首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 逾期交房纠纷逆转:从免责抗辩到违约赔偿

逾期交房纠纷逆转:从免责抗辩到违约赔偿

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.03.16 · 1373人看过
诉讼指南专业律师 何小艳律师 已认证
评分:5.0 服务:888人 执业18年
律所:广西艾登律师事务所
执业证号:14503200811726937
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:13387735229
代表案例:6个
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;何小艳律师,毕业于甘肃政法大学,2006年取得法律职业资格证书,现任广西艾登律师事务所主任及合伙人,在创办广西艾登律师事务所之前,曾在广东司法警官职业学院分教处担任法学教师,此后先后在北京德恒(广州)律师事务所,广西九宇律师事务所、广西桂宁律师事务所等律所担任专职律师。 二、擅长的业务 1、各种债权债务纠纷; 2、各种类型的合同纠纷; 3、公司法方面的非诉与诉讼业务; 4、基础建设工程及
更多>
导读:原告起诉开发商逾期交房索赔,被告以物业费免除和施工受影响为由抗辩免责。一审原告胜诉获赔,被告不服上诉,律师凭专业策略二审维持原判,实现不利局面逆转。
逾期交房纠纷逆转:从免责抗辩到违约赔偿

在开发商逾期交房纠纷案件中,原告贾XX、王X向法院起诉要求被告长安XX公司支付逾期交房违约金19325元。被告辩称,原告接房时签订《入伙手续书》已同意免除其逾期交房违约责任,且施工受天气等因素影响应顺延交房时间。一审判决被告支付原告违约金19218元,被告不服判决提出上诉,案件陷入对原告不利的局面。此时,原告委托了广西艾登律师事务所的何小艳律师代理二审

精准剖析证据

何小艳律师自2008年执业以来,承办过数百起案件,经验丰富。她仔细研究案件后,针对被告的上诉理由进行了精准分析。对于《入伙手续书》,何律师指出该协议是原告与物业公司签订,仅涉及房屋交付和物业费收取事宜,未涉及被告逾期交房违约责任的免除,有力反驳了被告主张。对于被告提出的施工受天气等因素影响应顺延交房时间的观点,何律师认为法定节假日和中高考时间是可预见的,双方签订合同时应已考虑;且被告仅提供气象资料,无法证实施工单位具体停工天数和原因,同时被告未履行告知原告停工情况的义务,其主张证据不足

二审力挽狂澜

在二审庭审中,何小艳律师凭借清晰的逻辑和充分的证据,阐述了自己的观点。她强调合同的有效性和被告违约的事实,坚持要求被告按照合同约定支付违约金。经过激烈的辩论,二审法院最终认可了何律师的观点,维持了一审判决,原告成功获得逾期交房违约金赔偿。这起案件的逆转,彰显了何小艳律师的专业能力和对案件的精准把握,为当事人在不利局面下争取到了应有的权益。

网站地图