弱电工程施工合同必备1
甲 方:____________
乙 方:____________
签订日期:____________
甲方(用人单位)____________
用人单位名称 :____________
用人单位住所 :____________
法定代表人或负责人 :____________
乙方(劳动者)
姓 名 :____________ 性 别 : ____________出生年月 :____________
文化程度 : ____________联系方式 :____________
户籍所在地 :____________ 实际居住地 :____________
居民身份证号码 :____________ 其他有效身份证件名称及号码 :____________
甲乙双方根据有关法律、法规、规章规定,在遵循合法、公平、诚实信用原则的基础上,经平等自愿、协商一致签订本合同,并共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
甲乙双方约定按下列____种方式确定劳动合同期限:
a、 有固定期限的劳动合同自_____年___月___日起至_____年___月___日止。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
b、 无固定期限的劳动合同自_____年___月___日起。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
c、 以完成____________工作任务为劳动合同期限,自_____年___月___日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。
二、工作内容和工作地点
(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事_________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,经与乙方协商一致或依法变动乙方的工作岗位。
(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合国家规定的劳动基准和甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务。
(三)甲乙双方约定劳动合同履行地:
三、工作时间和休息休假
(一)甲乙双方经协商确认执行下列___条款。
a、甲方实行每天____小时工作制。具体作息时间,甲方安排如下:每周工作___天,每周休息___天。
b、甲方实行轮班制,安排乙方实行____班____运转工作制,每班工作时间____小时。
(二)甲方安排乙方的工作岗位,经批准属于实行不定时工作制岗位,双方依法执行不定时工作制规定。
(三)甲方安排乙方的工作岗位,经批准属于实行综合计算工时制岗位,双方依法执行综合计算工时工作制规定。
(四)甲方严格遵守法定的工作时间,控制加班加点,保证乙方的休息与身心健康。甲方因工作需要必须安排乙方加班加点的,应与工会和乙方协商同意,并依法给予乙方补休或支付加班加点工资。
(五)甲方依法为乙方安排带薪年休假,具体休假时间双方协商确定。
四、劳动报酬
甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。
(一)甲方承诺每月___日为发薪日。
(二)乙方在试用期内的工资为每月______元。
(三)经甲乙双方协商一致,对乙方的工资报酬按下列____条款执行:
a、 乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定,根据乙方的工作岗位确定其每月工资为____元。
b、 甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月____元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。
c、 甲方实行计件工资制,确定乙方的劳动定额应当是本单位同岗位百分之九十以上劳动者在法定工作时间内能够完成的,乙方在法定工作时间内按质完成甲方定额,甲方按照约定的定额和计件单价,根据乙方的业绩,按时足额支付乙方的工资报酬。
d、其他形式
(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位或本单位工资集体合同规定,每年合理提高乙方工资。
(五)乙方加班加点的工资,按不低于本条第(三)项约定的工资标准为基数计算。
(六)乙方依法享有带薪假期(如:婚假、丧假、年休假等)期间的工资。
(七)甲方应按国家和地方有关规定为乙方缴存住房公积金。
五、社会保险
(一)双方依法参加社会保险,工作期满____后,足额缴纳各项社会保险费,其中依法应由乙方缴纳的部分,由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。
(二)甲方应当依法为乙方缴纳各项社会保险费,并每年向职工公布本单位全年社会保险费缴纳情况,接受职工监督。
(三)乙方发生工伤事故或患职业病的,甲方应负责及时救治,或提供可能的帮助,并在规定时间内,向劳动保障行政部门提出工伤认定申请,为乙方依法办理劳动能力鉴定,并为乙方享受工伤保险待遇履行必要的义务。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
(一)甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行如实告知的义务,并对乙方进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的伤亡事故,减少职业危害。
(二)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,安排乙方从事接触职业病危害作业的,应定期为乙方进行职业健康检查,并在乙方离岗前进行职 业健康检查。
(三)因乙方从事的工作岗位有职业危害可能,在甲方的监督下,乙方须采取以下防护措施: ,乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。
(四)甲方按照国家关于女职工、未成年工的特殊保护规定,对乙方提供保护。
(五)乙方患病或非因工负伤的,甲方按照国家关于医疗期的规定执行。
七、双方协商一致,约定下列条款
a、因乙方工作涉及甲方商业秘密和与知识产权相关的保密事项,甲方可以事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项,并签订保守商业秘密 协议或竞业限制协议,作为本合同的附件。
b、由甲方出资对乙方进行专业技术培训,并要求乙方履行服务期的,应当事前征得乙方同意,并签订协议,明确双方权利义务,协议作为本合同的附件。
c、甲方同意为乙方办理补充养老保险(企业年金)和补充医疗保险,具体标准为:
d、甲方依法执行有关福利待遇规定,并同意为乙方提供如下福利待遇:
e、甲乙双方需要约定的其它事项:
八、劳动争议处理
(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议,可以协商解决。不愿协商或者协商不成的,可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起法定时效内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服且符合起诉条件的,可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
(二)甲方违反劳动保障法律、法规和规章,损害乙方合法权益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门投诉。
九、其他事项
(一)劳动合同期内,乙方户籍所在地、实际居住地、联系方式等发生变化的,应当及时告知甲方。
(二) 本合同未尽事宜,按国家、省和市有关规定执行,没有规定的,通过双方平等协商解决。
(三)本合同不得涂改。
(四)本合同如需同时用中文、外文书写,内容不一致的,以中文文本为准。
(五)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(六)本合同附件包括:____________
法定代表人或负责人签名: ____________ 乙方签名:____________
甲方盖章:____________
签章日期: ____________ 签名日期:____________
弱电工程施工合同必备2
甲方:__________________________(以下称甲方)
乙方:__________________________(以下称乙方)
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度,按照依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合弱电工程的具体情况,双方达成如下合同条款,共同遵守。
甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项,具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。
1、工程概况
⑴工程名称:
⑵工程地址:
⑶工程承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)
⑷工程施工概况:
①甲方负责协调处理业主工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。乙方应按合同规定的时间施工、完工。
②甲方应及时将工程材料运到施工现场,由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。
2、甲乙双方的权利、责任和义务
⑴甲方责任:
⑵乙方责任:
3、工程施工造价预算
⑴工程施工劳务造价:
大写:(人民币)_______________小写(RMB)____元整。其中:材料费:_________,人工费:_______ ,现场管理费:__________,设计费:________,垃圾清运费:______,开挖回填费:________根基预埋管路预埋费_________税金:________,其他费用:__________。
⑵经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实际另计。
4、结算方式
⑴工程施工人员进场预付合同造价工程款20%,即______元
⑵线路施工完毕经业主初验合格支付工程款的70%,即 ____元
5、附则
⑴甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容,并无异议,双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。
⑵本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。
⑶本协议一式两份,甲方、乙方各持一份。每份具有与本项目主合同同等法律效力。
⑷本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
⑸未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表:________________ 乙方代表:________________
(签章) (签章)
________年________月________日 ________年________月________日
弱电工程施工合同必备3
甲方:__________________________(以下称甲方)
乙方:__________________________(以下称乙方)
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度,按照依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合弱电工程的具体情况,双方达成如下合同条款,共同遵守。
甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项,具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。
1、工程概况
⑴工程名称:
⑵工程地址:
⑶工程承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)
⑷工程施工概况:
①甲方负责协调处理业主工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。乙方应按合同规定的时间施工、完工。
②甲方应及时将工程材料运到施工现场,由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。
2、甲乙双方的权利、责任和义务
⑴甲方责任:
⑵乙方责任:
3、工程施工造价预算
⑴工程施工劳务造价:
大写:(人民币)_______________小写(RMB)____元整。其中:材料费:_________,人工费:_______ ,现场管理费:__________,设计费:________,垃圾清运费:______,开挖回填费:________根基预埋管路预埋费_________税金:________,其他费用:__________。
⑵经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实际另计。
4、结算方式
⑴工程施工人员进场预付合同造价工程款20%,即______ 元
⑵线路施工完毕经业主初验合格支付工程款的70%,即 ____ 元
5、附则
⑴甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容,并无异议,双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。
⑵本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。
⑶本协议一式两份,甲方、乙方各持一份。每份具有与本项目主合同同等法律效力。
⑷本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
⑸未尽事宜,双方协商解决。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
弱电工程施工合同必备4
项目名称: 项目工程施工
甲 方:
乙 方:
签订日期: 年 月 日
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目工程承包事项协商一致,订立本合同。
工程内容
工程名称: 项目工程施工
工程地点:
工程内容: 项目(包工包料)
承包范围:以双方共同审定的设计图纸和合同清单为准进行设备采购及施工,项目如有设计变更或超出施工图纸和工程量清单的部分需经双方协商另行计算。
工程承包造价
工程承包总造价为RMB¥ 元(计人民币 元整)。此价格含税。
付款方式
第1次:合同签订后5个工作日内支付合同总金额的30%
第2次:材料到货后5个工作日内支付合同总金额的40%
第3次:工程安装结束验收完毕后5个工作日内支付合同总金额的25%.
第4次:合同总金额的5%作为质保金,于半年后5个工作日内支付.
2.1甲方权利和义务
委派现场管理代表,监督检查设备、材料入场验收、监督工程质量、进度,负责工程期间的质量验收、实施方案的变更确认,以及施工过程中及本合同期限内的一切书面确认。所有书面确认均为组织工程验收的有效依据。
及时确认采购请款申请,按本合同约定向乙方支付款项。
甲方有权从乙方获得本合同范围内的工程技术文档。
积极配合乙方做好和解决在施工过程中所出现的问题,对乙方所提出的问题和要求,甲方应做出合理的答复和处理措施,确保工程施工的顺利进行。
甲方有责任将本公司的管理流程及具体主管责任人资料提供乙方,以方便双方沟通。
甲方有责任将本公司在该工程中所用的软件资料及技术文档交付乙方。
2.2乙方权利和义务
根据甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工。
指定工程负责人,在规定时间内组织施工,做好施工质量安全管理和施工环境保护工作。如施工期间发生质量、安全、环保事故,均由乙方负责,并及时报告甲方及有关部门。
定期向甲方报送施工计划和完工报告,做好施工记录。
施工中发生的问题,应即以书面形式通知甲方;施工中因乙方责任造成的各项损失均由乙方负责。
负责竣工后的清场工作。
对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。
在设备和材料的采购过程中,承担一切的费用和法律责任。
负责配合用户验收。
乙方在施工过程中,在征得用户方和甲方同意的情况下,有权对施工实施方案提出意见并做出调整。
工期和实施
本工程于 年 月 日 前完成。乙方需在合同签订后向甲方提供相关单位工程实施方案。
在施工过程中,如因不可抗力因素造成的工期延误,经甲乙双方签字认可后调整,以此重新确定工程完工日期。
在施工过程中,如因甲方或乙方责任造成工期变更,双方需事前磋商,经甲乙双方签字认可后调整,以此重新确定工程完工日期。
如因甲方或乙方的责任造成用户方不接受的工期延误,由责任方对此负责。
材料和设备的供货和验收
材料和设备的采购由乙方按双方认可的设备清单采购。如甲方要求,乙方需优先选择甲方推荐的供货商,乙方协助甲方按照协定好的合同内容与供货方签订购销合同,并由乙方签字确认。
乙方承担由乙方购进的货物、运输、验收、退货、索赔及其他相关方面的全部责任和全部费用。
工程验收
验收依据:根据《工程实施方案》、《竣工图纸》、《设备清单及报价》,甲乙双方共同确认的验收项目与程序、会审纪要、有关变更的书面文件。
验收标准:按双方认可的验收依据、国家颁发的施工及验收规范为标准,由用户或甲方验收。
甲方应在乙方提请验收之日起10 日内组织用户验收,验收合格后由用户或甲方签字确认。如乙方最终提供的服务或产品与甲方要求不一致,甲方有权要求乙方进行修改、改善。
验收报告原件由甲方归档,复印件由甲方盖章后交乙方存档。
售后服务
验收通过之日起,乙方负责建设工程的售后服务工作,维护期为 1 年。对于工程(系统)涉及的软、硬件,在保修期内,乙方免费提供服务。保修期外如需更换硬件设备需按照设备成本价付费更换,如需乙方上门维修需付相应的上门维修服务费。
变更
任何一方要求对合同内容进行变更时,所有的变更要求都必须以书面形式提交并经双方签字同意。
对合同内容的任何变更都可能导致对预定计划、可交付资料或费用的变更。根据变更要求的范围和复杂程度,乙方应对实现变更要求的工作而相应增加或减少收取费用,并将预计发生费用以书面形式通知甲方,待甲方确认后执行。
合同的解除
任意一方欲提前解除本合同,应提前通知对方,经双方协商签字同意后方可解除。甲方要求解除合同,无权要求乙方返还甲方向乙方已支付的费用,并对乙方遭受的损失承担赔偿责任;乙方要求解除合同,应返还甲方已支付的费用,并赔偿由此引起甲方的损失。
订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。
违约责任
双方在执行本合同过程中,任何一方违反本合同之约定,均为违约。违约方除向守约方赔偿外,还须承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用,包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等。
甲方未按双方约定的付款条件支付工程款,每逾期壹日甲方应按逾期工程款总额的千分之三向乙方支付逾期违约金。
因甲方或乙方原因造成工程逾期完工造成的损失,每逾期壹日应由责任方按工程款总额的千分之三向另一方支付逾期违约金。
不可抗力
双方因不可抗力的影响不能履行合同,履行合同的时间相应推迟,推迟时间与不可抗力持续时间相同,合同价格不因此而改变。
不可抗力发生后,双方要立即通知对方,并采取必要措施密切配合,以减少影响。
不可抗力是指动乱、台风、地震、水灾等以及双方同意的不可预见的情况。
争议的解决
有关本合同的任何问题,双方应本着相互信任、以诚相见的原则,共同协商解决。若经协商不能达成协议时,提交当地人民法院判决。
合同效力
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方盖章之日起生效
本合同受《中华人民共和国民法典》保护,未尽事宜,均按《中华人民共和国民法典》规定执行。
本合同未尽事宜,双方可 另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(盖章):
代表人(签字):
通讯地址:
发票开具信息:
税号:
地址:
电话:
开户行:
乙方(盖章):
代表人(签字):
地址:
电话:
传真:
开户行:
帐号:
弱电工程施工合同必备5
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:______________
二、工程地点:______________
三、工程项目:总建筑面积约_______平方米(栋楼)。
四、进场时间:定于_________年_________月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_________天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约_________元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《_____年建筑工程消耗量定额》、《_____年安装工程消耗量定额》和《_____建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行_________元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,_________个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到_________人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金_________万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在_________日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向_________市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:_____________乙方:_____________
法定代表人:______法定代表人:_______
地址:_____________地址:_____________
______________年_______月_______日
弱电工程施工合同必备6
甲方:__________________________(以下称甲方)
乙方:__________________________(以下称乙方)
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度,按照依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合弱电工程的具体情况,双方达成如下合同条款,共同遵守。
甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。
甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项,具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。
1、工程概况⑴工程名称:⑵工程地址:⑶工程承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)⑷工程施工概况:
①甲方负责协调处理业主工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
乙方应按合同规定的时间施工、完工。
②甲方应及时将工程材料运到施工现场,由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。
2、甲乙双方的权利、责任和义务⑴甲方责任:⑵乙方责任:
3、工程施工造价预算
⑴工程施工劳务造价:大写:(人民币)_______________小写(RMB)____元整。
其中:材料费:_________,人工费:_______,现场管理费:__________,设计费:________,垃圾清运费:______,开挖回填费:________根基预埋管路预埋费_________税金:________,其他费用:__________。
⑵经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实际另计。
4、结算方式⑴工程施工人员进场预付合同造价工程款20%,即______元⑵线路施工完毕经业主初验合格支付工程款的70%,即____元
5、附则⑴甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容,并无异议,双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。
⑵本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。
⑶本协议一式两份,甲方、乙方各持一份。
每份具有与本项目主合同同等法律效力。
⑷本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
⑸未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表:________________乙方代表:________________
(签章)(签章)
________年________月________日________年________月________日
弱电工程施工合同必备7
甲方:__________
乙方:__________
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就弱电工程签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:____________________
2、工程地址:____________________
3、工程概况:____________________
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成弱电综合布线系统(工程量为:约_______米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:人民币_________元整(大写)
六、结算方式
合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额___________%的预付款。工程进行到____%进度时,甲方付____%的进度款,工程验收合格后5个工作日内甲方付___________%;余款___________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院裁决。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):__________乙方(签章):_________
法人或委托人:_________法人或委托人:___________
地址:__________________地址:_____________
开户行:_____________开户行:____________
帐号:_______________帐号:__________
签约时间:_______年___月___日
签约地点:_______________
弱电工程施工合同必备8
委托方:__________(以下简称甲方)
承接方:__________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立合同。
一、工程名称:____________
工程地点:____________
工程内容:
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价:详见____4(工程价格汇总表)合同金额:
本弱电系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的,由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按附表1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备,乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。未经
2、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护。
四、工程项目建设期限:
接甲方通知,乙方在_____日内进场施工,整个施工工期_____天。_______年______月______日开工,_______年______月______日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
五、双方责任
甲方责任:
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系,不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定,及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请,应及时对工程进行验收。
乙方责任:
1. 保证工程质量,确保工程按合同约定的工期完成。
2. 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3. 乙方在施工中应采取必要的安全防护措施,保障作业人员的安全,防止意外事故发生,如遇意外情况发生,通过责任认定,属于乙方责任的,将由乙方负责赔偿。
4. 乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务:
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,在一年质保期内,若有产品出现质量问题,由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后,设备维修时,乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的,均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项
1、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为合同的____。
2、____作为合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。
九、违约责任:
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式:
工程款支付方式为:
工程支付方式
1、本合同签定后2日内,甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款,即______,大写:____________。
2、乙方人员在进场施工前3日内,甲方应支付乙方总工程款的30%,即______,大写:____________。
3、工程布线完工后3日内,甲方应再次支付乙方总工程款的40%,即______,大写:____________。
4、乙方对工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后,经双方签字确认,甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%,即______,大写:____________。
5、剩余工程款总额的5%做质保金,即 大写:并在保修期届满一年之后,5日内支付全部余款。注:工程详细造价,请见____1
十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。
十二、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份,由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后,合同效力终止。
甲 方:____________ 乙 方:____________
法定代表人或负责人:____________ 法定代表人或负责人:____________
电 话:____________ 电 话:____________
_______年______月______日 _______年______月______日
弱电工程施工合同必备9
建筑弱电施工中往往注重的是工程的质量,施工安全这个很重要的问题就经常被忽略。
弱电施工过程中施工方乙方要承担安全责任,要签订弱电施工安全协议,可参照如下条款:
1、必须健全安全组织机构,建立安全生产责任制,针对弱电施工项目制定健康安全环境例卷,配备必要的劳动保护用品,执行甲方有关的规章制度。
2、按规定组织好安全检查,发现弱电施工程中安全隐患、重大险情,应采取有效措施积极处理并报告甲方。
3、弱电施工中发生安全事故时,应积极抢险,服从统一指挥,避免事故进一步扩大,并按甲方要求报告事故。
4、应维护相关的安全生产设施、设备和器材。
5、应对弱电施工人员进行安全教育培训,具备相应的安全意识和安全技能;
特种作业人员应具有相应的资格证书。
6、不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的弱电施工材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。
7、乙方有义务对甲方所提出的任何安全问题进行确认,并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。
8、乙方有义务向甲方宣传本公司的企业宗旨,并对弱电施工中的安全管理做出必要的承诺。
9、乙方必须对弱电施工设备做安全防护,以防止生产设备的破坏。
10、乙方必须配好安全防护用品,如安全帽、口罩、工作服、安全绳等,如因安全防护不到位,所产生的损失由乙方负责。
11、乙方必须对自己的员工进行安全、文明学习,防止其进行违章作业。
12、对于高于2米以上进行弱电施工时,必须系好安全带,以防止安全事故的发生,如因此而发生的安全事故由乙方全权负责。
13、在弱电施工中发生的所有安全事故,有乙方负责。
北京深万科技有限公司(010-884
4 8778)是一个专业的弱电工程公司,公司拥有自己的弱电施工队,承接各类弱电工程,在保证施工队安全的情况下完美的完成弱电施工,公司除了遵循上述条款之外,还自己制定了如下安全规范:
1、认真学习国家关于弱电安全施工的方针、政策和法令、法规,牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。
项目经理部在弱电施工过程中必须认真落实有关“安全生产、文明施工”的规定。
2、项目部项目经理、工长、施工员要以身作则,正确处理好安全工作与其它工作的关系,严格执行安全施工制度,确保各项生产、施工安全措施的落实。
坚决杜绝违章施工。
3、在审核施工方案及技术交底时,必须同时提交安全保证技术措施。
弱电施工队伍必须配备一名专职安全员,随时检查施工现场内的安全情况。
发现不安全因素要及时排除或上报,并做好文字记录。
4、工程项目部必须加强对弱电施工人员的安全技术知识教育和培训,坚决制止违章作业。
凡进入施工现场的人员,必须遵守安全施工管理规定,戴好安全帽,禁止穿拖鞋和赤脚进入施工现场。
从事危险工种的施工人员,要正确使用个人防护用品,高空作业须系好安全带。
5、弱电施工现场内必备的各种安全设施、设备、标志、色标等,任何人不得擅自拆动。
因施工需要必须拆动时,要向本工地的现场安全员请示同意后方可拆动。
6、公司工程部不定期到现场进行安全、劳动保护、卫生等检查,将检查情况记录备案,做为各项目部年度考核的一项重要指标。
7、严肃对待弱电施工现场已发生或未遂事故,查明原因,采取纠正和预防措施,杜绝安全事故出现;
8、发生人员伤亡事故,必须马上抢救,保护现场,如实填写事故报告单、上报;
9、实行安全奖罚制,对安全先进个人给予适当奖励,对不遵守安全守则屡教不改者,给予批评、警告、经济处罚,直至开除。
通过这些安全规范的限定,公司的弱电施工队保证保质保量的完成相关弱电施工!
弱电工程施工合同必备10
甲方:__________
乙方:__________
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就弱电工程签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:____________________
2、工程地址:____________________
3、工程概况:____________________
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成弱电综合布线系统(工程量为:约_______米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:人民币_________元整(大写)
六、结算方式
合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额___________%的预付款。工程进行到____%进度时,甲方付____%的进度款,工程验收合格后5个工作日内甲方付___________%;余款___________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院裁决。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):__________乙方(签章):_________
法人或委托人:_________法人或委托人:___________
地址:__________________地址:_____________
开户行:_____________开户行:____________
帐号:_______________帐号:__________
签约时间:_______年___月___日
签约地点:_______________
弱电工程施工合同必备11
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担__ __ 公司弱电工程有关事宜达成一致,签订本合同供双方共同遵守:
一、工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 承包方式:本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。
二、 乙方承包范围 完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。
三、 合同价款 本项目合同包干价人民币大写:
四、 工程工期 开工日: ______年______月______日; 完工日: ______年______月______日。 乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化,按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下,调整及采取相应的措施而增加的任何费用,均已包含在本合同价款内。
五、 付款方式 本合同签订后,主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约___%,人民币___元定金,竣工验收合格后三日内将余款结清。
六、 甲方责任及工作
1、 甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件,负责施工现场的全面组织协调工作。
2、 甲方向乙方提供施工用电接口,电源容量由乙方提供需要数据,乙方挂表计量,费用由乙方自理。
3、 在设备安装、调试开始时,甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员,以掌握弱电系统整体情况。
4、 甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作,提供相关技术资料和支持。
5、 接到乙方的验收通知后,甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用,组织相关单位和人员按时参加验收工作。
七、 乙方责任及工作:
1、 乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备,验收时如发现乙方所购材料及设备与 报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的,甲方有权要求更换,乙方承担由此引起的工期及费用损失。
2、 甲方负责提供施工用电源接驳位置,但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。
八、 竣工验收
1、 乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后,通知甲方组织人员进行验收。
2、 工程经竣工验收合格符合本合同要求,乙方清理好场地可办理场地移交,竣工验收合格证之日为竣工日。
九、 工程保修 自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为二年,保修期内由乙方保修并承担维修费用。
十、 争议的解决 双方因履行本合同发生争议时,应当协商解决,当双方协商不能达成一致,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十
一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):____法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日
弱电工程施工合同必备12
甲方:__________
乙方:__________
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就弱电工程签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:____________________
2、工程地址:____________________
3、工程概况:____________________
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成弱电综合布线系统(工程量为:约_______米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:人民币_________元整(大写)
六、结算方式
合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额___________%的预付款。工程进行到____%进度时,甲方付____%的进度款,工程验收合格后5个工作日内甲方付___________%;余款___________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院裁决。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):__________乙方(签章):_________
法人或委托人:_________法人或委托人:___________
地址:__________________地址:_____________
开户行:_____________开户行:____________
帐号:_______________帐号:__________
签约时间:_______年___月___日
签约地点:_______________
弱电工程施工合同必备13
弱 电 工 程施工协议项目名称: 委 托 方: 施 工 方: 弱电工程施工协议委托方: (以下简称甲方)施工方: (以下简称乙方)甲方委托乙方承担 XXXX养生会所 弱电工程施工任务,根据 和中华人民共和国建筑法及国家相关法律规定,结合本工程具体情况,为明确责任,协作配合,确保工期和质量,经双方协商一致,签订本合同,双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
1.1工程名称:龙庭御典养生足浴会所弱电工程
1.2工程地点:合肥市包河区宁国路59号
第二条 承包范围和工程内容
2.1 工程范围:甲方经营场所内所有弱电项目的规划设计、设备及材料采购、线路铺设、设备安装调试、使用培训。
2.2工程内容(详见工程预算表):视频监控系统工程 WIFI无线覆盖工程环境音乐系统工程内外线电话及网络系统工程点钟系统布线工程有线电视收视系统工程门头电子显示屏(滚动字幕)制作
2.3 承包方式:包劳务、包材料、包质量、包进度、包安全施工。
第四条 合同价款
3.1本工程采用总价包干: 171000元(大写:壹拾柒万壹仟元整)。包括以下内容:材料费、人工费、制作安装费、成品保护费、机械费、管理费、垃圾清运费、工期、质量、安全文明施工费、措施费、利润、税金等费用。
3.2在施工过程中,因甲方原因,若有新增工程内容,乙方接甲方代表通知后,应立即执行,价款由双方协调并签订补充协议,否则甲方不予认可工程内容和费用。
第五条 工期要求
4.1本工程自 2022 年 9 月 13 日开工起至 2022 年 11 月 13 日竣工止,合同工期总天数为 60 天。
4.2发生以下情况,乙方可以申请工程延期,经甲方书面同意后,工期方可顺延。延长时间由甲方决定,并书面通知乙方。若乙方在下述情况发生后2天内未向甲方提交详细情况说明,则无权获得工程延期:
4.
2.1 法律上所界定的不可抗力因素;
4.
2.2 因甲方原因发生的重大工程量变化,设计变更和修改致使乙方无法连续施工的;
4.
2.3 连续停电超过24小时的。
4.3 因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工影响工期的,工期不得顺延。
第六条 工程质量的约定
5.1乙方必须严格按照甲方要求进行施工。工程质量不符合要求的,负责返工整改,造成的返工费、材料费等一切费用由乙方承担且工期不予顺延;
5.2所有工程材料及器件的技术指标均应符合各系统的技术方案配置明细。乙方进场材料和产品必须经甲方确认方可施工,甲方认定材料的时间不超过1日。
5.3 由 乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第七条 双方责任
6.1 甲方责任
6.
1.1甲方指派 为甲方驻场代表,负责合同履行。督促或组织对工程材料、工程质量、工艺、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
6.
1.2 为乙方提供具备开工条件的施工资料和场地,协调相关单位之间的关系,解决交叉施工中的问题,审核乙方的施工组织方案。
6.
1.3 根据工程进度和实际完工情况按合同约定支付工程款。
6.
1.4甲方向乙方提供施工所需的水、电等接洽事宜,设施及费用乙方自理。
6.
1.5甲方有责任和义务向乙方做出安全文明施工的要求,并有权利要求乙方对安全文明施工做出承诺。如乙方违反安装操作程序,甲方有权责令乙方立即停工,并做出具体的处理要求。
6.
1.6 在施工期间,甲方及时将有效的设计变更及变更通知以书面形式通知乙方,并作好现场签证工作。
6.2 乙方责任
6.
2.1 乙方代表 夏军 ,电话 。乙方按甲方认可的方案组织施工。做好各项质量检查,参加本工程分项验收和竣工验收,编制工程结算。
6.
2.2 严格施工管理、规范施工、文明施工、按期竣工;工程经竣工验收合格后交付甲方;
6.
2.3承诺向甲方交付¥ 10000元(人民币壹万元整) 作为履约保证金,如甲方发现乙方有明显不履行或无力履行合同,或有违反合同行为,同意甲方在工程进度款中一次性扣除履约保证金。
6.
2.4乙方应认真勘察工程现场,熟悉现场的位置、周围环境,确定工程范围和现有工地条件,了解场内供水供电等状况,对其工程实施所需的贮存和施工用的空间、临时设施范围、施工人员、材料进出方位等作详细安排。
6.
2.5负责弱电工程成品保护,承担因产品质量及安装不当引起的责任,若不能达到甲方的要求,发生的费用由乙方承担。
6.
2.6弱电工程完毕应对现场彻底清理,对成品保护物料等残渣应集中堆放和外运,不得出现高空抛物或乱堆乱放造成环境污染。
6.
2.7 施工中未经甲方同意批准,不得随意变更设计意图。
6.
2.8 乙方须对甲方或使用人员进行系统培训,达到熟悉并实施操作的程度,培训轮次和人数由甲方安排。
6.
2.9 乙方在进场前,应主动到甲方工程部了解甲方相关工程管理制度,否则,由 乙方的原因造成的相关违约责任或其他损失由乙方自行承担。
第八条、竣工验收和移交
8.1 竣工验收通过是指乙方承包的工程内容全部完成并通过甲方的验收,经核定的质量等级达到本合同约定的质量标准。
8.2在竣工验收之前,乙方须向甲方提交相关的竣工资料通过甲方的审核。
8.3在竣工验收之前,乙方应提前向甲方提交竣工验收申请,甲方收到申请后组织初步验收,初步验收的整改要求待乙方整改全部完成并经甲方核定后,在3个工作日内批复乙方工程复验申请。
8.4竣工验收通过之日起15日内,乙方撤除全部生产和生活区临建、施工人员、机械设备和剩余材料,收尾工程所需的除外。
8.5移交:竣工验收合格后,乙方向甲方提交工程移交申请,双方在规定时间内完成并办理移交手续。
第九条 产品保修
9.1质保期内凡属乙方产品质量及安装原因由乙方负责维修, 乙方每次保修完毕后,应载明故障原因、解决方法,经维修人员及甲方签字,否则视为未履行保修义务。质保期内因用户使用不当或人为损坏引起的问题,乙方须在第一时间进行维修,相应维修费用按成本价计取。
9.2 质保期外的维修,甲乙双方可另行商定。
第十条 工程款拨付和结算
10.1 甲方以 或现金方式与乙方进行结算。
10.2 甲方按如下工程进度支付款项,具体付款方式如下:1)合同签订时,甲方支付 71000元(人民币柒万壹仟元整)给乙方,用 弱电方案设计、前期原材料及设备的采购等。2)工程竣工验收合格后7日内,甲方付合同总价的 95 %给乙方,即: 162450元(人民币壹拾陆万贰仟肆佰伍拾元整)。并同时退还履约保证金给乙方。4)结算款的5%作为本工程的质保金,质保期 壹 年,自工程竣工验收合格之日起算。质保期满之日起30日内,由甲方对乙方在质保期内售后服务和保修情况进行综合评定签署意见,甲方在扣除因工程质量不合格造成的损失后,向乙方无息支付剩余质保金。
第十一条 违约责任
1.1 由 工程质量、安全、文明施工等方面不符合规范或达不到甲方要求的,乙方负责无偿返工,工期不予顺延。如果返工两次仍不符合甲方要求和规范要求或者合同约定的,甲方有权要求乙方支付合同暂定总价5的违约金,并可自行邀请第四方对上述问题进行整改处理,并要求乙方承担整改费用。若出现3次以上质量、安全、施工不符合规范或达不到甲方要求的情况的,甲方有权单方面解除本合同,并要求乙方支付合同暂定总价30的违约金。乙方应在接到解除合同通知后无条件退场,工程费用按已完合格部分应付金额的50支付。
1.6由 乙方对设备在交付前保管不善,造成交工前的设备毁损灭失,由乙方承担相应的责任,且乙方应立即重新交付合同要求的设备,同时工期不予顺延。甲方提供的设备,乙方应妥善保管,如造成损失,应照价赔偿。
1.7如甲方不按合同约定时间付款,超过7天后,每日按逾期付款总额的5%算,向乙方支付违约金。
1.8未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下工程全部或部分转包、分包给第四方进行,否则,甲方有权单方解除本合同。
1.9如因甲方原因造成工程终止,则乙方不予退还甲方已支付的任何款项,且甲方需支付乙方为本工程所产生的一切费用。
第十一条 争议的解决双方若因本合同发生争议,经双方当事人协商解决;协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起起诉。
第十一二条 合同生效本合同自甲乙双方签字、盖章后生效。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份,合同及补充协议,均具同等法律效力。甲 方 : 乙 方: 代表人(签字): 代表人(签字):联系方式: 联系方式:签约时间: 签约时间:
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
一次下载,永久使用
一键登录 即可下载
未注册用户验证手机号码自动注册
一次下载,永久使用
合同名称 | 订单金额 | 文件格式 |
---|---|---|
弱电工程施工合同必备(模板13篇) | 9.90元 | .docx |
微信扫码支付 ¥9.90
需支付 ¥9.90
去付款已购买当前文档,请直接下载