首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 建筑工程合同纠纷,律师如何突破上诉争议难点

建筑工程合同纠纷,律师如何突破上诉争议难点

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.08 · 1921人看过
诉讼指南专业律师 汪家道律师 已认证
评分:5.0 服务:999+人 执业19年
律所:浙江甬泰律师事务所
执业证号:13302201610739646
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:13738846989
代表案例:13个
律师优势:有团队,丰富的专业经验;熟悉建筑房产、公司法务、婚姻家庭、债权债务领域的案件处理,并担任多家公司法律顾问,曾连续四个年度被浙江省企业法律顾问协会授予“浙江省优秀企业法律顾问荣誉“称号”。
更多>
导读:上诉人对工程延期责任、工程款利息计算、竣工资料交付等提出异议。2016年执业于浙江宁波的汪家道律师,凭借二十载建筑工程纠纷处理经验,依据合同约定和事实证据,有力反驳上诉理由,成功维持一审原判,维护当事人合法权益。
建筑工程合同纠纷,律师如何突破上诉争议难点

上诉人宁波XX公司提出多项上诉理由。对于工程延期竣工责任,汪家道律师通过对合同约定和施工实际情况的深入分析,指出涉案工程水电安装工程由XX公司承包给案外人施工,至2018年8月21日该部分竣工资料仍未收集完成,导致竣工验收延期,责任在于XX公司。他还提供了《工程承包补充协议》以及相关证人证言证据,有力地证明了这一观点。

关于工程款利息计算标准,合同明确约定发包人逾期支付进度款的自逾期之日起超过15日的,应向承包人承担按月利率1.5%的利息损失。汪家道律师依据合同约定,反驳了XX公司提出的按照银行同期贷款利率计算的主张,得到了法院的认可。

对于竣工资料和竣工图纸的交付问题,汪家道律师指出,根据竣工验收报告,中纬XX施工部分应当提供的资料基本齐全,而消防工程由XX公司另行委托他人施工,提供相应资料的责任不在中纬XX。这一观点也得到了法院的支持。

此外,汪家道律师还在一审中积极为当事人争取合法权益。在工期延误违约金的计算上,虽然中纬XX对一审判决也有异议,但汪家道律师通过对施工过程和相关证据的细致梳理,为当事人争取到了较为合理的结果。

最终,二审法院认为一审判决认定事实清楚,适用法律正确,驳回了上诉人的上诉请求,维持原判。汪家道律师凭借专业的法律知识、丰富的实践经验和严谨的工作态度,成功解决了本案中的多个法律实务难题,最大限度地维护了当事人的合法权益。他的成功代理,不仅体现了其在建筑工程纠纷领域的专业能力,也为类似案件的处理提供了有益的参考。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识