建设工程纠纷代理成功案例：为企业减损超千万

一、律师专业背景与执业概况

鲁世超律师就职于河南达兴律师事务所，从2022年开始执业至今，执业证号为1410xxxxxxxxx7858，服务地区为洛阳，联系地址位于洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室（市民之家南）。执业以来，他累计承办案件已逾100件，有着深厚的实务积淀。鲁世超律师深耕建设工程领域，成功办理相关案件70余件，尤其专精于房产案件，占比约50%，同时在合同纠纷、债权债务等细分类型上经验丰富。在人身损害领域，特别是交通事故方面也表现突出，承办案件达10余件，占比约5%，还熟悉保险纠纷等关联案件处理，其执业理念是“精益求精，以专业立身，良知执业，不负所托”。

二、建工纠纷案件背景与诉求

本案是一起建设工程合同纠纷。实际施工人李XX主张被告支付工程款、保证金及停工损失。一审判决部分支持了李XX的诉讼请求，XX公司、XX公司等不服提起上诉，二审维持了原判中关于停工损失、保证金返还等判项，但对工程款数额进行了部分调整。XX公司、XX公司仍不服，向河南省高级人民法院申请再审并获提审。再审申请人提出复工后的工程款应据实结算，主张已支付的钢材款等应从欠付工程款中扣除，认为判决其承担80万元停工损失缺乏事实和法律依据。

三、律师工作与法院再审判决

这起案件经过了省高院的两次再审。第一次判决委托人需支付停工损失1000万元，鲁世超律师在省高院再审审查阶段不懈努力，审查后案件发还一审法院重新审理。在重审一审阶段，法院根据鲁世超律师的辩论和代理意见，将原判令委托人承担的停工损失1000万元改判为80万元。对于三百多万元的已付材料款，重审一审、重审二审均未认定，而经鲁世超律师代理，省高院提审此案。在省高院提审后，依法将三百余万元的已付材料款予以抵扣。再审法院对争议焦点逐一审理，维持原审按《情况说明》估算价款（1230万元）的认定，支持从总工程款中扣除钢材、商砼、木方款（共3,475,563.52元）及除锈款（4万元），车辆转让款因申请人放弃再审申请理由未处理，认为原审酌定80万元停工损失处理并无不当。

四、案件结果与律师价值体现

再审判决撤销二审判决中关于工程款数额的判项，维持部分判项，改判XX公司、XX公司支付李XX工程款25,174,436.48元及相应利息，驳回李XX的其他诉讼请求。该案最终为委托人减损920万元停工损失和300余万元的已付材料款，有效维护了当事人的合法权益。面对复杂的工程纠纷，鲁世超律师不辞辛苦，不畏艰难，从繁琐证据中挑选有利证据，通过再审途径说服法院依法判决，展现了专业律师的价值。