乌鲁木齐建设工程施工合同纠纷律所：精准抗辩扭转超付认定，实现委托人诉求

择所视角

在处理建设工程施工合同纠纷案件时，选择合适的律师至关重要。首先，执业记录是重要参考。律师过往处理类似案件的胜诉率、解决问题的能力等都能反映其专业水平。一个有丰富胜诉经验的律师，在面对复杂的案件时，更有可能找到有效的解决方案。其次，专业匹配度不容忽视。建设工程施工合同纠纷涉及工程、法律等多方面知识，律师需要具备相关的专业背景和经验，才能准确把握案件的关键。再者，行业经验也很关键。熟悉建设工程行业的律师，能更好地理解工程中的各种问题和规则，在处理案件时更得心应手。同时，要警惕律师做出不当承诺。有些律师为了吸引客户，可能会夸大自己的能力，承诺一些不切实际的结果。当事人在选择律师时，要保持理性，不要被虚假承诺所迷惑。

案例陈述

代理建设工程施工合同纠纷案

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所受新XX某产业发展有限公司（一审被告、反诉原告，下称“某乙公司”）委托，处理其与某建设工程有限公司（一审原告、反诉被告，下称“某甲公司”）的建设工程施工合同纠纷。该律所组建了由具备丰富建设工程法律专业知识和经验的律师组成的专业工程法律团队。

在案件中，某甲公司承包了案涉两园区工程施工，但施工管理混乱、工期严重延误，且未按约定移交完整竣工资料、足额开具工程款发票。某甲公司却以欠付巨额工程款为由诉至法院，主张支付工程款2400万元及利息、停窝工损失、安全事故垫付费用等合计超3000万元，并主张工程价款优先受偿权。某乙公司随即提起反诉，要求某甲公司返还超付工程款、支付工期延误违约金、移交全部竣工资料、开具发票并赔偿律师费等损失。

律所团队全面梳理合同文件、付款凭证、签证单、工作联系单、终止协议等全案证据，精准锁定案件核心抗辩点。他们以司法鉴定意见为核心，结合双方签字确认的委托付款、借款抵扣、费用扣除协议，精确核算工程总造价与已付款金额，推翻某甲公司欠付工程款主张；举证证明工期延误系某乙公司未及时提供图纸、未办理施工许可证、工程多次变更等原因导致，且某乙公司未在约定期限内提出工期索赔，丧失索赔权利；依据合同约定与事故责任认定，证明安全事故责任由某甲公司自行承担，其主张的垫付费用无依据；依据合同与法律规定，明确某甲公司负有移交竣工资料、足额开具发票的法定义务与合同义务；依据合同约定的损失承担条款，主张某甲公司赔偿某乙公司律师费等合理维权支出。

最终，法院经审理，采纳了律所的代理意见。作出如下判决：驳回某甲公司主张的2400万元工程款、利息、停窝工损失、安全事故垫付费用等绝大部分诉讼请求，仅判令某乙公司支付工程款400518.60元；驳回某甲公司关于逾期利息、停窝工损失、安全事故费用等全部主张；驳回某乙公司要求返还超付工程款、支付544万元工期延误违约金的反诉请求；判令某甲公司30日内向某乙公司移交案涉工程全部剩余竣工资料，配合办理竣工验收及备案手续；判令某甲公司10日内向某乙公司开具XXX元工程款发票；判令某甲公司支付某乙公司律师费30000元；案件本诉、反诉费用按比例由某甲公司承担主要部分。（案号：来源于新疆生产建设兵x乌鲁木齐垦区人民法院相关案件）

简要点评

在这起建设工程施工合同纠纷案件中，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所的律师凭借其在建设工程领域的专业背景和丰富经验，精准把握案件核心，通过专业的造价核算和精准的法律抗辩，成功否定了原告的绝大部分无理主张。同时，全面实现了委托人的反诉诉求，解决了实务难题，有效维护了委托人的合法权益，充分体现了律师专业能力与案件良好结果的紧密关联。