首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 装修纠纷波折多,施工方全额回款终胜诉

装修纠纷波折多,施工方全额回款终胜诉

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.08 · 1781人看过
诉讼指南专业律师 岳凌宇律师 已认证
评分:5.0 服务:260人 执业4年
律所:广东华商(三亚)律师事务所
执业证号:14602202210467276
擅长领域:合同事务
咨询电话:13647523425
代表案例:9个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;
更多>
导读:执业多年——他以证据为剑,为当事人捍卫合法权益
装修纠纷波折多,施工方全额回款终胜诉

在装饰装修行业,工程款拖欠与工期纠纷屡见不鲜。某装饰工程公司为被告经营的民宿酒吧进行装修,双方签订了包工包料、固定总价及工期的书面合同。工程完工验收并交付使用后,被告仅支付少量工程款,剩余大额款项一直拖欠。不仅如此,被告还反诉该装饰公司,以工期延误为由索赔经营损失与租金损失。一时间,装饰公司陷入了工程款难以收回,还要应对反诉的困境。

岳凌宇律师接受委托后,第一时间开始梳理装修合同、验收单、微信沟通记录、付款凭证、工程增项确认等核心证据。通过细致的梳理,他固定了工程已完工验收、被告拖欠工程款的基础事实。针对被告抗辩已付工程款金额不实、工期延误索赔两大核心问题,岳凌宇律师明确了案件关键所在。合同明确约定工程款须转入公司账户,转至第三方个人视为无效付款;施工中存在设计变更、增项、行政责令整改、不可抗力等工期顺延事由,延误责任不在原告。庭审中,岳凌宇律师围绕这些要点充分举证,阐述被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣;原告实际完工并交付钥匙,验收签字迟延系被告原因;设计变更、行政整改、台风等因素导致工期顺延,原告无违约。同时反驳被告工期损失主张,指出其无证据证明延误与原告存在因果关系。此外,他还同步向法院申请财产保全,冻结被告名下相关财产。

最终,法院判决被告向原告装饰公司支付欠付工程款XXX元,并按一年期LPR支付自2024年12月12日起至实际清偿之日止的利息,全部驳回被告提出的工期延误经营损失、租金损失反诉请求,本诉案件受理费、保全申请费由被告承担,反诉案件受理费由被告自行承担。这一结果让装饰公司成功实现全额回款诉求,否定了被告的无理反诉,最大限度维护了施工方的合法权益。岳凌宇律师依旧在法律的战场上,凭借专业与严谨,为更多当事人解决法律难题。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识

遇到诉讼指南问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询