请输入您的问题，律师最快9秒应答
立即咨询
18万律师在线解答
砌砖劳务合同样本1
很多人不清楚劳务合同怎么写的，具体一切与提供活劳动服务（即劳务）有关的协议。它属于民法调整的范畴，该合同标的是劳务。有学者将劳务合同定义为：“劳务合同是指法人之间、公民之间、法人与公民之间关于提供劳动服务而订立的协议。”笔者认为，劳务合同：“是当事人双方就一方提供活劳动给另一方服务过程中形成的债权债务关系的协议”。狭义的劳务合同仅指雇佣合同，即是指双方当事人约定，在确定或不确定期间内，一方向他方提供劳务，他方给付报酬的合同。广义的劳务合同涵盖的内容很多，只要是标的为劳务的合同，均可纳入该类合同。按照一方提供给另一方劳务（活劳动服务）侧重的不同，可以把广义的劳务合同划分为两类：一类是合同的标的是劳务，但侧重于劳务行为本身的合同。有学者将该类劳务合同内容概括为以下诸多方面：委托、行纪、居间、保管、仓储、运送（输）、旅游、演出、雇佣、银行转帐结算合同以及劳动合同。另一类是合同的标的是劳务，但侧重于劳务行为结果的合同，即完成工作交付成果的合同；该类合同的内容主要是承揽合同，以及承揽合同的特殊形式建筑工程承包合同。广义的劳务合同主要遵循传统的民法原理，受民法的调整，且大部分合同都已成为有名合同，双方的具体权利义务在合同中都有明确的规定，如行纪、居间、保管、运输、承揽、建筑工程承包合同等。砌砖劳务合同样本2
本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对三亚市XX当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定透水砖分包劳务合同的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人砌砖劳务合同样本3
甲方：_________________四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期BLOCK2工程项目部(以下简称甲方)
乙方：_________________杨中昌(以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要，经甲乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力，特签订本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：_________________
一、工程名称：_________________砖砌体工程
二、工程地址：_________________
三、结构类型：_________________框架结构
四、建筑面积：_________________
五、承包方式：_________________清包工、斗车、小型机械及用具
六、承包内容及要求：_________________
砌筑工程：_________________
1、施工图纸包括的所有砌筑工程，以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
2、砌筑前的浇水、湿润，所需材料场内的水平和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面，处理落地灰，搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
3、砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度75%的，罚款200元，砌筑砂浆试块漏做的，每组罚款100元，砌筑砂浆试块强度超过设计标号0.5倍的，每组罚款50元。
4、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，抽查三组中有一组或一组以上小于60%的，罚款250元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处，每超过一处罚款50元。砌体非转角处留直槎时，如不放拉接筋的，每处罚款100元。砌体转角处必须踏步槎，不按规定放拉接筋的每处罚款50元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于5mm的缺陷，超过12mm的(每层查六处)的，每处罚款20元。
5、水平灰缝平直度偏差大于12mm(每层查三处)的，每处罚款50元，水平灰缝厚度偏差10匹砖累计超出10mm(每层查三处)的，每处罚款50元。
6、砖墙平直度偏差，每层大于8mm(每层查三处)的，每处罚款100元。该设大马牙槎未设的，每处罚款50元。严禁使用探尺铺灰砌筑，违者每次罚款5元。
7、隔墙和填充墙顶面上与上部结构接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧，否则每处罚款50元。
8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
9、承包工程范围内的安全、文明施工等。
10、生产性临时设施的搭设、拆除等。
1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案，工资发放表必须有领款人签字。
2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程结束，按应支付总额的80%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内，结清全部工程款。
3、在施工期间，如属于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又确无办法安排其它工作的情况下，甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。
八、工程质量标准：_________________
1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质结构工程，甲方按苏州市工业园区优质结构工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的，甲方将通知乙方限期整改，如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的，甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场，退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。
2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，至到达到标准为止。
九、工期要求：_________________乙方应根据自己所承担的的规模情况，组织足够的人力、物力，以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求，耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间，甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。
十、安全生产与文明施工
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故，损失在3000元以内的由乙方自己承担;损失在3000~10000元之间，甲、乙双方各承担一半;损失超过10000元，乙方承担1/3，甲方承担2/3。
2、严格遵守国家及江苏省的各种法律法规，服从总包方及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品，必须戴好安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以50~100元罚款。
十一、综合治理：_________________
1、宿舍内严禁私拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具并处以100元以上一次罚款。
2、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博，如有发现给予双方处以500~1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸，乙方负责人负有管理责任，其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。
3、严禁在宿舍内男女混居，工地上严禁带家属，若出现混居现象的给予200元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予100元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。
4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织能力，技术好，责任心强的同志担任班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，并积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50~100元的/次罚款。严禁使用童工。
5、乙方进场人员必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。
6、乙方人员必须服从甲方管理，遵守甲方制定的规章制度。
十二、其他：_________________
1、班组进退场(包括任何形式的中途退场)，甲方按乙方所做合格工程量进行结算外，不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。
3、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方：_________________四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期BLOCK2工程项目部乙方：_________________
负责人：_________________负责人：_________________
签订合同日期：______________________年_____月_____日
砌砖劳务合同样本4
甲方：_________________身份证号码()
乙方：_________________身份证号码()
根据《中华人民共和国民法典》的原则，本着公平、互利、互惠的经营方式，经双方协商一致同意签订本合同，以资共同守信
一、工程名称：_________________工程砌砖清包
二、施工内容：_________________工程各种砖墙砌体砌筑，砂浆搅拌、材料场内运输到砌筑现场(水平运输竖直传递)，搭拆砌筑脚手架，包括窗台浇筑，等为完成所有砖墙砌筑的各道工序，含门窗过梁安装、砌筑墙体中的拉结筋、铁丝网放置，复合墙体中间砂浆填缝。
三、质量要求：_________________验收必须合格。
四、进度要求：_________________自本月中旬进场起到___________日前完工，按项目部进度完成。
五、砌体按m3
六、工程款支付办法：_________________每完成一层按80%支付人工费，主体验收合格后付清全度工程款。
七、其他约定
1、施工期内乙方至少委派一名砌筑施工员到场，负责砌筑质量达到合同要求，必须做到安全生产、文明施工、节约用料。并委派兼职安全员负责安全文明施工工作。本条发生的用工费用由乙方承担。
2、乙方在施工现场保证可用砖块、砂浆用于砌体上，每个工作面做到工完料清，现场无隔夜沙浆，若做不到，乙方除承担每方300元沙浆费外，另外承担罚款200元。本条罚款甲方在支付乙方工程款是扣除。
3、严格按施工图、设计联系单、项目技术部门确定的砌筑工艺和砂浆配合比进行施工，若违反本条，不按图施工造成尺寸偏差，发生返工，所有损失由乙方承担。
4、为了加快进度，砌墙工期按甲方编制的进度计划执行。施工过程中必须做到随叫随到，根据工程进度，甲方有权要求乙方需要增加劳动力，乙方必须无条件服从。
5、乙方所有进场作业人员必须有有效合法证件，不接受来历不明、无有效证件人进入现场，违反笨条款，乙方除无条件清退无有效证件人员外，愿意接受200元/人次罚款。本条罚款甲方在支付乙方工程款时扣除。
6、乙方遵守安全生产各项规章制度。因乙方作业人员违规作业，发生安全事故，由此造成的费用由乙方承担。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
砌砖劳务合同样本5
发包人(全称)：_________________
承包人(全称)：__________________
现经甲、乙双方反复协商，就广西_____县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：_________________
一.甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。
二.结算方式：_________________每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三.质量及进度均按____________公司的要求为准。
四.乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的()%罚款。
六、砌砖工程合同的范本一式两份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
砌砖劳务合同样本6
发包人(全称)：_________________ 承包人(全称)：__________________ 现经甲、乙双方反复协商，就广西_____县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：_________________ 一.甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。 二.结算方式：_________________每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。 三.质量及进度均按____________公司的要求为准。 四.乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。 五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的()%罚款。 六、砌砖工程合同的范本一式两份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。 七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。 甲方：_________________乙方：_________________ 日期：_________________日期：_________________
砌砖劳务合同样本7
根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，房屋租赁合同一般应当包括以下内容：砌砖劳务合同样本8
甲方：________________
乙方：________________住址：________________
身份证号码：________________
甲方承建的________________物流商业中心工程，经协商甲方同意将该工程的砖砌体工程劳务分包给乙方施工，并就有关事宜达成如下协议：
一、工程概况：
框架结构，层数：四层，总高度：________米，建筑面积约________平方米。
二、工程地址：
________县________镇________大道
三、承包形式：
1、本工程中的砌体，二次构造砼劳务工程，以分项包干的形式承包给乙方。
2、低值易耗品：斗车、铲子、灰盒、灰桶、________、电线、胶水管、广线，加班需要的照明及个人安全防护用品等由乙方自负包干。
四、承包工作内容及劳务承包单价：
1、工作内容：
(1)、施工图以内所有砖砌体，包括主体构造，零星砌体等所有内容;
(2)、根据主控线放(弹)砌体线;
(3)、现场所有二次构造砼浇筑(包括止水带、压顶、构造柱、圈梁，零星等;
(4)、现场的砌体所需砂浆，二次构造砼的自拌，搅拌机由甲方提供，乙方负责机操人员安排，人员必须持证上岗且到项目部登记记录，经检查合格后方可上岗，乙方负责机器日常保养，大件损坏由甲方负责修理，其余小件均由乙方负责。如乙方无专业机操人员，甲方将另行安排，其机操人员工资由乙方负责;
(5)、本班组所需脚手架均由班组自己负责搭拆，并将拆除的脚手架材料堆放到项目部指定地点，所搭架体必须满足安全需要，严禁搭设单排脚手架;
以上工作内容均需按照设计图纸及现行规范，同时按项目部的具体要求进行施工。
2、承包方式：采取承包范围内的工程施工劳务、施工机具费，承包范围内工作劳务费，抢工费及辅料费、民工的社会________费，暂住证费用，交通费、防暑降温费、烤火费及相关管理费用，按双方约定固定单价包干承包方式。
3、承包单价：
4、材料损耗：由甲方管理人员确定(必须达到甲方要求，如超过甲方要求甲方按超出部分价值从月包费中扣除)。
5、计量方式：计算规则有双方约定的按约定执行，无约定的按现行计算定额及图纸执行。
6、付款方式：每月________日计量，次月________日按计量的75%~80%支付乙方，余款在主体验收后三个月内付清。
五、工期要求
1、按项目工期进度要求进行;
2、乙方根据整体工期要求及工程进度情况，配合项目部进行工期调整;
3、甲方确定的工期月计划、周计划作为本协议附件，乙方必须遵照执行;
4、乙方必须按甲方的工期计划，组织与本工程相应的管理人员及技术操作工人，确保工期，不得延误。若因乙方原因影响其它工种及班组的施工，使整个工期计划不能按时完成，造成工期拖延，按500元/天进行处罚，此款项将在工程结算款中扣除。
5、因乙方原因工期延误造成现场塔吊、龙门架拆除延误，由乙方向甲方赔偿造成的设备租赁费。
6、如乙方劳动力不足，达不到工期要求，甲方口头或书面通知了还未增加人员，甲方有权另请人员协助施工，其产生的费用在乙方总款中扣除。
六、质量要求：
1、乙方在施工过程中除按照国家现行规范、规程、标准进行施工外，同时还要严格按照业主、甲方项目部的质量目标和要求施工;
2、以“精品工程”、“创杯工程”、“用户满意工程”为质量目标;
3、乙方必须配备与本工程相应的专职质检员，负责现场的质量检查工作，配合甲方质检人员收集整理相关的技术质量档案。
4、乙方必须严格工程质量管理，做到勤检查，勤整改，如甲方发现乙方工程质量问题，由甲方现场管理人员口头及书面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一个工作日内必须整改完备，如乙方超出规定的时效，即不返工又不整改，甲方将视其情节给予乙方100~500元的处罚，并承担由此返工造成的全部工时及材料费。
5、乙方必须遵守执行甲方项目部制定的《质量管理实施细则》并以细则作为合同的附件。
6、如乙方不服从甲方的管理，违章指挥，违章作业造成的重大工程质量事故，除负责本次事故所造成的一切经济损失外，还要给予1000~5000元罚款，情节严重的要追究当事人及责任人的相关责任，构成犯罪的将追究其刑事责任。
7、由于乙方造成的一切返工和维修费用(包括人工费、材料费、违约金及返工费等一切费用)均由乙方承担，方单结算时在乙方工程款中扣除;
8、本工程质量等级为“优良”工程。
七、安全生产要求及安全责任：
1、安全学习及交底：乙方在甲方工程期间必须学习安全生产相关的法律、法规及项目部制定的各项安全管理规章制度。做到上岗前的安全培训学习及安全教育和安全交底工作，严禁使用未成年人，操作工人不得使用50周岁以上的人。
2、安全检查：严格执行项目部制定的各项安全检查制度，真正做到自检、互检、交叉检查。做到小检有记录，大检有报告。在检查中发现安全隐患应及时处理、及时整改消除事故隐患。随时接受和配合项目部、业主单位及上级主管部门的各项安全检查工作。
3、专职安全员的配备及职责：乙方必须配备以本工程相应的1名专职安全员负责本工程的安全教育、安全交底、安全检查工作，并协助甲方安全管理人员作好安全技术档案的收集、整理及归档工作，对本班组的安全生产负责。
4、严禁违章指挥，违章作业：正确使用和佩戴个人防护用品，严禁酒后上班，严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全绳、安全带及其它个人防护用品由乙方自负。
5、安全防范：乙方要认真搞好安全防范措施管理，必须严格遵守执行项目部、业主单位、地方各级政府制定的各项安全规章制度及相关的法律、法规。
甲方：________________
乙方：________________
时间：________________
砌砖劳务合同样本9
项目总包人：___________ (以下简称甲方)
砌筑分包人： ___________(以下简称乙方)
甲方在XX建筑工程有限公司(以下简称总包方)签订总承包XX高层商住楼工程，因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业，依照《中华人民共和国民法典，建筑法》遵循平等，自愿、诚信的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵照实行。
一、承包内容：
1、施工依照参照发包人20xx年在第二建筑设计院设计的`施工图进行施工作业，内容包括主体结构十一十二十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运，小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。
2、对落地灰及时回笼利用，杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块，砂浆等材料50m水平运输，上车上机并负责塔吊套钩用工。
3、其他说明：
1)小型工机具包括：铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品，手套、安全帽。
2)楼面清理：，砖体完工后清理各楼层砖渣，通过物料提升机运至甲方指定地点，以便确保现场文明施工。
二、质量要求与验收：
1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线，确保平行和垂直，干砖湿水，砂浆配比正确，砌灰饱满，横平竖直，交搓可靠，确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙，框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。
2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确，钢筋工下料准确，植筋牢固，并提前完成本道工序，如不能达标由甲方分别追究他方责任。
3、验收方式：本项目实行边施工边验收，对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准，对达不到验收要求及时提出、及时整改，直至达到要求为止，对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。
4、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须无条件自费返工，如乙方拒不执行，甲方可安排其他队伍返工处理，并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。
5、总之，该工程原则上按照设计图和合同承包内容，结合现行施工规范标准确保实物性全面达到合格;当业主验收合格后，劳务分包方对其分包的施工质量不再承担责任，在质保期内的保修责任由总承包方承担。
三、甲方职责：
1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划，并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料和塔吊、施工电梯或塔吊的垂直运输,搅灰搅拌机等主要机械与机操维护。
2、负责各项技术，安全生产交底和现场放线测量抄平工作，统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产，实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收，并确保物料提升机在施工时安装到位，负责提供每层所需的施工用水、用电和配电箱及夜间施工照明。
3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收，以便快速进入下道工序的施工;依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款;提供民工住房和生活用水用电。
四、乙方职责：
1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍，按项目部提供的合符实际的施工方案，有序的进度计划如期完成各项合同施工科目，在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查，并与现场其他工种协调配合，照顾全局。
2、乙方必须精心施工作业，严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产，保证工程质量，按照施工规范要求达到合格交验标准，如造成质量事故，其反工工料均由乙方自行负责，并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚。
3、遵守甲方的一切规章及保卫制度，参与相关技术交底生产安排例会并贯彻实行，将其落实情况及时反馈项目部，教育每个职工不拿甲方工地一切财物。
五、结算办法：
1、根据承包内容结合实际完成各楼层工程量,实行综合单价大包干,十一号砖混结构砌砖按0.24元/ 每块砖计算,十二十三号楼框剪按 0.27元/ 每块砖,其它或改轻质砼砌块双方另行协商确定。
2、乙方只凭领据领款;承包单价不因市场变化与政策调整均不作浮动调整。
六、付款方式：
1、乙方自垫一周的民工生活费和工程所需的工机具及管理费，民工工资原则上每月30日乙方提供进度款支付申请，甲方主管审定实际完成工程量，在下月5日按审定进度款的90%支付给乙方，如此类推;主体工程封顶验收支付合同总价的95%。
2、砖体补洞(含施工电梯提升机处补洞)自上至下亦每月办理一次支付，外架拆除完毕办理完工终结，双方合同义务(缺陷责任整改)执行完毕，且无第三方相关经济债务，并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。
七、安全责任：
1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按建筑安全操作规程进行施工，教育上班人员有高度的安全意识，认真抓好安全生产、采取必要的安全防范措施消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、临街要道施工时应观察安全防护设施，如发现安全隐患应立即报承包方及时整改;在施工现场应配带安全帽及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现，如发现乙方人员不戴安全帽的，每人每次罚款20元。
3、总包方或业主为乙方民工办理意外工伤建工保险为不记名保险，乙方应提供身份证复印件和各特殊工种上岗操作证件，以便配合甲方办理相关手续。
4、在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方项目部，以便呈报保险部门;费用在伍佰元以内的由乙方负责，超过的部分由项目部联合保险部门共同承担;上班人员在工地吵架、打架、开玩笑或醉酒上班，造成的安全事故甲方概不负责。
八、其它约定：
1、乙方劳务分包人 (法人委托书附后)(身份证号： )为乙方唯一代表，负责处理与甲方的一切经济往来事宜。甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体，不与乙方相关的任何个人发生经济关系，也不承担任何经济和法律连带责任。
2、甲方对乙方派往工地的主要现场管理及技术人员的考勤，乙方应落实到岗，主要管理及技术人员离开工地天以上需取得甲方同意;否则，缺勤一天罚款元，以此类推。
3、乙方必须按月足额支付劳务工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表(必须有劳务人员本人签字)交甲方。
5、甲方如不按合同约定支付乙方劳务工资则应承担乙方涉及经济损失;如因原材料供不应求或其他原因(机械故障)造成乙方停呙工的，甲方协助乙方向项目部追究原则上从第三天起实际人数的停工生活费。
九、工期与处罚：
1、本合同工程的工期为_____个月，即乙方施工工期从 年 月 日起至 年 月 日(共 月)，具体以项目部施工计划为准。
2、乙方工作进度应满足项目部施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。
3、当乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行增加人员,乙方拒不执行或组织不了人员，工期仍达不到施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，并按其分割工程量与合同承包单项价另加10%从乙方工程款中扣除。
十、违约责任：
1、在履行本合同过程中，如发生争议，可由双方友好协商解决，协商不成的条款且单方又拒不遵照实行者，均可视为违约，守约方可根据违约条款所产生的单项经济损失进行索赔。
2、本合同一经签订即双方应全面履行各自职责，如一单方违约则应赔偿另一守约方的经济损失并承担违约责任;涉及总包方或业主原因造成的停顿或其它所产生的经济损失双方共同按着劳动法追究他方责任。
本合同未尽事宜双方在实施过程中可以另行协商完善或另行订立补充合同;本合同自双方承发包人签字生效，合同项目交验款项结付清则本合同自然终止;本合同一式三份，甲、乙双方各执一份,报项目部一份。
甲方： ___________
乙方： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
砌砖劳务合同样本10
项目总包人：___________ (以下简称甲方)
砌筑分包人： ___________(以下简称乙方)
甲方在XX建筑工程有限公司(以下简称总包方)签订总承包XX高层商住楼工程，因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业，依照《中华人民共和国民法典，建筑法》遵循平等，自愿、诚信的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵照实行。
一、承包内容：
1、施工依照参照发包人20xx年在第二建筑设计院设计的`施工图进行施工作业，内容包括主体结构十一十二十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运，小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。
2、对落地灰及时回笼利用，杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块，砂浆等材料50m水平运输，上车上机并负责塔吊套钩用工。
3、其他说明：
1)小型工机具包括：铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品，手套、安全帽。
2)楼面清理：，砖体完工后清理各楼层砖渣，通过物料提升机运至甲方指定地点，以便确保现场文明施工。
二、质量要求与验收：
1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线，确保平行和垂直，干砖湿水，砂浆配比正确，砌灰饱满，横平竖直，交搓可靠，确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙，框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。
2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确，钢筋工下料准确，植筋牢固，并提前完成本道工序，如不能达标由甲方分别追究他方责任。
3、验收方式：本项目实行边施工边验收，对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准，对达不到验收要求及时提出、及时整改，直至达到要求为止，对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。
4、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须无条件自费返工，如乙方拒不执行，甲方可安排其他队伍返工处理，并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。
5、总之，该工程原则上按照设计图和合同承包内容，结合现行施工规范标准确保实物性全面达到合格;当业主验收合格后，劳务分包方对其分包的施工质量不再承担责任，在质保期内的保修责任由总承包方承担。
三、甲方职责：
1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划，并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料和塔吊、施工电梯或塔吊的垂直运输,搅灰搅拌机等主要机械与机操维护。
2、负责各项技术，安全生产交底和现场放线测量抄平工作，统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产，实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收，并确保物料提升机在施工时安装到位，负责提供每层所需的施工用水、用电和配电箱及夜间施工照明。
3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收，以便快速进入下道工序的施工;依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款;提供民工住房和生活用水用电。
四、乙方职责：
1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍，按项目部提供的合符实际的施工方案，有序的进度计划如期完成各项合同施工科目，在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查，并与现场其他工种协调配合，照顾全局。
2、乙方必须精心施工作业，严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产，保证工程质量，按照施工规范要求达到合格交验标准，如造成质量事故，其反工工料均由乙方自行负责，并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚。
3、遵守甲方的一切规章及保卫制度，参与相关技术交底生产安排例会并贯彻实行，将其落实情况及时反馈项目部，教育每个职工不拿甲方工地一切财物。
五、结算办法：
1、根据承包内容结合实际完成各楼层工程量,实行综合单价大包干,十一号砖混结构砌砖按0.24元/ 每块砖计算,十二十三号楼框剪按 0.27元/ 每块砖,其它或改轻质砼砌块双方另行协商确定。
2、乙方只凭领据领款;承包单价不因市场变化与政策调整均不作浮动调整。
六、付款方式：
1、乙方自垫一周的民工生活费和工程所需的工机具及管理费，民工工资原则上每月30日乙方提供进度款支付申请，甲方主管审定实际完成工程量，在下月5日按审定进度款的90%支付给乙方，如此类推;主体工程封顶验收支付合同总价的95%。
2、砖体补洞(含施工电梯提升机处补洞)自上至下亦每月办理一次支付，外架拆除完毕办理完工终结，双方合同义务(缺陷责任整改)执行完毕，且无第三方相关经济债务，并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。
七、安全责任：
1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按建筑安全操作规程进行施工，教育上班人员有高度的安全意识，认真抓好安全生产、采取必要的安全防范措施消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、临街要道施工时应观察安全防护设施，如发现安全隐患应立即报承包方及时整改;在施工现场应配带安全帽及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现，如发现乙方人员不戴安全帽的，每人每次罚款20元。
3、总包方或业主为乙方民工办理意外工伤建工保险为不记名保险，乙方应提供身份证复印件和各特殊工种上岗操作证件，以便配合甲方办理相关手续。
4、在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方项目部，以便呈报保险部门;费用在伍佰元以内的由乙方负责，超过的部分由项目部联合保险部门共同承担;上班人员在工地吵架、打架、开玩笑或醉酒上班，造成的安全事故甲方概不负责。
八、其它约定：
1、乙方劳务分包人 (法人委托书附后)(身份证号： )为乙方唯一代表，负责处理与甲方的一切经济往来事宜。甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体，不与乙方相关的任何个人发生经济关系，也不承担任何经济和法律连带责任。
2、甲方对乙方派往工地的主要现场管理及技术人员的考勤，乙方应落实到岗，主要管理及技术人员离开工地天以上需取得甲方同意;否则，缺勤一天罚款元，以此类推。
3、乙方必须按月足额支付劳务工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表(必须有劳务人员本人签字)交甲方。
5、甲方如不按合同约定支付乙方劳务工资则应承担乙方涉及经济损失;如因原材料供不应求或其他原因(机械故障)造成乙方停呙工的，甲方协助乙方向项目部追究原则上从第三天起实际人数的停工生活费。
九、工期与处罚：
1、本合同工程的工期为_____个月，即乙方施工工期从 年 月 日起至 年 月 日(共 月)，具体以项目部施工计划为准。
2、乙方工作进度应满足项目部施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。
3、当乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行增加人员,乙方拒不执行或组织不了人员，工期仍达不到施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，并按其分割工程量与合同承包单项价另加10%从乙方工程款中扣除。
十、违约责任：
1、在履行本合同过程中，如发生争议，可由双方友好协商解决，协商不成的条款且单方又拒不遵照实行者，均可视为违约，守约方可根据违约条款所产生的单项经济损失进行索赔。
2、本合同一经签订即双方应全面履行各自职责，如一单方违约则应赔偿另一守约方的经济损失并承担违约责任;涉及总包方或业主原因造成的停顿或其它所产生的经济损失双方共同按着劳动法追究他方责任。
本合同未尽事宜双方在实施过程中可以另行协商完善或另行订立补充合同;本合同自双方承发包人签字生效，合同项目交验款项结付清则本合同自然终止;本合同一式三份，甲、乙双方各执一份,报项目部一份。
甲方： ___________
乙方： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
砌砖劳务合同样本11
甲方：__________
乙方：__________
甲方现将_______市疾控预防中心二期工程(卫生管理大楼、办公大楼)的砌砖(包括零星砌砖)任务承包给乙方施工，双方本着相互配合的原则，为了把该项工程按时按质量完成施工任务，经双方商议同意签订如下合同。乙方进场施工的人员，必须遵守国家法律法规和甲方公司的各项规章制度遵守安全文明施工的有关条文。有熟练的操作技术水平和安全意识，服从领导，听从管理人员指挥，确保工程质量达到优良标准，工程进度顺利完成。
一、工程量计算方法：按图纸计算，按红砖的平方数量折算计算每块。
二、付款方式：在施工期间保持生活费用，如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款，其余工资待抹灰完成一个月内付清工资款。
三、承包范围：该工程分卫生管理大楼和办公大楼两栋由砌砖班全部承包。
四、工程进度：乙方承包的分项工程施工，必须根据甲方的进度计划，组织人力施工，满足施工需要和进度要求。
五、安全要求：乙方参加施工人员，要接受项目部的安全交底和三级教育，做好个人防护，不得违章作业。
六、工程质量要求
1、乙方必须严格按图纸及国家现行验收规范施工。
2、砖砌体水平灰缝的饱满度不少于80%，外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留直槎必须留设拉结钢筋，上下层砌体通缝不大于3皮砖窗间墙不得留通缝。
3、垂直度每一楼层不得大于5mm，表面平整度不得大于8mm，水平灰缝平直度不得大于10mm，水平灰缝厚度8~12mm，外墙上下窗口偏移不得大于20mm。
4、砌筑砂浆调制应符合配合比要求。
5、每天下班前对自己砌筑的墙体检查，不符合规范要求的立即返工纠正，保证工程质量达到优良标准。
七、施工管理要求乙方人员遵守各项安全施工规章制度，听从现场管理人员的合理指挥安排，做好个人防护工作。接受质量技术交底，撑握操作规范及施工方法。为确保质量和施工进度，根据甲方进度安排组织足够的人员进行施工。
八、材料使用
1、拌制的砂浆严禁按配合比下料，不得多下水泥。
2、在砌筑施工过程中半砌随砌随用，不得剩余。
3、砌筑的落地砂浆班回收使用，不得留有过夜砂浆。
4、每道工序完成做到工完场清，把地面的碎砖余渣清理干净运走。
5、使用搭架砌筑的脚手架随砌体完成即时拆除搬运叠好。
九、文明施工做好各种材料堆放工作，搞好宿舍卫生，不准在楼上大小便。
十、其它暂住证费用由乙方负责，安全帽乙方负责保管，照数归还，遗失照价扣款，在工地闹事打架每人每次罚款500元，盗窃公司财物每次罚款300元，上岗不戴安全帽每人每次罚款50元。未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方代表：__________乙方代表：__________
签约时间：__________
砌砖劳务合同样本12
甲方：__________乙方：__________
甲方现将__________市疾控预防中心二期工程(卫生管理大楼、办公大楼)的砌砖(包括零星砌砖)任务承包给乙方施工，双方本着相互配合的原则，为了把该项工程按时按质量完成施工任务，经双方商议同意签订如下合同。
乙方进场施工的人员，必须遵守国家法律法规和甲方公司的各项规章制度遵守安全文明施工的有关条文。
有熟练的操作技术水平和安全意识，服从领导，听从管理人员指挥，确保工程质量达到优良标准，工程进度顺利完成。
一、工程量计算方法：按图纸计算，按红砖的平方数量折算计算每块。
二、付款方式：在施工期间保持生活费用，如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款，其余工资待抹灰完成一个月内付清工资款。
三、承包范围：该工程分卫生管理大楼和办公大楼两栋由砌砖班全部承包。
四、工程进度：乙方承包的分项工程施工，必须根据甲方的进度计划，组织人力施工，满足施工需要和进度要求。
五、安全要求：乙方参加施工人员，要接受项目部的安全交底和三级教育，做好个人防护，不得违章作业。
六、工程质量要求
1、乙方必须严格按图纸及国家现行验收规范施工。
2、砖砌体水平灰缝的饱满度不少于80%，外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留直槎必须留设拉结钢筋，上下层砌体通缝不大于3皮砖窗间墙不得留通缝。
3、垂直度每一楼层不得大于5mm，表面平整度不得大于8mm，水平灰缝平直度不得大于10mm，水平灰缝厚度8~12mm，外墙上下窗口偏移不得大于20mm。
4、砌筑砂浆调制应符合配合比要求。
5、每天下班前对自己砌筑的墙体检查，不符合规范要求的立即返工纠正，保证工程质量达到优良标准。
七、施工管理要求乙方人员遵守各项安全施工规章制度，听从现场管理人员的合理指挥安排，做好个人防护工作。
接受质量技术交底，撑握操作规范及施工方法。
为确保质量和施工进度，根据甲方进度安排组织足够的人员进行施工。
八、材料使用
1、拌制的砂浆严禁按配合比下料，不得多下水泥。
2、在砌筑施工过程中半砌随砌随用，不得剩余。
3、砌筑的落地砂浆班回收使用，不得留有过夜砂浆。
4、每道工序完成做到工完场清，把地面的碎砖余渣清理干净运走。
5、使用搭架砌筑的脚手架随砌体完成即时拆除搬运叠好。
九、文明施工做好各种材料堆放工作，搞好宿舍卫生，不准在楼上大小便。
十、其它暂住证费用由乙方负责，安全帽乙方负责保管，照数归还，遗失照价扣款，在工地闹事打架每人每次罚款__________元，盗窃公司财物每次罚款__________元，上岗不戴安全帽每人每次罚款__________元。
未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十
一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方代表：____________________乙方代表：____________________
签约时间：____________________
砌砖劳务合同样本13
项目总包人：___________(以下简称甲方)
砌筑分包人：___________(以下简称乙方)
甲方在________建筑工程有限公司(以下简称总包方)签订总承包_______高层商住楼工程，因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业，依照《中华人民共和国民法典，建筑法》遵循平等，自愿、诚信的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵照实行。
一、承包内容：
1、施工依照参照发包人______年在第二建筑设计院设计的`施工图进行施工作业，内容包括主体结构十一十二十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运，小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。
2、对落地灰及时回笼利用，杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块，砂浆等材料50m水平运输，上车上机并负责塔吊套钩用工。
3、其他说明：
1)小型工机具包括：铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品，手套、安全帽。
2)楼面清理：，砖体完工后清理各楼层砖渣，通过物料提升机运至甲方指定地点，以便确保现场文明施工。
二、质量要求与验收：
1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线，确保平行和垂直，干砖湿水，砂浆配比正确，砌灰饱满，横平竖直，交搓可靠，确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙，框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。
2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确，钢筋工下料准确，植筋牢固，并提前完成本道工序，如不能达标由甲方分别追究他方责任。
3、验收方式：本项目实行边施工边验收，对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准，对达不到验收要求及时提出、及时整改，直至达到要求为止，对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。
4、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须无条件自费返工，如乙方拒不执行，甲方可安排其他队伍返工处理，并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。
5、总之，该工程原则上按照设计图和合同承包内容，结合现行施工规范标准确保实物性全面达到合格;当业主验收合格后，劳务分包方对其分包的施工质量不再承担责任，在质保期内的保修责任由总承包方承担。
三、甲方职责：
1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划，并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料和塔吊、施工电梯或塔吊的垂直运输,搅灰搅拌机等主要机械与机操维护。
2、负责各项技术，安全生产交底和现场放线测量抄平工作，统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产，实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收，并确保物料提升机在施工时安装到位，负责提供每层所需的施工用水、用电和配电箱及夜间施工照明。
3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收，以便快速进入下道工序的施工;依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款;提供民工住房和生活用水用电。
四、乙方职责：
1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍，按项目部提供的合符实际的施工方案，有序的进度计划如期完成各项合同施工科目，在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查，并与现场其他工种协调配合，照顾全局。
2、乙方必须精心施工作业，严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产，保证工程质量，按照施工规范要求达到合格交验标准，如造成质量事故，其反工工料均由乙方自行负责，并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚。
3、遵守甲方的一切规章及保卫制度，参与相关技术交底生产安排例会并贯彻实行，将其落实情况及时反馈项目部，教育每个职工不拿甲方工地一切财物。
五、结算办法：
1、根据承包内容结合实际完成各楼层工程量,实行综合单价大包干,十一号砖混结构砌砖按0.24元/每块砖计算,十二十三号楼框剪按0.27元/
每块砖,其它或改轻质砼砌块双方另行协商确定。
2、乙方只凭领据领款;承包单价不因市场变化与政策调整均不作浮动调整。
六、付款方式：
1、乙方自垫一周的民工生活费和工程所需的工机具及管理费，民工工资原则上每月30日乙方提供进度款支付申请，甲方主管审定实际完成工程量，在下月5日按审定进度款的90%支付给乙方，如此类推;主体工程封顶验收支付合同总价的95%。
2、砖体补洞(含施工电梯提升机处补洞)自上至下亦每月办理一次支付，外架拆除完毕办理完工终结，双方合同义务(缺陷责任整改)执行完毕，且无第三方相关经济债务，并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。
七、安全责任：
1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按建筑安全操作规程进行施工，教育上班人员有高度的安全意识，认真抓好安全生产、采取必要的安全防范措施消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、临街要道施工时应观察安全防护设施，如发现安全隐患应立即报承包方及时整改;在施工现场应配带安全帽及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现，如发现乙方人员不戴安全帽的，每人每次罚款20元。
3、总包方或业主为乙方民工办理意外工伤建工保险为不记名保险，乙方应提供身份证复印件和各特殊工种上岗操作证件，以便配合甲方办理相关手续。
4、在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方项目部，以便呈报保险部门;费用在伍佰元以内的由乙方负责，超过的部分由项目部联合保险部门共同承担;上班人员在工地吵架、打架、开玩笑或醉酒上班，造成的安全事故甲方概不负责。
八、其它约定：
1、乙方劳务分包人(法人委托书附后)(身份证号：)为乙方唯一代表，负责处理与甲方的一切经济往来事宜。
甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体，不与乙方相关的任何个人发生经济关系，也不承担任何经济和法律连带责任。
2、甲方对乙方派往工地的主要现场管理及技术人员的考勤，乙方应落实到岗，主要管理及技术人员离开工地天以上需取得甲方同意;否则，缺勤一天罚款元，以此类推。
3、乙方必须按月足额支付劳务工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表(必须有劳务人员本人签字)交甲方。
5、甲方如不按合同约定支付乙方劳务工资则应承担乙方涉及经济损失;如因原材料供不应求或其他原因(机械故障)造成乙方停呙工的，甲方协助乙方向项目部追究原则上从第三天起实际人数的停工生活费。
九、工期与处罚：
1、本合同工程的工期为_____个月，即乙方施工工期从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日(共月)，具体以项目部施工计划为准。
2、乙方工作进度应满足项目部施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。
3、当乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行增加人员,乙方拒不执行或组织不了人员，工期仍达不到施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，并按其分割工程量与合同承包单项价另加10%从乙方工程款中扣除。
十、违约责任：
1、在履行本合同过程中，如发生争议，可由双方友好协商解决，协商不成的条款且单方又拒不遵照实行者，均可视为违约，守约方可根据违约条款所产生的单项经济损失进行索赔。
2、本合同一经签订即双方应全面履行各自职责，如一单方违约则应赔偿另一守约方的经济损失并承担违约责任;涉及总包方或业主原因造成的停顿或其它所产生的经济损失双方共同按着劳动法追究他方责任。
本合同未尽事宜双方在实施过程中可以另行协商完善或另行订立补充合同;本合同自双方承发包人签字生效，合同项目交验款项结付清则本合同自然终止;本合同一式三份，甲、乙双方各执一份,报项目部一份。
甲方：___________乙方：___________
____年_____月_____日
砌砖劳务合同样本14
甲方：__________乙方：__________
甲方现将市疾控预防中心二期工程(卫生管理大楼、办公大楼)的砌砖(包括零星砌砖)任务承包给乙方施工，双方本着相互配合的原则，为了把该项工程按时按质量完成施工任务，经双方商议同意签订如下合同。
乙方进场施工的人员，必须遵守国家法律法规和甲方公司的各项规章制度遵守安全文明施工的有关条文。
有熟练的操作技术水平和安全意识，服从领导，听从管理人员指挥，确保工程质量达到优良标准，工程进度顺利完成。
一、工程量计算方法：按图纸计算，按红砖的平方数量折算计算每块。
二、付款方式：在施工期间保持生活费用，如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款，其余工资待抹灰完成一个月内付清工资款。
三、承包范围：该工程分卫生管理大楼和办公大楼两栋由砌砖班全部承包。
四、工程进度：乙方承包的分项工程施工，必须根据甲方的进度计划，组织人力施工，满足施工需要和进度要求。
五、安全要求：乙方参加施工人员，要接受项目部的安全交底和三级教育，做好个人防护，不得违章作业。
六、工程质量要求1、乙方必须严格按图纸及国家现行验收规范施工。
2、砖砌体水平灰缝的饱满度不少于80%，外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留直槎必须留设拉结钢筋，上下层砌体通缝不大于3皮砖窗间墙不得留通缝。
3、垂直度每一楼层不得大于5，表面平整度不得大于8，水平灰缝平直度不得大于10，水平灰缝厚度8~12，外墙上下窗口偏移不得大于20。
4、砌筑砂浆调制应符合配合比要求。
5、每天下班前对自己砌筑的墙体检查，不符合规范要求的立即返工纠正，保证工程质量达到优良标准。
七、施工管理要求乙方人员遵守各项安全施工规章制度，听从现场管理人员的合理指挥安排，做好个人防护工作。
接受质量技术交底，撑握操作规范及施工方法。
为确保质量和施工进度，根据甲方进度安排组织足够的人员进行施工。
八、材料使用1、拌制的砂浆严禁按配合比下料，不得多下水泥。
2、在砌筑施工过程中半砌随砌随用，不得剩余。
3、砌筑的落地砂浆班回收使用，不得留有过夜砂浆。
4、每道工序完成做到工完场清，把地面的碎砖余渣清理干净运走。
5、使用搭架砌筑的脚手架随砌体完成即时拆除搬运叠好。
九、文明施工做好各种材料堆放工作，搞好宿舍卫生，不准在楼上大小便。
十、其它暂住证费用由乙方负责，安全帽乙方负责保管，照数归还，遗失照价扣款，在工地闹事打架每人每次罚款——元，盗窃公司财物每次罚款——元，上岗不戴安全帽每人每次罚款——元。
未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方代表：__________乙方代表：__________
签约时间：__________
砌砖劳务合同样本15
发包方：湖北_______有限公司 (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方) 乙方在____承包_________砌砖工程。经甲、乙协商，乙方承包未砌完的砖块及没有砌筑墙体，其中二楼、三楼已砌一半的任何部位都无条件砌筑完成及顶层砌筑和施工洞砌筑，打拉墙筋孔及植筋，所有半块砖用完，一楼架子自理，完工后清扫干净。工期为20天，延期一天罚款元，为明确双方的责、权、利、特订以下协议。
一、工程概况：本工程以包干价结算为准，7号楼二层、三层及顶层全部砌筑工程为万元。
二、承包方式：包工不包料，小型工具自理。
三、质量要求：达到合格工程质量标准，若有乙方施工中造成质量问题，由乙方带工带料无偿返工。
四、付款方式：平时付生活费，完工付90%，抹灰完付10%。
五、安全责任：乙方在施工过程中要按国家安全监督部门要求施工，如发生安全事故由乙方付全部经济责任。
六、法律责任：本协议双方自愿，自签字日起生效，付法律责任。甲乙双方各执一份。
七、乙方服从甲方管理，随叫随到，如哪方违约赔偿对方人民币壹万元。
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
砌砖劳务合同样本16
甲方; (简称“甲方”)
乙方; (简称“乙方”)
依据《劳动合同法》、《建筑法》及其它有关法律，行政法规，制定以下合同
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包范围内容：砌砖工程
二、承包单价
(1)砌砖承包单价为 元/页(以实际砌砖的建筑物计算为
三、 施工质量要求
1填充墙砌筑质量必须符合设计及规范要求，砌体的垂直度、平
2、粘土砖必在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边
3、墙体预留件的位置，数量、间距均应按项目部技术员要求留置，不得错放、漏放。
五、付款方式
(1)甲方按乙方完成实际工程量,经甲方验收工程质量合格后45天内付清劳务费用。
六、安全要求;
(1)乙方在工地现场内必须服从甲方安全管理及规定，不违章作业，在施工过程中造成安全事故由乙方负责。
(2)乙方应加强对作业人员的安全管理和教育，随时注意工人的情绪和身体状况，不宜上班的必须休息，如有此种情况造成的一切损失由乙方负责。
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况签定补充协议。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
日 日
砌砖劳务合同样本17
发包方：_______________________________
承包方：_______________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限：
从______年_____月起至___________年_______月止。
三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式：
1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的____%返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50%，装修完工前付50%。
五、乙方的职责
1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：
1、全面履行__________________公司与_________________-建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
甲方：_______________________乙方：________________________
甲方代表：__________________乙方代表：_____________________
时间：______________时间：______________
砌砖劳务合同样本18
甲方; (简称“甲方”) 乙方; (简称“乙方”)
依据《劳动 》、《建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵
一、工程概况
1、工程名称 ：_____
2、工程地点 ：_____
3、分包范围内容 ：砌砖工程
二、承包单价
(1)砌砖承包单价为 元/页(以实际砌砖的建筑物计算为
三、 施工质量要求
1填充墙砌筑质量必须符合设计及规范要求，砌体的垂直度、平
2、粘土砖必在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边
3、墙体预留件的位置，数量、间距均应按项目部技术员要求留置，不得错放、漏放。
五、付款方式
(1)甲方按乙方完成实际工程量,经甲方验收工程质量合格后45天内付清劳务费用。
六、安全要求;
(1)乙方在工地现场内必须服从甲方安全管理及规定，不违章作业，在施工过程中造成安全事故由乙方负责。
(2)乙方应加强对作业人员的安全管理和教育，随时注意工人的情绪和身体状况，不宜上班的必须休息，如有此种情况造成的一切损失由乙方负责。
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况签定补充协议。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方 ：______乙方 ：_____
日期
砌砖劳务合同样本19
建房房主：_________________(以下简称甲方)
建筑承包方：_________________(以下简称乙方)
双方经过友好协商，共同达成砖砌井分包劳务施工协议，如下条款。
一，建筑要求 甲方宅基地建房东
西长为16. 9米，东头宽为8米，西头宽为10. 8米。承包给乙方建筑，第一层面积169平方米为框架结构，二层、三层分别是159平方米为砖混结构，屋顶为瓦屋面，顶层砖墙不超过0.5米，以上建筑不包括：_________________内外墙砖、地板砖、水、电等工程。
二，甲方权利及责任 甲方给乙方提供水、电、沙石、砖等建筑材料，并保证施工期内的需要。
三，乙方建筑工具进场后，由甲方看管，丢失被盗由甲方承担。施工图纸有甲方提供，施工方案由甲乙双方共同协商，协商期间不耽误工程进度。
四，乙方权利及责任 乙方负责建房所需工具，机械、模板等建筑用品。按图施工或与甲方协商施工保证工程质量。
五，安全施工：_________________承担由 乙方安全不力造成事故的责任和因此发生的费用
六，建筑款与结算方式 甲方按实际建筑面积每平方米100元支付给乙方。 付款方式：______乙方开工后，甲方预付工程款5000元，基础完工后预付工程款10000元，一层主体完工后预付款5000元，二层主体完工后付工程款10000元，三层主体完工后付工程款10000元，工程全部完工后余款全部付清。
七，本协议条款甲乙双方签字后生效，在竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付给甲方后即告终止。
八，本协议正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字后分别保存。
甲方：________________________
乙方：____________________________
_____年_____月_____日
砌砖劳务合同样本20
发包发(甲方)：_______________________
承包方(乙方)：_______________________
经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：_______
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
二、工程承包范围
_________________________________
三、工程承包单价
_________________________________
四、付款方式
进度款按完成工程量__________按月支付，竣工退场支付__________。
五，甲乙双方责任
1、甲方责任：
提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任：
(1)按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
(2)砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整，垂直误差正负35mm，灰缝厚度1015mm，且平直均匀饱满，墙体砌好46天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距2021mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。
(3)内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。
(4)外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。
(5)室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。
(6)施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。
(7)中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款________元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的________%结算。
(8)工期进度：_______
乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款________元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。
六、安全、质量罚款细则
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款________元;
(2)乘坐提升架上落，每人次罚款________元
(3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款________元，并没收用电器具;
(4)厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款________________元;
(5)施工中浪费材料，按原价十倍罚款;
(6)高层抛掉物罚款________________元，造成严重后果全部由乙方负责;
(7)违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按________%结算。
(8)工伤、工故乙方承担________%。
七、其他事项
1、本工地内打架每人次罚款________元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。
2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。
八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力
发包方_______________________承包方_______________________
________年________月____________日 ________年________月____________日
砌砖劳务合同样本21
合同编号：【________工程】砖砌体工程承包合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：身份证号码：联系电话：日期：____年月日书发包方：(以下简称甲方)承包方：专业劳务作业队和承包人(以下简称乙方)依照建筑法、合同法、劳动法及国家有关规定，甲、乙双方本着平等自愿、充分协商、各负其责的原则，结合本工程的具体情况，就沙河壹号二期三标段工程砖砌体工程承包事宜，达成如下协议，双方共同遵守：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条组成本合同的文件包括
1、本合同书(包括员工劳务协议书、员工授权委托书和承诺书)；
2、相关标准、规范、项目工程施工管理的相关条款及相关设计文件；
3、甲乙双方负责人就有关工程的洽商、书面协议、管理规定等视为本合同的组成部分。
第三条承包方式
1、乙方包人工、包质量、包进度、包安全、包验收前的成品保护、包验收、包自用工具及材料的保管、包文明施工。
2、乙方负责按照国家规定规范以及施工图纸和项目部的要求施工。
第四条工期要求1严格执行甲方及本工程项目部制定的施工进度计划，并按照项目部的施工质量验收标准组织施工。2乙方保证正常上班人员：技工不少于人、普工不少于人。在确保施工进度的情况下，人员可自行安排，如乙方施工进度未满足项目需要，而乙方正常上班人员没有达到合同要求时，按不足的人数100元/人/日处罚；3因乙方原因造成工期延误，每延误一天按1000元/天进行处罚。4为确保工期进度的准时完成，对甲方或项目部下发的工作任务单，乙方必须签收并严格执行。5如因业主原因延误工期或本项目停工和停建，乙方同意不向甲方进行任何工期和费用的索赔。
第五条承包单价
(一)承包综合单价：序号砌筑墙体方式单价(元/m3)备注1120实心砖墙21
20、100空心砖墙3200厚多孔砖墙4200空心砖墙5构造柱浇筑混凝土
(二)承包综合单价的组成及所占比例：1根据工程和施工情况双方测定完成工程承包范围全部工作内容需耗用的全部人工费占综合单价的75%；2按国家规定工人的社会保险等各种费用占综合单价的8%；3乙方派专人进驻施工现场管理的管理费占综合单价的5%；4乙方完全履行合同规定的各项义务，甲方按本合同约定支进度款(即承包费)后，乙方必须确保所有工人的工资按月正常全额发放，如有不足部分由乙方自行解决。乙方严格履行合同甲方补助给承包人的费用占综合单价的12%。
(三)中途退场结算单价：因乙方原因中途退场，按乙方完成合格工程的70%结算退场，由乙方自行负责工人工资。
第六条承包范围及承包综合单价工作内容
(一)承包范围：______2#楼、3#楼、地下室及附属商业楼所有砖砌体工程
(二)承包综合单价工作内容：
1、砖砌体工程：含墙基冲洗清理、砖墙放线(从上到下通线)、砖湿水、所需材料场内的水平和垂直运输砂浆搅拌、砌砖、补烂、预留孔洞留置、柱拉强筋施工(电锤、打孔、插筋、胶水等由乙方负责)、埋设砖墙构造筋、水管、小型工具、砖墙砌筑所有工序及落地灰筛选利用、构造柱和止水带支模固定及砼浇筑，安放预埋件及预制、现浇门窗过梁、边框、构造柱、止水带及压顶。搭拆简易操作架，完工后多余材料的转运、楼层清理、建渣及垃圾运输等，协助本项目部进行标准化工地的创建工作，并通过验评标准要求。
2、砖墙砌筑班组在施工过程中所用的各种工、器具(包括广线、砖刀、手推车、灰盆、铁铲等小型工具)的采购和自购工具的维修费用由乙方自行承担。
3、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
4、已含各种措施费及承包工程范围内的安全、文明施工费用。
第七条工程结算办法1按国家现行结算规则进行结算。2工程量结算：以乙方实际完成工程立方米数量结算。
第八条结算方式乙方完成所有工程，并经甲方验收合格后个月内，甲方一次性向乙方清全部工程承包款。
第九条质量要求1按照国家现行验评标准、根据施工图纸和项目部技术交底施工，确保质量达到验收标准。(未达到验收标准甲方不予审核进度款及进行工程结算)。
第十条工人工资的支办法
1、乙方保证工人进场时，严格按照劳动法的有关规定同每位工人签订劳务协议书，明确工人的薪资计酬标准和方式、工作部位和工作内容、工资的支时间和方式等，以保证工人权益。
2、乙方应在工人进场时将所有员工的基本信息报甲方备案(注明姓名、性别、年龄、籍贯、工种等)，年龄在16周岁以下和55周岁以上的人员不得进场，所有人员必须配合甲方在当地办理暂住手续，如提供虚假信息所引起的一切责任由乙方承担，与甲方无关。
3、乙方必须接受甲方对乙方施工人员的上班人数、工作部位以及上班考勤的监督并每天进行公示，乙方第二天根据公示情况提交详细的考勤，如乙方提供虚假考勤，甲方有权按所涉金额的10倍进行处罚，因此引起的责任由乙方承担。
4、甲方只负责按合同支乙方工程进度款，发放工人工资如有不足部分，由承包人自行负责解决。承包人必须按劳动法和劳务协议书的规定按时全额发放工人工资。
5、为了保证本合同的全面履行和不引发劳资纠纷，乙方收取工程款时，必须提供由工人签名的工资发放表，原件交由甲方备案；乙方领取的工程款必须优先用于发放工人工资。
6、如乙方未按时全额发放工人工资而出现工人罢工、闹事、上访时，乙方无条件进行协调并负责出资支拖欠的工人工资。施工现场如因劳资纠纷引发罢工、闹事、上访等事件，乙方同意按所涉金额的2倍进行处罚，并在当期进度款中扣除。由此产生的经济损失由乙方承担。
7、如发生劳资纠纷，乙方无能力及时处理，而乙方工人需甲方出面解决时，乙方同意根据实际出勤技工按100元/工日,中工按70元/天普工按50元/工日，管理人员工资按2500元/月标准结算退场，如造成甲方的经济损失乙方同意全部承担。
第十一条双方的责任
(一)甲方权责：
1、甲方向乙方提供施工图纸和每月、每周施工进度计划一份。
2、甲方应按施工进度及时向乙方提供工程进度所需的材料。
3、甲方应及时组织有关单位和人员对乙方施工的工程进行验收，但乙方应按现行施工验收规范的要求自检合格后，方可向甲方提出验收申请。否则，按200元/项/次进行罚款。
4、甲方根据施工现场的总体安排及乙方的实际表现，有权调整乙方的承包范围和工作内容。
5、甲方负责安排乙方施工人员住宿、就餐，就餐费用乙方自理，甲方有权监督乙方住宿场所的安全文明卫生，安全文明卫生达不到要求的每次罚款50元/间，作为甲方另安排人员清理的费用。若乙方工人严重违反甲方生活区管理规范，甲方有权对当事人作出清退出场的处罚。
6、为了避免浪费、降低成本，乙方必须把施工材料损耗控制在1%内，超出该范围的损耗，甲方有权对乙方按2000元/吨进行处罚，罚款在乙方承包款中扣除。
7、甲方有权对乙方操作人员的安全、质量、工期、文明施工落实情况及材料的进场和使用情况进行监督检查，并有权按以下标准进行处罚：
(1)不正确佩戴安全帽、不佩戴工作牌的，禁止进入施工现场；施工操作过程中不正确佩戴安全帽或不系安全带的，按50元/人/次罚款，罚款从乙方承包款中扣除。
(2)质量达不到合格标准的，甲方有权责令乙方无条件返工，造成的材料损失费由乙方承担，甲方在乙方承包款中扣除。
(3)由于乙方原因造成的安全隐患或事故(件)，所发生的一切费用和责任由乙方承担。
(4)由于乙方的原因没有达到甲方的进度要求，每拖延一天，罚款500元。
(5)文明施工达不到甲方要求(如没有工完场清、料净、材料码放不整齐)，甲方有权责令乙方在规定的期限内整改，直至达到甲方的要求；否则，甲方有权另行安排人员整改，所产生的费用由乙方承担，甲方在乙方承包款中扣除。
(二)乙方的权责：
1、乙方签订合同时，应缴纳履约保证金人民币元。乙方承诺：如未严格履行本合同对质量、进度、安全和劳资等约定义务，乙方同意保证金不返还，用于补偿甲方的损失，此保证金在乙方承包工程全部完成，并经项目部验收合格及乙方清所有员工工资后，甲方一次性退回给乙方。
2、尊重和服从建设、监理、施工单位及相关部门的监督与指挥，严格按国家现行建筑工程施工操作工艺、规程进行操作，质量必须符合验收规范以及相应标准。必须按照设计图纸以及甲方的要求进行施工。如因违反而引起工程返工全部由乙方自行负责。
3、为了全面履行本合同，乙方保证与每位工人在进场施工时签订劳务协议书，明确其薪资计酬标准以及支时间，同时提供班组员工登记表，报甲方备案并提交相片办理工作证。
4、乙方应按甲方通知的进场时间及时组织人员进场，施工进度满足甲方进度要求。
5、乙方应确保安全生产，严格遵守现行的安全操作规程、规范以及相应的安全管理制度。不得违章作业，严禁酒后作业，禁止盲目蛮干。若违反规定、制度等造成安全事故、人员伤亡、机器损坏，处以不低于壹仟元的罚款外，并追究相应的责任，情节严重者移交相关司法机关。班组长及时参加甲方的施工调度会议，积极配合甲方的各项工作(如上级检查)。
6、严格按砖砌体工程规范要求及质量验收标准施工，确保砖砌体工程符合规范要求。凡出现由于其他工种影响砖砌体工程的问题时，须马上向甲方施工员提出，以便及时解决，不得以此为由推卸责任。乙方必须服从甲方的检查，认真及时执行甲方整改方案。
7、乙方必须接受甲方对乙方施工人员上班考勤的监督，甲方对乙方工人作业情况每天进行公示。乙方劳动力必须满足甲方工期进度需要，由于队伍施工力量不足，未能及时完成甲方安排的各段落进度，造成工期推迟，甲方按延误工期1000元/日处罚，如乙方确无施工能力，甲方有权按300元每人每天的标准另行组织人员继续施工，所发生的全部费用在乙方承包费中扣除。
8、乙方须保证进场人员证件齐全(身份证、暂住证、上岗证等)，证件不全及不符合上岗作业条件者不得上岗，不经甲方同意不得带家属进场，若因手续不齐或提供虚假资料造成的责任和损失由乙方负全部责任。
9、保证队伍素质良好，人员身体健康，积极配合甲方维持文明工地建设，注意和保持工作与生活环境卫生，严格管理好队伍。
10、禁止任何人擅自动用甲方施工现场的任何机械设备和材料。1
1、由于乙方施工失误造成的返工损失由乙方负责。乙方人员如发生打架斗殴必须接受甲方及有关部门的解决，接受甲方每次不低于壹仟元的罚款，并承担相应的法律责任。由于乙方操作不当或操作失误所造成的安全事件(故)，均由乙方承担相应的经济和法律责任。1
2、乙方负责交前的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自行修复。如损坏其他工种的成品时按返工直接损失的3-5倍罚款。1
3、遵守甲方制定的宿舍管理规定，不得私自拉线用电烧水做饭和在宿舍内私设食堂，违者没收炊具，并罚款承包人200元/次。节约用水用电，超额使用的水电费由乙方自行承担。1
4、借用甲方的安全帽、工具等，乙方使用后及时交还给甲方，如有损坏或丢失，乙方照价赔偿。1
5、乙方同意由甲方统一为其班组人员办理雇主责任险或工伤保险，按每人每月十八元的标准从乙方工程款中扣除。如发生工伤事故，具体理赔办法以保险公司的处理决定为准甲方不再另行处理。保险赔偿金额不足弥补损失的，由乙方负责补齐。1
6、工卡由甲方统一发放，费用5元/张在乙方承包费中统一扣除。1
7、各种罚款，张榜公布有效，送财务部扣除。如有异议，乙方必须三天内书面向公司申请复核，否则，视为认可。1
8、乙方对必须遵守社会治安、法律法规，不得在施工现场生活范围内打架、斗殴、聚众闹事、参与赌博，否则将按照施工现场管理制度进行处罚，情节严重者应移交相关司法机关。
第十二条其它约定
1、因业主、甲方及气候的原因造成的返工，乙方应无条件配合，所造成的损失由甲方承担。
2、乙方进场后，甲方可暂时安排乙方相应的工程量进行施工，甲方根据乙方的施工质量、进度、安全文明施工等情况有权调整乙方的工作范围，乙方应无条件执行。
3、由于甲方的原因工期拖延不超过24小时的，乙方应积极配合甲方赶上进度要求；由于业主或设计的原因造成的工期拖延，甲、乙双方均应无条件配合，并赶上总体工期要求。
4、乙方应无条件协助甲方做好各项检查验收工作，若由于乙方的原因造成处罚的，按本合同的有关条款执行。
5、乙方的所有材料、工具、日常用品，由乙方自行保管。甲方提供给乙方的材料、工具如在乙方施工期间内发生丢失，由乙方承担并按其原价的2倍赔偿。
6、乙方进场的施工人员必须遵守甲方制定的各项规章制度。
7、乙方须在进场3天内向甲方提供所有进场人员的下列材料：花名册、身份证复印件、劳务协议书、上岗证等资质证书复印件、一张一寸照片等。
8、乙方进场一个月内，在施工质量、工期、安全、文明施工方面，有两项达不到甲方要求或一项经甲方多次责令整改仍不到要求的，甲方有权将乙方清退出场；并在乙方被清退出场一年后办理结算手续，并扣除结算承包款的50%用于弥补甲方的损失。
9、本协议生效后，任何一方不得单方面终止协议，否则，由违约方按本合同约定的合同保证金金额向对方支违约金。
第十三条合同履行中发生的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，甲、乙双方一致同意向合同签订地人民法院起诉。
第十四条本协议未尽事宜，可由双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条合同解除与终止
1、在执行本合同过程中发生总包合同终止，甲方应通知乙方终止合同。乙方接到通知后，应尽快撤离现场，甲方应支乙方已完工程的劳务报酬(按
第七条、
第八条的约定)。
2、合同无法履行，或因一方违约，无条件履行合同时，本合同双方可以解除合同。
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料及设备的保护、移交工作，并按甲方要求撤出施工现场。造成解除合同的过错方，应赔偿给对方造成的损失。
4、乙方完成约定的全部工作，经甲方验收达到约定要求，甲、乙双方完成工程和财务决算并清款后，本合同即告终止。
第十六条劳务协议书、员工授权委托书和承诺书等为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十七条本合同一式叁份，甲方持两份，乙方持一份，甲、乙双方代表盖章签字之日起生效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：日期：____年月日日期：____年月日员工授权委托书项目部砖砌体工程承包合同的内容我们完全知晓和认可，本人自愿接受砖砌体工程承包合同中“乙方”的全部权利和义务，全面遵守和履行合同。现全权委托同志与贵部签定劳务承包合同及办理相关手续，并负责现场施工管理、完工结算，以及委托直接在贵部领取员工生活费和凭员工签字的员工工资发放表，代领和发放工人工资等各项工作。特此委托委托人：_年月日承诺书1服从管理，如违反规定愿按相关规定接受处罚；2乙方同意接受委托并履行合同规定的各项义务并同意用本人名下财产担保；3保证及时、足额发放工人工资，不发生任何劳资纠纷，如发生按本合同相关约定处理；4保证足够的人力满足甲方进度和质量要求，否则，甲方有权减少承包范围并取消乙方5%驻场管理费；5甲方按合同支承包费后，乙方不能正常全部发放工人工资而需甲方帮助安排资金解决时，甲方有权取消本合同约定的12%综合补助费；乙方代表签名：日期：____年月日
砌砖劳务合同样本22
在施工实施过程中,除了施工总承包企业与建设单位以外,施工总承包企业与劳务分包企业的关系最为亲密,那么对 砌砖劳务分包合同你了解多少呢?以下是在.我为大家整理的砌砖劳务分包合同.，感谢您的观赏。 砌砖劳务分包合同.一 发包方：(以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照 、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循公平自愿、公正和诚恳守信的原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建(瓦工)部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：
一、工程地点：湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园
二、工程名称：湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程
三、承包形式：包人工费
四、承包范围：在图纸中-0.3以下全部砌砖部分
五、承包价格：估计60000块标准水泥砖砌筑(含和灰、运砖、计临时脚手架铺设)。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0.15元/块，实做实收。
六、付款方式：工程完工后三天之内付清全部款项。
七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损由乙方全权负责，并做好节约。
八、工程工期：到0.00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。
九、平安生产、文明施工 乙方须做好平安管理和配合甲方的平安管理检查，严格按现行国家有关平安生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必需戴平安帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发觉每人每次罚款50-100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发觉每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地公安部门处理。
十、解决争议方法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。 甲方：经办人：责任人： 乙方：经办人：责任人： 年 月 日 砌砖劳务分包合同.二 甲方; (简称甲方) 乙方; (简称乙方) 依据劳动 、建筑法及其它有关法律，行政法规，遵
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包范围内容：砌砖工程
二、承包单价
(1)砌砖承包单价为 元/页(以实际砌砖的建筑物计算为
三、 施工质量要求 1填充墙砌筑质量必需符合设计及规范要求，砌体的垂直度、平
2、粘土砖必在砌筑前一天浇水潮湿，一般以水浸入砖四边
3、墙体预留件的位置，数量、间距均应按项目部技术员要求留置，不得错放、漏放。
五、付款方式
(1)甲方按乙方完成实际工程量,经甲方验收工程质量合格后45天内付清劳务费用。
六、平安要求;
(1)乙方在工地现场内必需服从甲方平安管理及规定，不违章作业，在施工过程中造成平安事故由乙方负责。
(2)乙方应加强对作业人员的平安管理和训练，随时留意工人的心情和身体状况，不宜上班的必需休息，如有此种状况造成的一切损失由乙方负责。 本合同未尽事宜，双方可依据具体状况签定补充协议。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 日 日 砌砖劳务分包合同.三 甲方： 乙方： 经甲乙双方协议依据中华人民共和国劳动法及 和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：
一、 承包方式： 按砌砖方量承包。
二、 建筑面积： 按墙体实砌的墙面方量结算。
三、 砌体工作内容： 包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的全部砌体总包干价为 元/每方，一次性包死，中途不做任何调整。假如乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。
四、 工程质量： 严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发觉有铺张材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量缘由造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。 砌体之前地面应按要求湿水，冲洗洁净，如发觉一次扣贰佰元。
五、 文明施工： 1)、乙方进场人员必需严格执行甲方有关规定。 2)、每层的砌体完工后应做到工完料清。 3)、工地现场严格进行打架斗殴。 4)、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。
六、付款方式： 每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面方量承包干价的60%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下30%待中间验收合格后付清。
七、 本工程质量要求为合格工程。
八、 工期： 自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，工期以甲方要求为主。
九、 平安生产: 乙方施工人员必需严格根据平安生产条例施工，如因乙方缘由发生平安事，则一切责任由乙方自己担当。
十、 甲方权利与义务： 1)、供应乙方工人的生活用水用电。 2)、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。 3)、对不遵守公司、项目部及有关部门的平安规章制度的有权进行罚款并开除当事人。 4)、对有意铺张材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。 5)、对有关部门要求整改的部位，乙方必需整改合格。
十一、乙方权利与义务 1)、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。 2)、自备平安帽、平安带、雨衣及劳保用品。
十二、未尽事项经甲、乙双方另行协商，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。
十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。 甲方：代表人签字:日期： 日 乙方： 代表人签字：日期： 年 日 月
砌砖劳务合同样本23
砌砖劳务分包合同甲方：乙方：日期：砌砖劳务分包合同用户指南：该协议资料适用于通过合同的订立和履行所要达到的最终目标，并且明确双方的权利和义务，便于保护当事人的正当利益，实现有效地约束当事人的行为，保证利益方（集体或个人）的合法权益不受损害。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。甲方;（简称“甲方”）乙方;（简称“乙方”）依据劳动合同法、建筑法及其它有关法律，行政法规，遵
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包范围内容：砌砖工程
二、承包单价
(1)砌砖承包单价为元/页（以实际砌砖的建筑物计算为三、施工质量要求1填充墙砌筑质量必须符合设计及规范要求，砌体的垂直度、平
2、粘土砖必在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边
3、墙体预留件的位置，数量、间距均应按项目部技术员要求留置，不得错放、漏放。
五、付款方式
(1)甲方按乙方完成实际工程量,经甲方验收工程质量合格后45天内付清劳务费用。
六、安全要求;
(1)乙方在工地现场内必须服从甲方安全管理及规定，不违章作业，在施工过程中造成安全事故由乙方负责。
(2)乙方应加强对作业人员的安全管理和教育，随时注意工人的情绪和身体状况，不宜上班的必须休息，如有此种情况造成的一切损失由乙方负责。本合同未尽事宜，双方可根据具体情况签定补充协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：日日/
砌砖劳务合同样本24
砖砌围墙施工合同甲方：乙方：甲方将_现场围墙工程承包给乙方施工，为了明确双方权利与义务，特订立以下合同。
一、工程概况及造价
1、工程名称：_项目现场围墙工程：
(1)、砖砌体围墙工程：围墙长度92米，具体做法：2皮500mm、2皮370mm,基础埋深0.8米，出地面墙厚240mm，围墙高出地面
2.5米，根据现场围墙总长计算，需要增加2个柱，围墙柱出地面
2.6米，外面水泥砂浆粉刷，在围墙上安装布质宣传栏，宣传栏上字画达到甲方要求。
(2)、大门：具体做法：4040镀锌方管，彩钢瓦蒙面、
1.38平方米。
(3)、中心路施工：具体做法：道渣回填机械整平、压实厚度0.8米，宽7米，长60米
2、工程造价：砖砌围墙（包括宣传栏）按300大门按350中心路施工单价按55算（包工包料）：初步定为5万元整（最终按实计算）。
3、付款方式：施工人员进场，甲方付总造成价的20%，乙方工程结束，经过甲方验收合格后，甲方付总造价的75%，余款自验收合格之日起六个月内付清。
二、工程期限：为一个月，即从年月日至年月日。
三、工程质量标准：不得选用劣质材料，工程质量符合现行国家法律、法规、技术标准。
四、工程质量保修期限为六个月。
五、双方权利与义务
1、甲方在不影响乙方作业的情况下，有权对乙方的作业进程和质量进行检查监督。
2、甲方在乙方施工过程中，如发现乙方不按约定使用材料或施工质量不符合要求，有权要求乙方无偿返工。
3、乙方自备材料，并自行对材料负责看管，如造成被盗或遗失与甲方无关。
4、乙方应在约定的工程期限内按质量完成工程，如期交甲方验收。
5、乙方负责安全施工作业，如发生安全意外，一切后果由乙方承担，与甲方无关。
6、乙方对工程负有隐蔽质量瑕疵担保义务。
7、甲方在质量保修期内，如发生质量问题，乙方无偿予以修复，一切费用由乙方承担，因乙方施工造成的损失问题，由乙方负责。
六、违约责任：
1、甲方如不按期付款，造成工程延期，则每延迟一天支付500元违约金。
2、乙方不按期完工或完工后工程质量通不过甲方验收，则按每延迟一天支付500元违约金，直至通过甲方验收为止。
八、本合同未尽事宜，双方可协商解决。
九、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，双方各执一份。甲方（签章）：乙方（签章）：20__年5月日
砌砖劳务合同样本25
发包方：（下称甲方）承包方：（下称乙方）现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就兰州XX的砖砌体施工达成如下协议
一、工程名称
二、工程地点
三、本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。
四、承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方所有砖体砌筑，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边装模，捣砼等。不仅限于以上内容的所有工作在内，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。
五、现场施工要求，及材料机械设备配置
1、甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内）
2、甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作
3、因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。
4、在施工过程中，乙方要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下
砌砖劳务合同样本26
甲方：________________乙方：________________住址：________________
身份证号码：________________
甲方承建的________________物流商业中心工程，经协商甲方同意将该工程的砖砌体工程劳务分包给乙方施工，并就有关事宜达成如下协议：
一、工程概况：
框架结构，层数：四层，总高度：________米，建筑面积约________平方米。
二、工程地址：
________县________镇________大道
三、承包形式：
1、本工程中的砌体，二次构造砼劳务工程，以分项包干的形式承包给乙方。
2、低值易耗品：斗车、铲子、灰盒、灰桶、________、电线、胶水管、广线，加班需要的照明及个人安全防护用品等由乙方自负包干。
四、承包工作内容及劳务承包单价：
1、工作内容：
(1)、施工图以内所有砖砌体，包括主体构造，零星砌体等所有内容;
(2)、根据主控线放(弹)砌体线;
(3)、现场所有二次构造砼浇筑(包括止水带、压顶、构造柱、圈梁，零星等;
(4)、现场的砌体所需砂浆，二次构造砼的自拌，搅拌机由甲方提供，乙方负责机操人员安排，人员必须持证上岗且到项目部登记记录，经检查合格后方可上岗，乙方负责机器日常保养，大件损坏由甲方负责修理，其余小件均由乙方负责。如乙方无专业机操人员，甲方将另行安排，其机操人员工资由乙方负责;
(5)、本班组所需脚手架均由班组自己负责搭拆，并将拆除的脚手架材料堆放到项目部指定地点，所搭架体必须满足安全需要，严禁搭设单排脚手架;
以上工作内容均需按照设计图纸及现行规范，同时按项目部的具体要求进行施工。
2、承包方式：采取承包范围内的工程施工劳务、施工机具费，承包范围内工作劳务费，抢工费及辅料费、民工的社会________费，暂住证费用，交通费、防暑降温费、烤火费及相关管理费用，按双方约定固定单价包干承包方式。
3、承包单价：
4、材料损耗：由甲方管理人员确定(必须达到甲方要求，如超过甲方要求甲方按超出部分价值从月包费中扣除)。
5、计量方式：计算规则有双方约定的按约定执行，无约定的按现行计算定额及图纸执行。
6、付款方式：每月________日计量，次月________日按计量的75%~80%支付乙方，余款在主体验收后三个月内付清。
五、工期要求
1、按项目工期进度要求进行;
2、乙方根据整体工期要求及工程进度情况，配合项目部进行工期调整;
3、甲方确定的工期月计划、周计划作为本协议附件，乙方必须遵照执行;
4、乙方必须按甲方的工期计划，组织与本工程相应的管理人员及技术操作工人，确保工期，不得延误。若因乙方原因影响其它工种及班组的施工，使整个工期计划不能按时完成，造成工期拖延，按500元/天进行处罚，此款项将在工程结算款中扣除。
5、因乙方原因工期延误造成现场塔吊、龙门架拆除延误，由乙方向甲方赔偿造成的设备租赁费。
6、如乙方劳动力不足，达不到工期要求，甲方口头或书面通知了还未增加人员，甲方有权另请人员协助施工，其产生的费用在乙方总款中扣除。
六、质量要求：
1、乙方在施工过程中除按照国家现行规范、规程、标准进行施工外，同时还要严格按照业主、甲方项目部的质量目标和要求施工;
2、以“精品工程”、“创杯工程”、“用户满意工程”为质量目标;
3、乙方必须配备与本工程相应的专职质检员，负责现场的质量检查工作，配合甲方质检人员收集整理相关的技术质量档案。
4、乙方必须严格工程质量管理，做到勤检查，勤整改，如甲方发现乙方工程质量问题，由甲方现场管理人员口头及书面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一个工作日内必须整改完备，如乙方超出规定的时效，即不返工又不整改，甲方将视其情节给予乙方100~500元的处罚，并承担由此返工造成的全部工时及材料费。
5、乙方必须遵守执行甲方项目部制定的《质量管理实施细则》并以细则作为合同的附件。
6、如乙方不服从甲方的管理，违章指挥，违章作业造成的重大工程质量事故，除负责本次事故所造成的一切经济损失外，还要给予1000~5000元罚款，情节严重的要追究当事人及责任人的相关责任，构成犯罪的将追究其刑事责任。
7、由于乙方造成的一切返工和维修费用(包括人工费、材料费、违约金及返工费等一切费用)均由乙方承担，方单结算时在乙方工程款中扣除;
8、本工程质量等级为“优良”工程。
七、安全生产要求及安全责任：
1、安全学习及交底：乙方在甲方工程期间必须学习安全生产相关的法律、法规及项目部制定的各项安全管理规章制度。做到上岗前的安全培训学习及安全教育和安全交底工作，严禁使用未成年人，操作工人不得使用50周岁以上的人。
2、安全检查：严格执行项目部制定的各项安全检查制度，真正做到自检、互检、交叉检查。做到小检有记录，大检有报告。在检查中发现安全隐患应及时处理、及时整改消除事故隐患。随时接受和配合项目部、业主单位及上级主管部门的各项安全检查工作。
3、专职安全员的配备及职责：乙方必须配备以本工程相应的1名专职安全员负责本工程的安全教育、安全交底、安全检查工作，并协助甲方安全管理人员作好安全技术档案的收集、整理及归档工作，对本班组的安全生产负责。
4、严禁违章指挥，违章作业：正确使用和佩戴个人防护用品，严禁酒后上班，严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全绳、安全带及其它个人防护用品由乙方自负。
5、安全防范：乙方要认真搞好安全防范措施管理，必须严格遵守执行项目部、业主单位、地方各级政府制定的各项安全规章制度及相关的法律、法规。
甲方：________________
乙方：________________
时间：________________
砌砖劳务合同样本27
砌砖劳务分包合同甲方：_乙方：_日期：_砌砖劳务分包合同甲方;(简称“甲方”)乙方;(简称“乙方”)依据劳动、建筑法及其它有关法律，行政法规，遵
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包范围内容：砌砖工程
二、承包单价
（1）砌砖承包单价为(以实际砌砖的建筑物计算为三、施工质量要求1填充墙砌筑质量必须符合设计及规范要求，砌体的垂直度、平
2、粘土砖必在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边
3、墙体预留件的位置，数量、间距均应按项目部技术员要求留置，不得错放、漏放。
五、付款方式
（1）甲方按乙方完成实际工程量,经甲方验收工程质量合格后45天内付清劳务费用。
六、安全要求;
（1）乙方在工地现场内必须服从甲方安全管理及规定，不违章作业，在施工过程中造成安全事故由乙方负责。
(2)乙方应加强对作业人员的安全管理和教育，随时注意工人的情绪和身体状况，不宜上班的必须休息，如有此种情况造成的一切损失由乙方负责。本合同未尽事宜，双方可根据具体情况签定补充协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：日日
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
一次下载，永久使用
一键登录 即可下载
未注册用户验证手机号码自动注册
一次下载，永久使用
| 合同名称 | 订单金额 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 砌砖劳务合同样本（实用29篇） | 9.90元 | .docx |
微信扫码支付 ¥9.90
需支付 ¥9.90
去付款已购买当前文档，请直接下载
