律师解析:
1.工期延误:
未按合同约定完工,需付
逾期违约金,数额按约定来,过高或过低可请求法院或
仲裁机构调整。
2.质量问题:
工程质量不达标,
承包人要免费修理、返工或改建。
若
逾期交付,担逾期责任;
造成损失,需
赔偿。
3.
转包分包:
转包或
违法分包工程,发包人可
解除合同,承包人担责并
赔偿损失。
4.
安全事故:
施工安全措施不足致事故,承包人担赔偿和
行政责任。
案情回顾:小朱与小何签订
施工合同,约定小朱为小何建设房屋。施工中,小朱未按约定期限完成工程,且工程质量存在多处不符合合同约定标准的情况。同时,小朱还将部分工程违法分包给不具备资质的小许。此外,施工期间因小朱安全措施不到位发生安全事故。小何要求小朱承担
违约责任,小朱认为
违约金过高,双方产生争议。
案情分析:1、关于工期延误,依据法律,小朱未按合同约定期限完成工程,应承担逾期违约金。若小朱认为约定过高,可请求法院或仲裁机构调整。
2、对于质量瑕疵,小朱需负责无偿修理或返工、改建。若因此逾期交付,还需承担逾期违约责任;若造成小何损失,应予以赔偿。
3、就转包或违法分包,小何有权解除合同,小朱需承担违约责任并赔偿小何损失。
4、在安全责任方面,因小朱安全措施不到位导致安全事故,小朱需承担相应
赔偿责任及行政责任。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。