弱电工程施工合同精选（样本12篇）

弱电工程施工合同精选1

甲 方：____________

乙 方：____________

签订日期：____________

甲方(用人单位)____________

用人单位名称 ：____________

用人单位住所 ：____________

法定代表人或负责人 ：____________

乙方(劳动者)

姓 名 ：____________ 性 别 ： ____________出生年月 ：____________

文化程度 ： ____________联系方式 ：____________

户籍所在地 ：____________ 实际居住地 ：____________

居民身份证号码 ：____________ 其他有效身份证件名称及号码 ：____________

甲乙双方根据有关法律、法规、规章规定，在遵循合法、公平、诚实信用原则的基础上，经平等自愿、协商一致签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

甲乙双方约定按下列____种方式确定劳动合同期限：

a、 有固定期限的劳动合同自_____年___月___日起至_____年___月___日止。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

b、 无固定期限的劳动合同自_____年___月___日起。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

c、 以完成____________工作任务为劳动合同期限，自_____年___月___日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。

二、工作内容和工作地点

(一)乙方根据甲方要求，经过协商，从事_________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，经与乙方协商一致或依法变动乙方的工作岗位。

(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合国家规定的劳动基准和甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务。

(三)甲乙双方约定劳动合同履行地：

三、工作时间和休息休假

(一)甲乙双方经协商确认执行下列___条款。

a、甲方实行每天____小时工作制。具体作息时间，甲方安排如下：每周工作___天，每周休息___天。

b、甲方实行轮班制，安排乙方实行____班____运转工作制，每班工作时间____小时。

(二)甲方安排乙方的工作岗位，经批准属于实行不定时工作制岗位，双方依法执行不定时工作制规定。

(三)甲方安排乙方的工作岗位，经批准属于实行综合计算工时制岗位，双方依法执行综合计算工时工作制规定。

(四)甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙方的休息与身心健康。甲方因工作需要必须安排乙方加班加点的，应与工会和乙方协商同意，并依法给予乙方补休或支付加班加点工资。

(五)甲方依法为乙方安排带薪年休假，具体休假时间双方协商确定。

四、劳动报酬

甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

(一)甲方承诺每月___日为发薪日。

(二)乙方在试用期内的工资为每月______元。

(三)经甲乙双方协商一致，对乙方的工资报酬按下列____条款执行：

a、 乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定，根据乙方的工作岗位确定其每月工资为____元。

b、 甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法，乙方的基本工资确定为每月____元，以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。

c、 甲方实行计件工资制，确定乙方的劳动定额应当是本单位同岗位百分之九十以上劳动者在法定工作时间内能够完成的，乙方在法定工作时间内按质完成甲方定额，甲方按照约定的定额和计件单价，根据乙方的业绩，按时足额支付乙方的工资报酬。

d、其他形式

(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位或本单位工资集体合同规定，每年合理提高乙方工资。

(五)乙方加班加点的工资，按不低于本条第(三)项约定的工资标准为基数计算。

(六)乙方依法享有带薪假期(如：婚假、丧假、年休假等)期间的工资。

(七)甲方应按国家和地方有关规定为乙方缴存住房公积金。

五、社会保险

(一)双方依法参加社会保险，工作期满____后，足额缴纳各项社会保险费，其中依法应由乙方缴纳的部分，由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。

(二)甲方应当依法为乙方缴纳各项社会保险费，并每年向职工公布本单位全年社会保险费缴纳情况，接受职工监督。

(三)乙方发生工伤事故或患职业病的，甲方应负责及时救治，或提供可能的帮助，并在规定时间内，向劳动保障行政部门提出工伤认定申请，为乙方依法办理劳动能力鉴定，并为乙方享受工伤保险待遇履行必要的义务。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

(一)甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行如实告知的义务，并对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的伤亡事故，减少职业危害。

(二)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，安排乙方从事接触职业病危害作业的，应定期为乙方进行职业健康检查，并在乙方离岗前进行职 业健康检查。

(三)因乙方从事的工作岗位有职业危害可能，在甲方的监督下，乙方须采取以下防护措施： ，乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。

(四)甲方按照国家关于女职工、未成年工的特殊保护规定，对乙方提供保护。

(五)乙方患病或非因工负伤的，甲方按照国家关于医疗期的规定执行。

七、双方协商一致，约定下列条款

a、因乙方工作涉及甲方商业秘密和与知识产权相关的保密事项，甲方可以事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项，并签订保守商业秘密 协议或竞业限制协议，作为本合同的附件。

b、由甲方出资对乙方进行专业技术培训，并要求乙方履行服务期的，应当事前征得乙方同意，并签订协议，明确双方权利义务，协议作为本合同的附件。

c、甲方同意为乙方办理补充养老保险(企业年金)和补充医疗保险，具体标准为：

d、甲方依法执行有关福利待遇规定，并同意为乙方提供如下福利待遇：

e、甲乙双方需要约定的其它事项：

八、劳动争议处理

(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起法定时效内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服且符合起诉条件的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

(二)甲方违反劳动保障法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门投诉。

九、其他事项

(一)劳动合同期内，乙方户籍所在地、实际居住地、联系方式等发生变化的，应当及时告知甲方。

(二) 本合同未尽事宜，按国家、省和市有关规定执行，没有规定的，通过双方平等协商解决。

(三)本合同不得涂改。

(四)本合同如需同时用中文、外文书写，内容不一致的，以中文文本为准。

(五)本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

(六)本合同附件包括：____________

法定代表人或负责人签名： ____________ 乙方签名：____________

甲方盖章：____________

签章日期： ____________ 签名日期：____________

弱电工程施工合同精选2

甲方：__________________________(以下称甲方)

乙方：__________________________(以下称乙方)

甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度，按照依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合弱电工程的具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守。

甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。

甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项，具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。

1、工程概况⑴工程名称：⑵工程地址：⑶工程承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)⑷工程施工概况：

①甲方负责协调处理业主工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

乙方应按合同规定的时间施工、完工。

②甲方应及时将工程材料运到施工现场，由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。

2、甲乙双方的权利、责任和义务⑴甲方责任：⑵乙方责任：

3、工程施工造价预算

⑴工程施工劳务造价：大写：(人民币)_______________小写(RMB)____元整。

其中：材料费：_________，人工费：_______，现场管理费：__________，设计费：________，垃圾清运费：______，开挖回填费：________根基预埋管路预埋费_________税金：________，其他费用：__________。

⑵经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实际另计。

4、结算方式⑴工程施工人员进场预付合同造价工程款20%，即______元⑵线路施工完毕经业主初验合格支付工程款的70%，即____元

5、附则⑴甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容，并无异议，双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。

⑵本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。

⑶本协议一式两份，甲方、乙方各持一份。

每份具有与本项目主合同同等法律效力。

⑷本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

⑸未尽事宜，双方协商解决。

甲方代表：________________乙方代表：________________

(签章)(签章)

________年________月________日________年________月________日

弱电工程施工合同精选3

委托方：__________(以下简称甲方)

承接方：__________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

一、工程名称：____________

工程地点：____________

工程内容：

1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。

2.安防监控系统布线、设备安装及调试。

3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。

4.周界报警系统布线、设备安装及调试。

5.公共广播系统布线、设备安装及调试。

6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。

二、工程总价：详见____4(工程价格汇总表)合同金额:

本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按附表1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。未经

2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。

四、工程项目建设期限：

接甲方通知，乙方在_____日内进场施工，整个施工工期_____天。_______年______月______日开工，_______年______月______日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。

五、双方责任

甲方责任：

1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。

2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。

3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。

4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。

乙方责任：

1. 保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。

2. 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3. 乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。

4. 乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。

六、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。

2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。

七、责任的免除

1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。

八、约定事项

1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的____。

2、____作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。

十、竣工验收及付款方式：

工程款支付方式为：

工程支付方式

1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款，即______，大写：____________。

2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%，即______，大写：____________。

3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%，即______，大写：____________。

4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即______，大写：____________。

5、剩余工程款总额的5%做质保金，即 大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。注：工程详细造价，请见____1

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。

十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。

甲 方：____________ 乙 方：____________

法定代表人或负责人：____________ 法定代表人或负责人:____________

电 话：____________ 电 话：____________

_______年______月______日 _______年______月______日

弱电工程施工合同精选4

委托方：__________(以下简称甲方)

承接方：__________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

一、工程名称：____________

工程地点：____________

工程内容：

1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。

2.安防监控系统布线、设备安装及调试。

3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。

4.周界报警系统布线、设备安装及调试。

5.公共广播系统布线、设备安装及调试。

6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。

二、工程总价：详见____4(工程价格汇总表)合同金额:

本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按附表1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。未经

2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。

四、工程项目建设期限：

接甲方通知，乙方在_____日内进场施工，整个施工工期_____天。_______年______月______日开工，_______年______月______日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。

五、双方责任

甲方责任：

1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。

2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。

3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。

4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。

乙方责任：

1. 保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。

2. 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3. 乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。

4. 乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。

六、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。

2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。

七、责任的免除

1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。

八、约定事项

1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的____。

2、____作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。

十、竣工验收及付款方式：

工程款支付方式为：

工程支付方式

1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款，即______，大写：____________。

2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%，即______，大写：____________。

3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%，即______，大写：____________。

4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即______，大写：____________。

5、剩余工程款总额的5%做质保金，即 大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。注：工程详细造价，请见____1

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。

十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。

甲 方：____________ 乙 方：____________

法定代表人或负责人：____________ 法定代表人或负责人:____________

电 话：____________ 电 话：____________

_______年______月______日 _______年______月______日

弱电工程施工合同精选5

建筑弱电施工中往往注重的是工程的质量,施工安全这个很重要的问题就经常被忽略。

弱电施工过程中施工方乙方要承担安全责任,要签订弱电施工安全协议,可参照如下条款:

1、必须健全安全组织机构,建立安全生产责任制,针对弱电施工项目制定健康安全环境例卷,配备必要的劳动保护用品,执行甲方有关的规章制度。

2、按规定组织好安全检查,发现弱电施工程中安全隐患、重大险情,应采取有效措施积极处理并报告甲方。

3、弱电施工中发生安全事故时,应积极抢险,服从统一指挥,避免事故进一步扩大,并按甲方要求报告事故。

4、应维护相关的安全生产设施、设备和器材。

5、应对弱电施工人员进行安全教育培训,具备相应的安全意识和安全技能;

特种作业人员应具有相应的资格证书。

6、不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的弱电施工材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。

7、乙方有义务对甲方所提出的任何安全问题进行确认,并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。

8、乙方有义务向甲方宣传本公司的企业宗旨,并对弱电施工中的安全管理做出必要的承诺。

9、乙方必须对弱电施工设备做安全防护,以防止生产设备的破坏。

10、乙方必须配好安全防护用品,如安全帽、口罩、工作服、安全绳等,如因安全防护不到位,所产生的损失由乙方负责。

11、乙方必须对自己的员工进行安全、文明学习,防止其进行违章作业。

12、对于高于2米以上进行弱电施工时,必须系好安全带,以防止安全事故的发生,如因此而发生的安全事故由乙方全权负责。

13、在弱电施工中发生的所有安全事故,有乙方负责。

北京深万科技有限公司(010-884

4 8778)是一个专业的弱电工程公司,公司拥有自己的弱电施工队,承接各类弱电工程,在保证施工队安全的情况下完美的完成弱电施工,公司除了遵循上述条款之外,还自己制定了如下安全规范:

1、认真学习国家关于弱电安全施工的方针、政策和法令、法规,牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。

项目经理部在弱电施工过程中必须认真落实有关“安全生产、文明施工”的规定。

2、项目部项目经理、工长、施工员要以身作则,正确处理好安全工作与其它工作的关系,严格执行安全施工制度,确保各项生产、施工安全措施的落实。

坚决杜绝违章施工。

3、在审核施工方案及技术交底时,必须同时提交安全保证技术措施。

弱电施工队伍必须配备一名专职安全员,随时检查施工现场内的安全情况。

发现不安全因素要及时排除或上报,并做好文字记录。

4、工程项目部必须加强对弱电施工人员的安全技术知识教育和培训,坚决制止违章作业。

凡进入施工现场的人员,必须遵守安全施工管理规定,戴好安全帽,禁止穿拖鞋和赤脚进入施工现场。

从事危险工种的施工人员,要正确使用个人防护用品,高空作业须系好安全带。

5、弱电施工现场内必备的各种安全设施、设备、标志、色标等,任何人不得擅自拆动。

因施工需要必须拆动时,要向本工地的现场安全员请示同意后方可拆动。

6、公司工程部不定期到现场进行安全、劳动保护、卫生等检查,将检查情况记录备案,做为各项目部年度考核的一项重要指标。

7、严肃对待弱电施工现场已发生或未遂事故,查明原因,采取纠正和预防措施,杜绝安全事故出现;

8、发生人员伤亡事故,必须马上抢救,保护现场,如实填写事故报告单、上报;

9、实行安全奖罚制,对安全先进个人给予适当奖励,对不遵守安全守则屡教不改者,给予批评、警告、经济处罚,直至开除。

通过这些安全规范的限定,公司的弱电施工队保证保质保量的完成相关弱电施工!

弱电工程施工合同精选6

委托方：__________(以下简称甲方)

承接方：__________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

一、工程名称：____________

工程地点：____________

工程内容：

1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。

2.安防监控系统布线、设备安装及调试。

3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。

4.周界报警系统布线、设备安装及调试。

5.公共广播系统布线、设备安装及调试。

6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。

二、工程总价：详见____4(工程价格汇总表)合同金额:

本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按附表1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。未经

2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。

四、工程项目建设期限：

接甲方通知，乙方在_____日内进场施工，整个施工工期_____天。_______年______月______日开工，_______年______月______日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。

五、双方责任

甲方责任：

1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。

2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。

3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。

4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。

乙方责任：

1. 保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。

2. 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3. 乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。

4. 乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。

六、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。

2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。

七、责任的免除

1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。

八、约定事项

1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的____。

2、____作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。

十、竣工验收及付款方式：

工程款支付方式为：

工程支付方式

1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款，即______，大写：____________。

2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%，即______，大写：____________。

3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%，即______，大写：____________。

4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即______，大写：____________。

5、剩余工程款总额的5%做质保金，即 大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。注：工程详细造价，请见____1

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。

十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。

甲 方：____________ 乙 方：____________

法定代表人或负责人：____________ 法定代表人或负责人:____________

电 话：____________ 电 话：____________

_______年______月______日 _______年______月______日

弱电工程施工合同精选7

甲方：__________

乙方：__________

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就弱电工程签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：____________________

2、工程地址：____________________

3、工程概况：____________________

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1)完成弱电综合布线系统(工程量为：约_______米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为：人民币_________元整(大写)

六、结算方式

合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额___________%的预付款。工程进行到____%进度时，甲方付____%的进度款，工程验收合格后5个工作日内甲方付___________%;余款___________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院裁决。

十、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章)：__________乙方(签章)：_________

法人或委托人：_________法人或委托人：___________

地址：__________________地址：_____________

开户行：_____________开户行：____________

帐号：_______________帐号：__________

签约时间：_______年___月___日

签约地点：_______________

弱电工程施工合同精选8

合同编号：_________

甲　方：_________

地　址：_________

电　话：_________

联系人：_________

传　真：_________

邮　编：_________

乙　方：_________

地　址：_________

电　话：_________

联系人：_________

传　真：_________

邮　编：_________

甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

2、工程地址：_________

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为：_______(人民币)_________元整(000.00)

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附页与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章)：_________　　　乙方(签章)：_________

法定代表或其委托人：_________ 　　　 　法定代表或其委托人：_________

地　址：_________　　　　　　 地　址：_________

开户行：_________　　开户行：_________

帐　号：_________　　　　　　 帐　号：_________

签约时间：_________年___月___日　　　 签约地点：_________

弱电工程施工合同精选9

甲方：____________

乙方：___________

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款.

第一条工程项目

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程承包范围：_______

4.承包方式：一次性包干，含风险，总价(投标报价).总价款中包含设备费、辅材费、安装调试费、系统调试费、施工配合费、税金、通过安检验收费、其他政府规定费用、满足施工需要的水电等一切费用、不可预见费用。

第二条施工及配合

1.甲方工作

1)甲方应向乙方提供壹套完整的弱电图及相关的资料，以及现场须具备施工条件;

2)甲方提供施工期间现场的临时供电、设备材料库;

3)甲方须负责协调处理好本工程与其他工程单位之间的配合关系，保证工程施工的顺利进行;

2.乙方工作

1)工程施工严格按甲方审核的施工图及有关规定进行，若有工程质量问题，乙方负全部责任;

2)乙方须遵守安全防范系统的施工规范，对各类线缆的敷设与设备的安装、调试、应满足工程质量;

3)乙方委派一名工程师为乙方工程项目负责人，处理现场施工的具体技术问题及协调施工过程中的有关问题;

4)乙方在施工过程中须做好对施工现场的其他管线及建筑装修等的保护工作;

5)保证安全施工、文明施工;交工前清理现场，现场清洁附和有关规定;

6)乙方应完全按照甲方的开工通知书的工期要求如期进行。

第三条工期

1.乙方施工开始之_____日为合同签订之_____日，安装工程完工为本工程竣工前一个月，并通过相关单位验收，工期为天;

2.乙方在规定期限内未能通过验收或不能投入正常使用，甲方有权要求赔偿所带来的经济损失包括客户的投诉;

3.除不可抗拒的原因外，乙方不得以任何理由延误工期，若未能在约定的竣工_____日期内竣工，每延误一天，乙方应支付工期违约。

第四条工程质量

1.乙方必须按期保质完成本工程，并达到验收标准，工程质量等级为优良;

2.乙方必须严格按照设计要求及施工规范施工，并接受甲方和监理的检查;若乙方在施工过程中未能按照投标之规定，甲方有权解除本合同，并赔偿造成甲方一切经济损失;

3.乙方必须确保工程系统达到本地区同期同类系统的设备可靠性、先进性和耐用性。

第五条设备和材料

1.乙方提供的设备材料应以投标时要求的厂家、品牌及型号为准，具体参照投标设备及材料清单(见);

2.凡乙方认为设备或材料有更适合之产品可以替代，应以书面的形式呈报甲方批准;

3.乙方自行采购之辅材、配件在施工前应通知甲方和监理给予检验。

第六条培训、验收、保养

1.工程完工后，甲方应在乙方发出验收通知单后壹周内对工程进行验收，甲方超出期限不作验收，视为验收合格;

2.乙方在工程完工后应甲方提供如下竣工资料：

1)系统测试报告

2)设备说明书资料

3)系统竣工图

3.乙方对本工程在无自然灾害情况下，提供壹年免费包修期(以系统移交使用之_____日算起)。包修期内，乙方在接受到甲方关维护、维修电话、传真、信函要求时，必须在24小时内进行维护、维修。维护、维修的方式包括电话指导、传真说明、上门维护。包修期外，乙方保证系统终身维修服务，并酌收维修材料费。

4.设备安装调试阶段乙方应免费对甲方指定两名运行人员进行技术培训，熟悉设备性能并能熟悉地操作方法。

第七条付款方式

1.本工程甲方预付工程款为_____%;

2.预埋阶段甲方不预付工程款。全面安装施工阶段，甲方按乙方每月工程完成量的_____%支付工程款;

3.工程竣工验收后支付%;

4.包修期满后30天内支付%;

5.甲方不能按期付款，应承担同期银行贷款利息。若乙方向甲方借款，也应承担同期银行贷款利息。

第八条设计变更及合同价款

1.按投标时施工方案中材料设备费、施工费等其它一切费用总价风险包干，不论材料设备市场价格上升还是下跌，也不论工程质量和工程项目多计或少计，合同价款均不调整。

2.在施工过程中，甲方对原设计提出变更，须书面通知乙方变更的理由和要求，并经乙方同意。乙方若无正当理由应按通知进行变更。乙方须在接到甲方的设计变更通知后十_____日内向甲方提供下列材料;

1)变更后的系统设计方案

2)变更后的合同金额增减说明

3)变更后施工进度安排

3.在施工过程中，乙方对原设计提出变更，须书面通知甲方变更的理由和要求，向甲方提供下列材料：

1)变更后的系统设计方案

2)变更后的合同金额增减说明

3)变更后施工进度安排

4.发生本项第1、2条款规定的变更后，乙方按下列方法提出变更价格，经甲方书面批准后调整合同价款和施工进度：

1)同中已有实用变更过程的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款;

2)合同中只有类似变更情况的价格，可以以此为基础变更价格，变更合同价款;

3)合同中没有类似和实用的价格，由乙方提出的变更价格送甲方，经双方协商后确定。

6.除上述2、3、4条外，不论任何理由和条件，乙方不得向甲方提出增加工程价款的要求。

第九条违约责任

1.方未能按“售后服务”的承诺履行自己的责任和义务，甲方有权单方从工程尾款的5%扣除相应的费用;

2.凡住户投诉而造成甲方的经济损失，乙方承担全部的连带经济责任和法律责任;

3.包修期内设备不能正常使用，乙方应负责设备的更换。更换的设备包修期从更换之_____日算起一年。

第十条其它条款

1.乙方向甲方提交壹份“售后服务”承诺书，并作为合同的;

2.竣工后乙方应向甲方提供三套完整的竣工验收资料;

3.本合同一式六份。

甲方乙双方各持三份;

4.本合同自双方代表签字盖章后生效，工程包修期满后自行解除。

甲方：___________乙方：___________

代表：______代表：_______

年_______月____________日

弱电工程施工合同精选10

安防弱电系统工程施工合同书__系统工程施工合同

甲方：_______________________________________

乙方：______________________________________________

双方经友好协商同意，根据__________________有关规定，签定本合同。

第一条、工程项目

工程名称：

工程地点：

第二条、工程范围及工程量

按照甲方提供的招标文件、工程施工图纸规定的内容等________,_________安装______________验收，并提供竣工资料。

第三条、工程期限

工期共天，自乙方收到甲方进场通知书之日起计算，甲方提供的全部主材料必须在开工后_天内到齐，否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素（如火灾、地震、水灾等）影响工期，双方另行商定解决。

当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。

在施工中如因甲方原因造成工期延误，中途停建、缓建，乙方工期顺延。

第四条、工程费用

1、本工程合同总价为人民币_____元 （大写：元整）。

2、分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。

3、此合同总价为含税价格，不包括所有___理费、____费、____、___，此部分费用由甲方负责。

第五条、工程费用支付与结算

1、本合同签定后，个工作日内甲方付工程预付款，甲方支付合同总价的_____% ，即元（大写：元整）。

2、工程进行到设备调试完毕，系统运行正常后天内，乙方向甲方提供工程竣工图，甲方累计向乙支付合同总价的____%，即__元（大写：_

元整）。

3、乙方工程竣工后并提供竣工图纸，并通过甲方验收合格后， ____天内提供工程结算单，甲方在收到这些资料后____个工作日内审定完毕。在甲方同意工程

量结算，审定通过后，__个工作日内甲方累计向乙方支付合同总价的_____% ，即元（大写：元整）。

4、乙方负责本工程一年质量保修，一年质量保修期后，__个工作日内，甲方向乙方支付工程全部余款。

第六条、甲方工作

1、甲方负责工程所需的一切材料，但不含工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等。如布线测试仪表、冲击钻、水表、电表、端接工具及砂轮片等；

2、甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地；

3、甲方有权对乙方违反甲方制定的《________制度》进行处罚；

4、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工；

5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

第七条、乙方工作

1、根据本合同第一、二条款，并允许一定范围内的工程量更改；

2、乙方必须保质保量按期完成本合同的安装调试工程。除甲方原因造成的因素外乙方每拖延一天，甲方按工程款的_%_扣罚；

3、乙方必须处理好同建设方的关系，应遵守有关规章制度；

4、乙方在施工时，必须严格施工管理条例，严禁任何有损甲方形象的行为；

5、各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清；

6、乙方应保证施工工程质量，为各系统工程的调试提供保障，直到工程验收合格；

7、乙方必须严格把好质量和工艺关，如果应质量和工艺原因导致工程返工，将除以乙方返工成本n倍罚金。应质量和工艺原因导致工程延期或不能验收，将处以乙方___________的罚金。

8、乙方必须遵守工地的各项管理规定，如有违反建设方管理规定遭到处罚，由乙方负责。施工期间，乙方必须采取有效的措施保护原有建筑物，所有对大楼结构可能构成安全隐患的施工方式，都必须报请甲方，经甲方向建设方争取同意后方可施工；否则由此而造成的一切损失，全部由乙方承担。对已施工好的其它专业成品乙方有义务进行保护，如因乙方原因造成的损失由乙方进行返修及赔偿。设备安装必须要有专业人员负责，因由乙方安装人员造成的设备损坏，乙方必须无偿修复或原价赔偿。

9、甲方进场的材料乙方有义务将其保管好，不能有掉失现象发生。若有掉失要按原价___%赔偿。

10、必须保证施工安全，所有施工出现的责任由乙方自行承担。

12、乙方进场后，遵守职业道德，不得中途恶意加价或提出退场。若工程量有增加，可以向甲方提供申请以供商讨。若乙方退场，将扣下乙方所有工程费用。

13、在工程验收合格后，应配合对本工程各系统提供__年的保质维护。

第八条、工程验收

1、自验：工程正式验收之前，乙方应对施工工程进行自验；

2、发出《工程验收通知书》：在自验的基础上，乙方完成整体工程应 验收之前五天，向甲方工程监理单位发送《工程验收通知书》；

3、组织验收工作：甲方根据《工程验收通知书》，组织工程、监理、设计等有关部门，同乙方一起进行检查验收；

4、签发《工程验收证明书》并办理工程移交：

⑴工程验收合格，甲方应出具《验收合格报告》给乙方，并按本合同第五条进行工程款的支付；

⑵工程验收不合格：甲方应出具《验收不合格报告》给乙方，乙方应在限期内对不合格项目进行整改直至验收合格；

⑶工程中隐蔽工程未经验收的，甲方有权开启重验，验收合格，费用由乙方负责，验收不合格，处以罚款__。

5、验收的内容：本合同第一、二条款内容进行工程验收；

6、验收的标准：

⑴国家现行的施工验收规范；

⑵国家和行业颁发的施工规范，标准和技术规定；

⑷工程设计文件（包括：施工图纸、设计说明书、设计变更洽商记录、工程施工规范说明）；

⑸双方有关工程施工的技术洽商说明。

第九条、合同的生效与终止

本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收合格和峻工结算后，有关维护保养内容有效，其它条款即告自行终止。维护保养期满，甲方结清尾款，本合同自行终止。

第十条、纠纷解决

甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时，双方应本着友好协商的态度解决问题。协商无效时，双方只能在甲方所在地法院提起诉讼，败诉方应承担违约责任并向对方赔偿损失。

第十一条、其他

1、本工程乙方不得转包或分包，一经发现，甲方将对乙方进行处罚直至取消其工程代理资格；

2、在施工过程中，如发现乙方有损害甲方利益（包括甲方资产、严重工程质量问题等）的行为或者发现乙方不配合，不按合同要求、计划和弱电工艺标准施工的，甲方有权单方面终止合同和取消乙方的工程代理资格。

3、由 乙方施工质量原因导致的变更和修补，工期不予顺延，因此发生的损失由乙方负责；

4、乙方应注意现场的文明施工、安全施工、规范施工和劳动保护。乙方施工人员在施工中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任；

5、由 甲方原因造成工期拖延的，给予顺延；

6、合同未尽事宜，双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决；

7、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。

甲方：______________乙 方：_______

___年_____年_____月_____日 年_____年_____月_____日

弱电工程施工合同精选11

弱 电 工 程施工协议项目名称： 委 托 方： 施 工 方： 弱电工程施工协议委托方： （以下简称甲方）施工方： （以下简称乙方）甲方委托乙方承担 XXXX养生会所 弱电工程施工任务，根据 和中华人民共和国建筑法及国家相关法律规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工期和质量，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1工程名称：龙庭御典养生足浴会所弱电工程

1.2工程地点：合肥市包河区宁国路59号

第二条 承包范围和工程内容

2.1 工程范围：甲方经营场所内所有弱电项目的规划设计、设备及材料采购、线路铺设、设备安装调试、使用培训。

2.2工程内容（详见工程预算表）：视频监控系统工程 WIFI无线覆盖工程环境音乐系统工程内外线电话及网络系统工程点钟系统布线工程有线电视收视系统工程门头电子显示屏（滚动字幕）制作

2.3 承包方式：包劳务、包材料、包质量、包进度、包安全施工。

第四条 合同价款

3.1本工程采用总价包干： 171000元（大写：壹拾柒万壹仟元整）。包括以下内容：材料费、人工费、制作安装费、成品保护费、机械费、管理费、垃圾清运费、工期、质量、安全文明施工费、措施费、利润、税金等费用。

3.2在施工过程中，因甲方原因，若有新增工程内容，乙方接甲方代表通知后，应立即执行，价款由双方协调并签订补充协议，否则甲方不予认可工程内容和费用。

第五条 工期要求

4.1本工程自 2022 年 9 月 13 日开工起至 2022 年 11 月 13 日竣工止，合同工期总天数为 60 天。

4.2发生以下情况，乙方可以申请工程延期,经甲方书面同意后，工期方可顺延。延长时间由甲方决定，并书面通知乙方。若乙方在下述情况发生后2天内未向甲方提交详细情况说明，则无权获得工程延期：

4.

2.1 法律上所界定的不可抗力因素；

4.

2.2 因甲方原因发生的重大工程量变化，设计变更和修改致使乙方无法连续施工的；

4.

2.3 连续停电超过24小时的。

4.3 因乙方原因,不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不得顺延。

第六条 工程质量的约定

5.1乙方必须严格按照甲方要求进行施工。工程质量不符合要求的，负责返工整改，造成的返工费、材料费等一切费用由乙方承担且工期不予顺延；

5.2所有工程材料及器件的技术指标均应符合各系统的技术方案配置明细。乙方进场材料和产品必须经甲方确认方可施工，甲方认定材料的时间不超过1日。

5.3 由 乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第七条 双方责任

6.1 甲方责任

6.

1.1甲方指派 为甲方驻场代表，负责合同履行。督促或组织对工程材料、工程质量、工艺、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

6.

1.2 为乙方提供具备开工条件的施工资料和场地,协调相关单位之间的关系,解决交叉施工中的问题，审核乙方的施工组织方案。

6.

1.3 根据工程进度和实际完工情况按合同约定支付工程款。

6.

1.4甲方向乙方提供施工所需的水、电等接洽事宜，设施及费用乙方自理。

6.

1.5甲方有责任和义务向乙方做出安全文明施工的要求，并有权利要求乙方对安全文明施工做出承诺。如乙方违反安装操作程序，甲方有权责令乙方立即停工，并做出具体的处理要求。

6.

1.6 在施工期间,甲方及时将有效的设计变更及变更通知以书面形式通知乙方，并作好现场签证工作。

6.2 乙方责任

6.

2.1 乙方代表 夏军 ，电话 。乙方按甲方认可的方案组织施工。做好各项质量检查，参加本工程分项验收和竣工验收，编制工程结算。

6.

2.2 严格施工管理、规范施工、文明施工、按期竣工；工程经竣工验收合格后交付甲方；

6.

2.3承诺向甲方交付￥ 10000元（人民币壹万元整） 作为履约保证金，如甲方发现乙方有明显不履行或无力履行合同，或有违反合同行为，同意甲方在工程进度款中一次性扣除履约保证金。

6.

2.4乙方应认真勘察工程现场，熟悉现场的位置、周围环境，确定工程范围和现有工地条件，了解场内供水供电等状况，对其工程实施所需的贮存和施工用的空间、临时设施范围、施工人员、材料进出方位等作详细安排。

6.

2.5负责弱电工程成品保护，承担因产品质量及安装不当引起的责任，若不能达到甲方的要求，发生的费用由乙方承担。

6.

2.6弱电工程完毕应对现场彻底清理，对成品保护物料等残渣应集中堆放和外运，不得出现高空抛物或乱堆乱放造成环境污染。

6.

2.7 施工中未经甲方同意批准,不得随意变更设计意图。

6.

2.8 乙方须对甲方或使用人员进行系统培训,达到熟悉并实施操作的程度,培训轮次和人数由甲方安排。

6.

2.9 乙方在进场前，应主动到甲方工程部了解甲方相关工程管理制度，否则，由 乙方的原因造成的相关违约责任或其他损失由乙方自行承担。

第八条、竣工验收和移交

8.1 竣工验收通过是指乙方承包的工程内容全部完成并通过甲方的验收，经核定的质量等级达到本合同约定的质量标准。

8.2在竣工验收之前，乙方须向甲方提交相关的竣工资料通过甲方的审核。

8.3在竣工验收之前，乙方应提前向甲方提交竣工验收申请，甲方收到申请后组织初步验收，初步验收的整改要求待乙方整改全部完成并经甲方核定后，在3个工作日内批复乙方工程复验申请。

8.4竣工验收通过之日起15日内,乙方撤除全部生产和生活区临建、施工人员、机械设备和剩余材料，收尾工程所需的除外。

8.5移交：竣工验收合格后，乙方向甲方提交工程移交申请，双方在规定时间内完成并办理移交手续。

第九条 产品保修

9.1质保期内凡属乙方产品质量及安装原因由乙方负责维修， 乙方每次保修完毕后，应载明故障原因、解决方法，经维修人员及甲方签字，否则视为未履行保修义务。质保期内因用户使用不当或人为损坏引起的问题，乙方须在第一时间进行维修，相应维修费用按成本价计取。

9.2 质保期外的维修，甲乙双方可另行商定。

第十条 工程款拨付和结算

10.1 甲方以 或现金方式与乙方进行结算。

10.2 甲方按如下工程进度支付款项,具体付款方式如下：1）合同签订时，甲方支付 71000元（人民币柒万壹仟元整）给乙方，用 弱电方案设计、前期原材料及设备的采购等。2）工程竣工验收合格后7日内，甲方付合同总价的 95 %给乙方,即: 162450元（人民币壹拾陆万贰仟肆佰伍拾元整）。并同时退还履约保证金给乙方。4）结算款的5%作为本工程的质保金，质保期 壹 年,自工程竣工验收合格之日起算。质保期满之日起30日内，由甲方对乙方在质保期内售后服务和保修情况进行综合评定签署意见，甲方在扣除因工程质量不合格造成的损失后，向乙方无息支付剩余质保金。

第十一条 违约责任

1.1 由 工程质量、安全、文明施工等方面不符合规范或达不到甲方要求的，乙方负责无偿返工，工期不予顺延。如果返工两次仍不符合甲方要求和规范要求或者合同约定的，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价5的违约金，并可自行邀请第四方对上述问题进行整改处理，并要求乙方承担整改费用。若出现3次以上质量、安全、施工不符合规范或达不到甲方要求的情况的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方支付合同暂定总价30的违约金。乙方应在接到解除合同通知后无条件退场，工程费用按已完合格部分应付金额的50支付。

1.6由 乙方对设备在交付前保管不善，造成交工前的设备毁损灭失，由乙方承担相应的责任，且乙方应立即重新交付合同要求的设备，同时工期不予顺延。甲方提供的设备，乙方应妥善保管，如造成损失，应照价赔偿。

1.7如甲方不按合同约定时间付款，超过7天后，每日按逾期付款总额的5%算，向乙方支付违约金。

1.8未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下工程全部或部分转包、分包给第四方进行，否则，甲方有权单方解除本合同。

1.9如因甲方原因造成工程终止，则乙方不予退还甲方已支付的任何款项，且甲方需支付乙方为本工程所产生的一切费用。

第十一条 争议的解决双方若因本合同发生争议，经双方当事人协商解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起起诉。

第十一二条 合同生效本合同自甲乙双方签字、盖章后生效。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份，合同及补充协议，均具同等法律效力。甲 方 ： 乙 方： 代表人（签字）： 代表人（签字）：联系方式： 联系方式：签约时间： 签约时间：

弱电工程施工合同精选12

(一)系统工艺流程

(二)主要施工方法1电气线路安装本项内容包括施工准备、熟悉图纸，配合土建预留预埋，配管及桥架敷设，线缆敷设。施工基本参照强电。需特别注意的是：A.本弱电工程系统平面管线交叉频繁，平面布线前绘制合理的平面布线图，施工时严格遵照，并在施工中采用不同系统配管打各色油漆的方法标识，以保证平面布线的准确性和可识别性；B.弱电竖井施工前绘制竖井布置详图。有些系统还需绘制竖井平面布置图，施工时严格遵照执行；C.共用电视天线系统线缆置于单独的桥架内，以保证传输信号不受干扰；D有特异性的线缆敷设方法详见各子系统安装方法。2保安自动化系统.停车场管理系统A.工艺流程B.视频电缆的接线视频电缆任意一个接头点都会导致阻抗的不均匀性，接线时严格按内导体接线、屏蔽层连接、护套层恢复三步骤进行。C.云台及摄像机、防护罩安装安装前对云台、摄像机作单机试验，性能符合要求方可施工。云台支架及底座固定平稳、牢固。摄像机安装前检查防护罩加温刷动作、云台水平垂直转角和定值控制、支架固定性和安装高度、电缆余度等，合格后固定在云台底座或支吊架上。D.监控台、柜、监视器安装集中监控室环境符合要求后方可安装。台柜安装平稳，立面垂直。台柜就位后，按设备装配图将监视器、控制器、切换器装入相应位置，固定于台面上。对设备做保护接地。E.单机调试确认线路正常、接线准确后方可进行。逐一对电动云台、摄像机、防护罩、控制器、监视器进行单机测试，调整至运行正常，作好记录。F.系统调试单机运行正常后，依照施工图对每台摄像机、电动云台编号。逐一开通每一摄像机回路，调整摄像机监视方向、监视区域照明灯具方位，排除视频接头处虚焊引起的杂波干扰，调整至回路工作正常。在操作台做图像切换定时连续切换功能试验及录像试验，调整至系统完全符合设计要求。3综合布线系统安装、调试智能建筑综合布线包括水平子系统、工作子系统、垂直子系统、管理子系统、设备间子系统。施工严格遵照建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97执行。A.工艺流程B.线缆敷设鉴于综合布线系统信息电缆材质的特殊性，布放时注意以下事宜：

(1)布放信息电缆光缆时保持平直，不产生扭绞、打圈现象，不受到外力的挤压和损伤；

(2)布放缆线的牵引力，严格禁止超过缆线允许张力的80；C.缆线终端

(1)数据对绞电缆与插接件及信息插座连接时，严格按色标和线对顺序卡接；

(2)数据对绞电缆终端时每对对绞线尽量保持扭绞状态，五类线非扭绞长度不大于13mm，避免形成线间串扰。

(3)对绞电缆跳线长度符合设计要求，不超过米。D.设备安装

(1)设备房及通讯机房安装前，检查环境，确认外装修工程已符合要求；

(2)机架安装牢固平直，按施工图防震要求加固，水平、垂直度符合厂家规定；

(3)接线模块设备完整，安装就位标志齐全，面板保持在同一水平面上；

(4)信息插座安装位置准确，安装水平、美观；

(5)信息插座安装好后加上标签，以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型；

(6)设备间、交接间进线终端设备两侧的线路均采用行业规定的色标标识。

(7)数字程控交换机采用中国XX公司产品，届时由深圳华为专业工程师负责安装调试。E.工程电气测试及系统调试系统安装完后，采用局域网电缆测试仪对信息电缆的长度、接线图、衰减、近端串扰值、光缆的衰减、反射值等进行测试。如有未达标准项，调整至合乎标准。填写测试报告，作为网络文档保存。基本连接图：4卫星电视和有线电视系统安装、调试电视信号通过VHF和UHF天线、卫星接收用抛物面天线接收下来，然后经滤波放大调制处理后送到主传输分配系统，传输分配系统不失真地将信号传送至各用户终端。A.天线的安装共用天线的安装位置依照施工图标定的位置和高度选定，按基座制安、天线组装、天线架设三步骤进行。为使安装好的天线能承受大风的侵袭，竖杆应加固，用拉绳把拉杆加固在已预埋好的拉线耳环上。B.前端设备安装箱体安装应稳固、垂直端正，箱内布线整洁美观，预留电缆整齐地盘绕在箱内。C.系统调试

(1)接收天线的调试通过场强的测试找出信号最强、反射杂波最弱的最佳点来调整天线方向，如调整中出现无法摆脱的天线输出重影，采用升高天线或在天线背后加反射器或反射网的方法消除。

(2)前端部分的调试用场强仪或电平仪实际测量前端各设备电视频道输出电平，调整至正常值。通过彩色电视机实际收看前端输出图像，调整至图像层次清晰且明亮。

(3)系统调试把天线、前端和传输分配系统全部连接起来进行系统调试。a将多道电视信号输入共用天线系统，由干线、分区、各用户端测量电平进行调整。b调整各频道信号平衡，克服由传输分配系统所产生的交、互调现象。c调整各补偿单元、延长放大器等，使UHF频段各频道与VHF频段各频道电平输出基本一致，且有一定梯度，达到用户电平各频道平衡。d，通过实地收看进一步调整各补偿单元、延长放大器，调整前端及前端设备，直至每个用户达到满意的图像为止。5会议系统、会议中控系统、视频显示系统安装调试A、线路工程除按常规线路施工，对机房线沟和设备的电线电缆按不同回路，分别进行排线、整理、绑扎，防止引起干扰和反馈。配线做到正确、可靠、整齐，所有接线焊接或压接，使用焊剂后清理干净焊剂残留物。B、设备安装在土建顶棚施工完成后，利用脚手架或活动梯按照设计要求的供声角度对扬声器、红外线辐射器、摄像机等进行安装。对于已安装的扬声器做好相位检查。支吊架要能在适当范围进行角度的调整，调试后对可调部位做封闭处理。机房设备在机柜设备组合就位后，对单机设备分别加电检查，按机柜设备组合安装图逐台装入各机柜，上好螺丝，固定平整。按设计系统绘制接线图，校对无误后进行系统组装接线。所有接口要注意电平配合及相位问题。接插件上机前，进行质量检查，清理接点污迹后方可使用，以防止短路或接触不良损坏设备等事故。C、调试分段进行线路检测，检查接线是否正确，有无短路或断路，校对送往组合扬声器的分频信号是否正确，以防止损坏高频扬声器，检查无误6楼宇自控系统本系统将对各区高低压配电系统、应急母线配电系统、空调系统、给排水系统、电梯等系统进行综合监视及控制管理，以最经济的运行提供给大厦最高效、舒适、安全的环境。A.工艺流程B.传感器安装传感器安装前绘制局部安装详图。安装要求定位准确、平稳、接线牢固，以保证采样的准确性。C.直接数字控制器安装、中央管理工作站设备安装设备安装前确认施工环境已达标准。现场控制器应针对现场环境选择合适的地点安装，以便于采样和控制。设备安装好后做好保护接地。D.监控设备测试、接线对监控设备的控制接点做短接试验，调整至设备控制运作正常。E.系统调试

(1)对整个系统进行线路测试，排除线路短路、断路故障，填写绝缘电阻测试报告；

(2)逐一对各直接数字控制器做回路调整，调整回路中的传感器及控制设备至采样控制正常；

(3)给系统主机输入已调试好的系统软件，再次检查线路正常后，对照设计做系统性能测试，逐步调整至系统完全符合要求。实际施工时将编制详细的BA系统调试方案。后方可做系统通电试验。7火灾自动报警系统安装及调试本系统有火灾自动探测、自动声光报警、自动和手动联动相关消防设备、自动和手动进行疏散广播及独立的消防通信对讲系统等功能。消防控制中心设在塔楼首层，与保安监空中心合用，内设火灾报警控制主机、图文显示终端、联动控制柜、模拟显示屏、火灾应急广播设备、消防对讲电话总机和电梯显示系统等，可显示各消防设备的状态，控制和指挥灭火、疏散。公共广播系统：在楼内公共区域设置一套公共广播系统，系统主要由前端设备和扬声器组成，前端设备包括音源、前级控制设备、调音设备和功率放大器等，设在消防保安控制中心。再公共区域、电梯轿厢、入口大厅、设备房等处社扬声器。部分房间带有音量控制器，如会议室、贵宾休息室、领导休息室等。在火灾或其他紧急状况下，系统主机和各区域控制器均切换到紧急广播状态。A.工艺流程B.元器件、末端装置安装输入输出模块因其进出线多，接线前做好线的标识，接线准确、牢固。探头、扬声器安装牢固、美观，遇到灯具、风口等避开。C.设备安装安装前逐项检查消防中心外装工程已达设计要求。设备机柜安装牢固美观，水平度、垂直度符合厂家规定。搬运和安装时，小心轻放，以免损坏设备内部元件。逐项对照产品说明进行设备性能测试，调整至各项均符合要求。在主机中输入系统程序，调整至正常。D.线路测试对整个系统线路进行测试，排除线路短路、断路故障，填写线路绝缘电阻测试报告。E.控制设备性能测试、接线对需控制的相关设备，如水泵、阀、配电箱等首先进行手动测试，功能符合要求后，短接其控制接点，确认正常后接入控制线，接线准确牢固。F.系统手动调试确认线路正常、接线准确后调试方可进行。调试前把消防主机手动/自动开关置于手动档。

(1)对消防报警探头进行喷烟、加温实验，调整至报警正常；

(2)模拟手动报警按钮、消火栓按钮动作状态，调整至报警正常；

(3)模拟水流指示器、湿式报警阀火灾报警状态，调整至报警正常；

(4)逐一启动控制设备按钮，调整至控制设备动作正常。G.系统自动调试置消防主机手动/自动开关于自动档，对照消防控制系统设计模拟火情发生状态，调整至各控制系统动作正常。实际施工时编制详细的消防报警控制系统调试方案。8弱电系统调试逐一检查各子系统功能，调整至子系统运行正常。接弱电系统间接口，请系统软件工程师输入系统软件，对照系统功能进行系统联合调试，调整至弱电整个系统正常。具体施工时将编制详细的弱电系统调试方案。