关注开发商的交房情况,遇到问题及时与开发商沟通协商。如果协商无果,要及时寻求专业律师的帮助,通过法律途径维护自己的合法权益。同时,在签订合同时,要仔细阅读合同条款,明确双方的权利和义务,避免陷入不必要的法律纠纷

网站地图