首页 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 保证金纠纷 > 拖延工期如何索赔

拖延工期如何索赔

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2024.02.26 · 4097人看过
导读:在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于拖延工期如何索赔,工期延误承包人可以索赔的费用有哪些的问题带来帮助。
拖延工期如何索赔

一、拖延工期如何索赔

1、违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

二、工期延误承包人可以索赔的费用有哪些

因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人可以要求赔偿。

根据民法典规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:

1、人工费损失。

如停工、窝工的工人工资

工人低生产效率的损失;

膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。

诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。

由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。

诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。

诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

我们可以了解到对于拖延工期的情况是属于合同违约的行为,按照规定是可以索赔的,如果双方协商不了可以起诉法院解决,希望大家可以明白。

以上这些小编为大家整理的相关内容,

网站地图

更多#保证金纠纷相关

加载更多
更多

保证金纠纷最新文章

遇到保证金纠纷问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询