购销合同热门（模板14篇）

购销合同热门1

甲方（供方）：________________________

乙方（需方）：________________________

经

甲、乙双方友好协商，依平等互利、诚信的原则，特订立本购销合同，由甲、乙双方共同遵照执行：

一、方向甲方定购下列货物，货品名称数量及规格如下：

货品名称规格单价数量金 额返利额备注 总金额￥ 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

（大写）

二、订货方式：以传真方式有效。

三、交货时间：经甲、乙双方协商甲方发货时间为__________年_____月_____日。（因第三方及不可抗力因素而造成的延期，甲方不承担责任）

四、交货方式：甲方负责将货物发往乙方所在城市，乙方自提货。

五、付款方式：乙方应自签定合同___________日内预付货款的30%到甲方的账户（详见第十四条）作为定金。甲方财务确认收到剩余______%的货款后通知货运公司放货。（返利额的执行见返利制度）

六、返利制度选择_______、本次返利_______、本月返利_______、销售奖励_______________。

七、费用分担：甲方承担单次单向由甲方运往乙方所在地市的运费，自提、中转费用由乙方承担。其它费用由双方友好协商解决。

八、运输方式：___________________________________________________________

九、乙方应在收到货品后及时验收，如有数量、质量等问题，应在收到货品后（以乙方在货运单上签属的收货日期为准）三天内以传真方式向甲方提出。

十、售后服务：

1．甲方有义务提供____%的备用机给乙方，但备用机（或样机）的货款乙方必须在下批订单中付于甲方，或者___天内返还到甲方

2．属于甲方产品质量问题造成的，自购机之日_____个月保换，_____年内有限保修。

3．返修商

购销合同热门2

购销合同（八）

合同编号：_____________

供方 ：___________________________

签订日期：________________________

签证编号：________________________

需方：____________________________

经充分协商，签订本合同，共同信守。

一、品名、规格、数量、金额、交货日期

品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 交（提）货日期 超欠

幅度%______________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 货款共计人民币：（大写）

二、质量技术标准：____________________________________________________

三、原材料供应办法：__________________________________________________

四、交（提）货办法，运输方式及地点：__________________________________

五、质量检验及验收办法：______________________________________________

六、包装要求及费用负担：______________________________________________

七、结算方式及期限：__________________________________________________

八、其它：____________________________________________________________

九、供方经济责任

（1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合同规定，需方同意收货的，按质论价；需方不同意收货的，供方应负责包修，包换，包退，并承担因而造成的损失。

（2）未按合同规定的数量交货，少交而需方仍需要的，应照数补交；不需要的，可以退货，并承担损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值____________的罚金。

（3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，并承担因而支付的费用和损失；需方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的应予赔偿损失。

（4）未按合同规定时间交货，每延期一天，应偿付需方以延期交货部份货款总值千分之一的罚金。

（5）不符合同规定的产品，在需方代保管期内应偿付需方实际支付的保管，保养费。

（6）产品错发到货地点或接货人，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，还应承担因而多付的运杂费和延期交货的损失。

（7）其它：____________________________________________________________

十、需方经济责任

（1）变更产品品种，质量或包装的规格，给供方造成损失时，应偿付供方实际损失。

（2）中途退货，偿付供方以退货部份货款总值_______________的罚金。

（3）自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部份货款总值千分之一的罚金并承担实际支付的保管，保养费。

（4）未按合同规定时间和要求提供原材料，技术资料，包装物的，除交货日期得以顺延外，每日应偿付供方顺延交货产品总值千分之一的罚金。

（5）未按合同规定日期付款，每延期一天，应偿付供方以延期付款总额千分之一的罚金。

（6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货，应承担因而造成的损失和运输部门的罚金。

（7）错填到货地点或接货人，应承担因此造成的损失。

（8）其它：___________________________________________________________

十一、供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同的，经双方协商和签证机关查实证明，可免予承担经济责任。

十二、其它未尽事项，由双方协商另订附件。

十三、本合同一式________份，自工商行政管理机关签证之日起生效。有效期到______年______月______日。

供 方 代表人 需 方 代表人 地 址 电 话 地 址 电 话 开户银行 帐 号 开户银行 帐 号 供方业务主

管部门意见

年 月 日 需方业务主

管部门意见

年 月 日 签证机关

年 月 日

______省______市工商行政管理局制订

购销合同热门3

购销合同（四）

（ ）购字：__________

签订日期：________年____月____日

签订地点：______________________

需方：__________

代表：____________

电话：__________

供方：__________

代表：____________

电话：__________

经双方协商，签订本合同并严肃地履行。

品 名 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注

货款共计人民币（大写）：

1．交货期限和地址：__________________________________________________

2．质量标准：________________________________________________________

3．包装及费用负担：__________________________________________________

4．交货方式及费用负担：______________________________________________

5．副次品率及处理：__________________________________________________

6．数量超差幅度：____________________________________________________

7．验收方式：________________________________________________________

8．结算方式：________________________________________________________

9．违约罚则：按《民法典》及其它相关规定执行。

10．争议解决办法：___________________________________________________

11．附则：___________________________________________________________本合同另附件________张，本合同一式______份，双方各执正本一份。

有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

供方：

代表：

地址：

电话：

开户银行：

帐号： 需方：

代表：

地址：

电话：

开户银行：

帐号：

购销合同热门4

1992年1月14日，杭*富阳洗涤机械厂(下称富*厂)与仙居县中医院(下称中医院)签订了一份工业洗涤机械设备的购销合同。合同规定，富*厂向中医院提供FX30型洗衣机和FX20型脱水机各一台，总计货款11500元，运费由供方承担，货到验收后付清货款。合同还对产品质量作了规定。同月29日，富*厂将货送到中医院。经中医院验收，发现产品质量不合格，拒绝收货。经双方协商达成一致，产品作降价处理，两台设备以6500元卖给中医院。

当日，中医院向富*厂付款6500元，从此，钱货两清，合同履行完毕。 令中医院做梦也没想到，1994年6月24日,中医院收到富阳市人民法院送达的富*厂告中医院的诉状副本和应诉通知书及开庭传票。富*厂把中医院告到富阳市人民法院，要中医院偿付余欠货款5000元、运费100元、按日万分之五计付违约金，并承担诉讼费用。中医院认为，当时因富*厂的两台设备出现锈迹，产品质量不合格，双方讲好降价处理，以6500元成交，钱货两清，并没有欠富*厂货款和运费。事实清楚，真理在手，相信富阳市法院会作出公正判决，所以没有请律师。结果出于中医院的意料，富阳人民法院作出(1994)富金经初字第23号民事判决，认定中医院收货调试正常后未将货款如数支付给富*厂，违反了合同的规定，应承担违约责任。

据此，判决中医院给付富*厂货款5000元和运费100元及逾期付款违约金(自1992年1月19日起至支付日止，按日万分之五计算)。案件受理费由中医院负担。中医院完全败诉。 中医院对富阳市法院的判决表示不服，决心无论官司打到哪里，一定要讨回公道。中医院聘请应*峰律师担任其二审诉讼代理人，向杭州市中级人民法院提起上诉。应*峰律师接受委托后，到杭州中院查阅了案卷材料。在杭州中院的庭审中，应*峰律师提出应撤销原判、驳回富*厂的诉讼请求的代理意见：

一、被上诉人富*厂的诉讼请求已超过诉讼时效，且没有中止、中断、延长诉讼时效的事由，应予驳回。从1992年1月29日上诉人收货付款至1994年6月24日的近二年半时间里，被上诉人富*厂从未向中医院提出异议、从未向中医院催讨过货款,其请求早已超过法律规定的二年诉讼时效期间，不应受司法保护。被上诉人富*厂辩称多次上门催讨过，缺乏证据。原判没有驳回富*厂超过诉讼时效的诉讼请求，于法不符，应予撤销。

二、原判违反了双方当事人签订的购销合同的规定，竟判决中医院给付富*厂运费100元，于法不符，应予撤销。原审法院一边认定富*厂与中医院所签订的合同符合国家法律规定、为有效合同，一边又违背合同中“运费由供方承担”的规定，判决运费由需方中医院承担。《民法典》第六条规定，经济合同依法成立，即具有法律约束力，受国家法律保护。富阳法院的判决明显与这一法律规定相违背。

三、富阳法院程序违法。根据《民事诉讼法》第二十四条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

本案原审被告中医院的住所地是仙居，合同履行地也是仙居(因富*厂送货到仙居)，因此，本案应由仙居县人民法院管辖，富阳法院无权管辖。富阳法院对本案行使了管辖权，显属程序违法。 1995年1月12日，杭州市中级人民法院作出(1994)杭经终字第462号民事判决，认定双方签订的购销合同，内容合法，权利义务明确。富*厂事隔二年半时间才提起诉讼，缺乏在此期间催讨欠款的事实依据，已超过诉讼时效，且无中止、中断、延长事由。故中医院的上诉理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国民事诉法》第一百五十三条第一款第(三)项、《中华人民共和国民法典》第一百三十五条之规定，判决如下：

一、撤销富阳人民法院(1994)富金经初字第23号民事判决;

二、驳回杭*富阳洗涤机械厂的诉讼请求。 一、二审案件受理费各215元，由杭*富阳洗涤机械厂负担。 本判决为终审判决。

购销合同热门5

买卖合同

订立合同双方：

供方：＿＿＿＿＿＿

需方：＿＿＿＿＿＿

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条商品名称、种类、规格、单位、数量

│品名│种类│规格│单位│数量│备注│

第二条商品质量标准

商品质量标准可选择下列第＿＿项作标准：

１．附商品样本，作为合同附件。

２．商品质量，按照＿＿＿＿标准执行。（副品不得超过＿＿％）。

３．商品质量由双方议定。

第三条商品单价及合同总金额

１．商品定价，供需双方同意按＿＿＿＿定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

２．单价和合同总金额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第四条包装方式及包装品处理＿＿＿＿＿＿＿。

（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

第五条交货方式

１．交货时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

２．交货地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

３．运输方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第六条验收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。）

第七条预付货款

（根据不同商品，决定是否预付货款及金额。）

第八条付款日期及结算方式＿＿＿＿＿＿＿。

第九条运输及保险＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）

第十条运输费用负担＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十一条违约责任

１．需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价＿＿％的违约金。

２．供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值＿＿％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值＿＿％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

３．供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

４．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十三条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请＿＿＿仲裁机构仲裁的解决）

第十四条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

需方：＿＿＿＿＿（盖章）供方：＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人：＿＿＿＿（盖章）

开户银行及帐号：＿＿＿＿＿＿＿开户银行及帐号：＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

购销合同热门6

供方：__________________________________

地址：__________________________________

邮码：__________________电话：_________

法定代表人：____________职务：_________

需方：__________________________________

地址：__________________________________

邮码：__________________电话：_________

法定代表人：____________职务：_________

为保护供需双方的合法权益，根据《民法典》，经协商一致同意签订本合同。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量

品名规格、型号、牌号、商标产地或厂家质量标准包装要求计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量备注执行记录

合计人民币(大写)

二、供方对质量负责的条件和期限：______________________________________

三、交(提)货方式及地点：______________________________________________

四、运输方式到达站(港)及收货单位：____________________________________

五、运输费用负担：____________________________________________________

六、合理损耗计算及负担：______________________________________________

七、包装费用负担：____________________________________________________

八、验收方法及提出异议的期限：________________________________________

九、结算方式及期限：__________________________________________________

十、违约责任：________________________________________________________

十一、合同附件：______________________________________________________

十二、其他约定事项

1.合同正本一式两份，双方各执一份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自________年____月____日至________年____月____日。

供方(盖章)：____________

法定代表人：____________

委托代理人：____________

开户银行：______________

帐号：__________________

需方(盖章)：____________

法定代表人：____________

委托代理人：____________

开户银行：______________

帐号：__________________

购销合同热门7

供方：

需方：

经过招标程序，需方确定供方为________混凝土有限公司生产用砂的供用商。供需双方就砂购销事宜达成以下合同条款，以资共同信守。

第一条材料名称、单价

1、材料名称：原砂

2、单价：

注明：

1、供方必须具备全面履行本合同的供货能力，供货期至年

月底，具体供货时间及供量均以需方向供方发出的通知为准。

2、上述单价指含上车费、运费、卸车费、税费在内的每吨到场价。

第二条质量与验收标准

1、砂的各项指标必须符合GB/T14684-20xx国家标准有关规定，细度模数应在2.5~3.0之间(0.630累计筛余在45%以上)、含泥量≤2.0%、泥块含量≤1.0%、4,75mm以上颗粒≤10%。需方将进行抽查，如抽查不合格，供方必须将该批材料无条件清除出场，且承担由此造成的所有经济损失。

2、供方送货到需方指定地点。经需方过磅验收，以开具的过磅单为结算依据，按实际测得的含水率扣除吨位。

第三条交货方式、地点

1、本合同采用按计划通知供方分批送货的采购方式。合同生效后，需方于供方供货前一日内向供方发出通知。

2、供方必须及时按计划要求送货至需方指定的位置，在送、卸货过程中发生的一切风险均由供方自负。

3、供方供货车辆进出需方场区必须遵守有关制度，服从需方有关人员的统一指挥。需方给予供货车辆一定的方便，尽可能做到安排及时卸货。

4、供方在交付砂的同时提交相关资料。

第四条价款结算与支付方式

1、本合同签定时，供方垫资给需方材料款人民币作为合同履约保证金。

2、供方每月____日前应与需方财务进行上一月所进黄砂对账，双方确认数量，以此作为结算凭证。

3、付款方式：_____________________________________________。4、本合同解除后，需方一年内无息结算返还履约金。每月需要付履约金___。

5、需方采用转帐支票或的形式支付货款，供方必须提供税务部门认可的正式发票。

第五条违约责任

1、本合同生效后，供方不依约履行合同或单方终止合同或其自身原因造成需方损失，视为供方违约。供方应承担因此给需方造成的一切损失，并终止合同。

2、供方应按需方通知要求的质量和数量及时供货，如果不能满足需方生产需要，给需方造成的负面影响和一切经济损失，由供方负责赔偿，并终止合同。

3、供方提供给需方的货物，需方每检验一次不合格，供方必须将该批材料无条件清除出场，且承担由此造成的所有经济损失。在合同履行过程中，如材料市场价格连续____日出现涨或跌，双方应协商进行相应调整，除此之外双方均不得以任何理由调整价格。

4、需方没有按本合同约定及时付款，供方有权停止供货。

第六条其它约定

1、如遇人力不可抗拒的自然灾害或特殊情况，由双方协商另行解决。合同履行过程中如发生纠纷，双方应平等友好协商解决。如不能协商解决的，任何一方可向货物送达地的人民法院起诉。

第七条本合同一式叁份，供方执壹份，需方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

供方：(盖章)需方：(盖章)

签约代表：签约代表：

签约时间：签约时间：

购销合同热门8

甲方：____________________

乙方：____________________

甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法：

预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。四、交房时间：

甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费。

六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修。

七、违约责任：

1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。

十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。

十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。

十三、本合同附件：

1.房屋平面位置及占用土地范围图

2.________渡假村别墅暂行管理方法

甲方：乙方：

代表：代表：

地址及电话：地址及电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

____年____月____日____年____月____日

购销合同热门9

买方：__________________(以下简称买方)

卖方：__________________(以下简称卖方)

第一条产品及价款

第二条供货时间

从______年______月______日起至__________________止。

第三条运输、交通及收货

1、交货方式：所有货物由卖方送往双方共同约定的交货地点，卖方只负责从至____________之间的运输费用。

2、交货地点：

3、货物交与买方之前，由卖方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，买方有权拒收，因此造成的损失，由卖方自行承担。达到收货要求的，买方应及时对货物进行签收。

第三条支付及结算方式

1、支付方式：□现金支付□银行转账

2、结算方式：货到海拉尔货站后进行清点验收后，结清余款

第四条违约负责卖方应负的责任

1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，买方同意利用者，按质论价。不用利用的，卖方应负责包退、包换。

2、卖方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，买方如需要，应照数补交。如买方需要而卖方不能交货，则卖方应付绘买方不能交货部分货款总值的的罚金。

买方应负的责任

1、卖方供货无误的前提下，如买方中途退货或使用其他同类产品，买方应赔偿本合同金额给卖方作为违约金。

2、对已到达约定交货地点的货物，如发生非卖方原因的买方拒绝接货或退货，买方应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。

3、在卖方交货准时的前提下，买方如未按规定日期向卖方付款，每延期一天，应按延期付款总额的计算付给卖方，作为延期罚金。

第五条合同的调整

1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

2、如买方须变改产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前天与卖方协商解决。

3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如卖方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。

第六条不可抗力

任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同，应及时向对方同志不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第七条争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条本合同生效与终止

本合同自双方签章之日起生效，到卖方将全部订货送齐经买方验收无误，并按本合同规定将货款结清以后终止。

第九条其他约定事项

第十条本合同一式______份，由甲、乙双方各执______份。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理

买方(公章)：_______________卖方(公章)：_______________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年__________月____日_________年_________月____日

购销合同热门10

购销合同甲方：_____ _________乙 方：根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，在平等互利的原则下，甲乙双方达成如下合作协议：甲方向乙方订购产品的名称、型号、配置要求、数量、单价及合同金额如下：品名及型号规格、配置要求数量单价(元)合计金额(元))合计(小写)：(￥：.00)合计(大写)：合同总价包括：产品购置费、运输费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用；

二、 基本条款：

1.交货地点：；交货时间：合同签订之日起_____个 工作日内提货方式：送货上门

2.运输费用：______乙 方承担；

3.质量保证：①、②、4．付款方式：①、合同签订之日起_____个 工作日内，乙方向甲方缴纳合同总价%的履约保证金，计人民币仟佰拾 元整(￥.00)，产品验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期到期后无维护质量问题 个工作日内原额无息返还。②、产品到货，安装调试完毕，经甲方验收合格后_____个工作日 之内，甲方一次性向乙方支付全部合同总价款计人民币万仟佰拾元整(￥.00)；

三、 质保期：从产品验收合格之日起，乙方提供为期年的产品质保期，在此期间若出现任何质量问题，实行包修、包换、包退，直至符合产品质量要求，由此所产生的一切费用由乙方承担；质保期外乙方为甲方提供良好的技术服务，材料费由方承担。

四、 售后服务：

1、 产品送达甲方指定地点后，乙方派人上门进行技术培训和提供相关服务；

2、 如产品发生故障，乙方承诺：杭州市区内小时响应，并在小时内上门解决故 障，以确保甲方的正常使用。

五、 违约责任：

1、 乙方逾期交货的，自逾期之日起，向甲方每日支付合同总价%的违约金；逾期10日不能交付的，应向甲方每日支付合同总价%的违约金；逾期30日不能交付的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失，赔偿额不受合同总价的限制。

2、 甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日支付合同总价%的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方支付合同总价%的违约金。

3、 产品到达甲方指定地点后，由甲方组织清点验收，如发现与约定要求不符，或出现运输途中造成的产品瑕疵或损毁，应由乙方承担由此产生的一切责任和损失费用；

六、 争议的解决：与本合同有关的一切纠纷，合同双方应友好协商解决，如协商不成 时，可以向甲方所在地的人民法院起诉。

七、 其他：本合同一式肆份，自双方签字盖章，由乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。

甲方 ：_________ _____ (公章)乙方：______ ______ _________ ______ ______ (公章)法定代表人：_____ _________ _____ 法定代表人：_____ _________ _____ 委托代理人：_____ ______ _____ ______ 委托代理人：_____ ______ _____ ______ 单位地址：_________ 单位地址：_________ 电话：_____ _________ _____ 电话：_____ _________ _____ 开户银行：_________ 开户银行：_________ 账号：账号：

购销合同热门11

沙子由矿物和微小的岩石碎片组成。那么沙子购销合同又是怎样写的呢?以下是在.我为大家整理的沙子购销合同.，感谢您的观赏。沙子购销合同.甲方:乙方：依据及其他相关法律法规的有关规定，甲乙双方在自愿公平的基础上经过友好协商签订本合同，以资双方共同遵守。

一、购货内容及单价：

1、中沙单价：元/吨;数量：吨;金额：元合同金额以收货磅单中实际收到数量乘以单价为准;上述产品价款中已含运输费、税费、装卸费等。

二、质量要求：

1、所供砂应为自然?河砂;

2、规格要求：中砂;

3、含泥量小3%，泥块含量小1%，石子及鹅卵石含量小2%。

三、供货方式：乙方接到甲方要货通知后10小时内将货物送至甲方指定地点，如每月三次供货不准时，扣除货款违约金贰万元。由乙方负责组织承运，运输费用由乙方担当。

四、结算方式：

1、乙方凭磅单与甲方对帐，付款时乙方要向甲方出具正式税务发票;

2、付款方式：现金或方式。甲方不能按时支付货款，本合同自动终止。

五、交货地点：甲方指定地点：甲方施工工地。

六、验收方式：

1、甲方依据行规制定具体验收标准，并据此进行验收与计量。

2、以甲方过磅数量为准，但必需将双方核实，乙方有权随时对过磅进行抽查，如有异议，须经双方协商解决。

3、每批货物送至甲方后，甲方进行抽检后合格的，但在实际用法过程中，发觉有不合格的产品(人为除外)，甲方应准时通知乙方，乙方应赐予更换并担当全部的违约责任。

七、合同变更解除

1、因工程缘由需要变更所购物品的，经甲乙双方协商可以重新变更或更改购销合同。

2、甲乙方中有一方消失违约责任，另一方有权单方解除合同，并追究由此造成的经济责任。

八、违约责任

(一)乙方违约责任

1、乙方所交产品质量不符合规定的，假如甲方同意利用，应当按质论价;假如甲方不能利用的，应依据产品的具体状况，由乙方负责包换或退货，因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部并担当该次货款20%的违约金。

2、乙方如不能根据甲方所通知的时间供货，或者逾期交货，逾期交货的违约金为当次货款的20%。

(二)甲方的违约责任

1、中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。

2、逾期付款的，应按人民银行有关延期付款的规定向出卖人偿付逾期付款的违约金。

3、如错填到货地点或接货人，应担当乙方此所受的损失。

九、不行抗力任何一方由不行抗力的缘由不能履行合同时，应准时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。

十、争议的解决方式本合同如发生纠纷，当事人双方应当准时协商解决，协商不成时，任何一方均甲方工程所在地人民法院起诉。本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，双方均不得任意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式贰份，双方各执一份;具有同等法律效力。

十一、合同期限：本合同一式贰份。经法定代表人签章后生效。甲方：乙方：经办人：经办人：签订时间：签订时间：沙子购销合同.篇二甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依照国家的有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方公平友好协商，签订本合同以兹双方共同遵守。一.甲方工程建设所需的沙子全部从乙方购买，乙方沙子不能满足甲方工程需要，甲方可由其他渠道购买沙子。二.供货内容及地点：三.供货单价：沙：元(大写)/立方米。四.质量要求及验收标准：甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可用法，如有质量问题应在收到货物之日起则该批沙子的质量视为完全合格。经双方确认沙子质量的确不合格后，乙方应将质量不合格的沙子运回，并担当运回所发生的运费，但甲方不担当其他责任，同时乙方在日内换送合格沙子。五.供货期限：从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在每日内将甲方需要的立方米材料供应至甲方指定的地点。供需量万立方米。六.运输费用及费用负担：运输费及卸车费由乙方担当。七.工程款的支付及结算：

1、工程款根据每月完成沙子总价款的供应的百分之七十预付。工程结束个月之内支付尾款。

2、材料到场后，甲方应准时支配有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给乙方，以便乙方结算。

3、乙方供应有效的材料销售发票和开户银行，甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。12八.如有未经事项在此填写：九.违约责任：

1、如乙方不能按时、按质地交货给甲方，甲方有权不支付材料款，并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失。

2、乙方无故不交货或甲方无故退货，(非质量因素)视为违约，违约方应向对方支付不履行部份货款的%作违约金。

3、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

4、甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应准时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予担当违约责任。

5、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

6、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

7、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。

8、本合同一式由甲、乙双方各执正本副本份。订立合同人：甲方：_(盖章)乙方：_(盖章)代理人：_(盖章)代理人：__(盖章)负责人：_(盖章)负责人：_(盖章)沙子购销合同.篇三需方(以下简称甲方)：供方(以下简称乙方)：依据国家的有关法律、行政法规，遵守公平、自愿和诚恳信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方的公平协商，签订本合同已兹双方共同遵守。

一、供货内容、地点及期限：

1、交货地点：到甲方工地

2、供货起止时间：从年月日起年月日止

二、供货单价：沙每立方80元石子每立方60元石粉每立方60元沙砖每车

1、单次送工地未超过10立方，应每立方增加

2、若沙石材料价格有所浮动，双方另行协商。

三、质量要求及验收标准：

1、乙方送达工地的沙石应与甲方所要求的全都。如有质量问题，经双方确定不合格后，乙方应将质量不合格的沙石运回，并担当运回所发生的费用，同时乙方在2日内换送合格沙石。

2、验收合格后，乙方应将送货单交由甲方验收人员签字，并作为乙方以后结算依据。

四、运输费用及费用负担。运输费及卸车，包含送到工地的过路费等一切费用由乙方担当。

五、工程款的支付与结算：甲方支付给乙方的材料款结算以一个月周期为限。乙方供应有效材料关心甲方开具发票，甲方将结算款以现金或者银行转账的方式进行结算。

六、其他条款：

1、乙方不能按时按质的提货交甲方，甲方有权托付其他供应商共同供货，并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失。

2、乙方无故不交货或甲方无故退货(非质量因素)视为违约。违约方应向对方支付不履行部分货款的10%作违约金。

3、本合同在执行中若发生争议及纠纷，甲、乙双方应协商解决。双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

4、本合同所签一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

5、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲、乙双方协商。另订附则附本合同之内，全部附则在法律上均与本合同具有同等效力。

6、本合同一式2份，由甲、乙双方各执正本一份。甲方：(签字)乙方：(签字)电话：电话：签订日期年月日12

购销合同热门12

甲方：_____________________

乙方：_____________________

经双方洽谈，乙方成为甲方__________________原材料供应商。为了明确甲、乙双方的权利和义务，经双方友好协商，签订本合同。

一、订货与送货时间：

1、甲方向乙方买卖的原材料品种、数量，必须在提前一天传真、电话、订单、邮件等方式向乙方买卖。

2、乙方每天按照甲方规定的时间把所买卖原材料送到甲方指定的地点。送货的具体时间：早上8:30之前，如遇到少数品种不可抗拒的条件下;需补货等情况双方同意确认更换品种数量后，必须在当天下午2:00之前送到。

二、送货数量与品种

1、乙方按照甲方所下订单的数量送货，保证斤两的准确性;实际送货不超出甲方预计量_______%的浮动范围之内。

2、乙方必须严格按照甲方所下订单的原料品种、品牌、规格及甲方订单中的品种要求送货，订单上所有的项目，不能以任何借口说无货或擅自更换货物，如有不可抗拒的情况更换个别品种，也要电话确认后方可实施。

3、乙方每次随货送上一式______份的送货清单，供甲方收货人和验货人签字确认，甲、乙双方各持备份。

三、质量要求

1、乙方必须严格按照甲方合同清单上的品名、产地、验收标准送货。配送所有物品必须保证在保质期内，并符合国家或地方相关食品卫生生产安全标准和要求。蔬菜确保有看相，无黄叶、无斑点、无霉烂、无杂质、无农药残留。

2、乙方提供的干货类应保持较好的外观和等级，调料用品按规定品牌供货，严禁供假货。必须确保质量、等级、价格关。

3、__________________类乙方承诺每次供应的豆制品均为当天生产，保证符合安全、卫生、质量、服务等方面的要求。

4、__________________类：国家规定相关粮油制品等必须符合质量安全。

5、每天提供的__________________类必需提供__________________证明。

四、服务要求

1、因所送品种数量较大，服务人员应遵守甲方的管理规定。

2、乙方的服务人员必须服从甲方的各项规定和工作安排，穿工衣，戴工牌上岗，保持____________内的环境卫生，进出走员工通道并不得在办公区域内闲逛。

3、送到的原材料一经下车不得再拿回，送错和退货的物品必须经厨房、仓管和主管领导三方确认签字后方可拿出，否则按偷盗处理。

4、水产品必须经验收合格后现场宰杀，清洗干净，经食堂确认后方可使用。

5、如果由于受影响方所不能控制的任何事件(劳资争议除外)导致本合同推迟履行或无法履行，那么双方均布属违约，也不对这种推迟履行或无法履行承担责任，但受影响方应即时书面通知另一方不可抗力发生的事实以及相应的证明文件。

五、质量检验

如因乙方所送货物引起的食品卫生事件，乙方将承担因此产生的一切经济责任及法律责任，乙方应赔偿受损方全部损失。

六、价格

1、乙方每日发送一份次日的参考价格表给甲方的督查、财务和后勤，甲方根据参考价买卖货物，实际结算按实际价格结算，

2、本合同所指价格包括运输费、加工费、税收、管理费等全部费用在内，低于当天上午_____________________批发市场批发价格执行。

七、结算与付款

1、乙方送货款每半月结算一次，经甲乙双方的财务会计对账，数字准确无误后开具发票。甲方在收到发票后的_______个工作日内，以转账支票或网银的方式将货款汇入乙方指定的账号。

2、结算时，送货单据必需清晰、准确、不得有误。

八、如双方需解除合同，应提前一个月通知对方确认并得到对方的书面同意，双方尽快结清费用，解除本合同。否则为违约。

九、本合同有效期：自________________________至________________________。

十、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可作出补充规定，补充协议与本合同具同等法律效力。

十一、本合同受中华人民共和国法律约束，一切与本合同有关的争议，如双方无法通过协商解决，可将争议提交至甲方所在地具有管辖权的人民法院诉讼解决。

十二、本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，合同期满自行失效，合同一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。

甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年___________月____日_________年___________月____日