原告：唐山市XX公司，住所地：唐山市路北区卫国路东、朝阳道北军创凯旋城.
法定代表人：薛X，总经理。
委托代理人：杨波，河北润昌律师事务所律师。
被告：山东XX公司，住所地：山东德州经济开XX.
法定代表人:李X，总经理。
委托代理人：郁XX，河北XX律师。
原告唐山市XX公司与被告山东XX公司建设工程合同纠纷一案，本院于2015年12月24日受理后，依法组成由审判员周XX担任审判长，人民陪审员张娓嘉、史XX参加的合议庭与2016年4月19日公开开庭审理了本案，本案现已审理终结。
原告唐山市XX公司诉称：2013年5月9日，原、被告签订了《中央空调工程承包合同》，该合同约定被告以包工包料方式承包原告的中央空调安装工程，工程总造价为人民币280000元，另有增项4000元，工期为30天，自2013年5月10日至2013年6月9日止。同时还约定承包人拖期交工的，每日向发包方即原告偿付工程总造价0.5%的违约金。合同签订后，被告以其他工程急需资金为由向原告申请支付全部工程款，考虑到与被告的关系，原告在被告完工前向其支付了全部工程价款计284000元，但被告并未按照双方约定竣工并交付。经原告多次找到被告协商未果后，将剩余工程发包给唐山市XX公司，并向其支付了48920元工程款，现该工程主要部分已基本竣工。综上所述，被告的行为已严重违反了双方约定，并给原告造成了不必要的经济损失，故原告为维护自身合法权益，依法诉至本院，望判如所请。现原告起诉要求：1、请求判令被告向原告支付违约金117320元；2、请求判令被告赔偿原告损失48920元；3、本案诉讼费用由被告承担。
被告山东XX公司辩称：1、原告不具备诉讼主体资格。被告没有和原告签订中央空调工程承包合同，2013年5月9日被告是和韩X个人签订的承包合同，原告公司的成立日期为2013年7月16日，原告方提供的承包合同印章为其后加盖的，所以原、被告之间不存在合同关系；2、本案应需方其他装修工程的延续导致被告不能调试和验收，责任在需方；3、被告按约定完成了空调的安装工作，需方也按照工程进度给付了工程价款，被告不存在违约行为，不应承担违约责任；4、被告在（2014）北民初字第2519号民事案件中答辩和审理中表示需方在完成其他装修工程后，被告将继续完成空调的调试工作。原告在原来的案件中表示其他装修工程一直在停滞，此后一直没有任何人或者原告公司找被告要求继续完成调试工作，所以原告主张另找他人完成空调的调试安装不符合合同和法律规定，我方不应承担相应的法律责任。
经审理查明：2013年5月9日，山东XX公司（供方）与韩X（需方）签订《中央空调工程承包合同》一份，约定供方承包需方图纸预算内的中央空调设备的供货及安装、调试；按包工包料方式进行承包施工；承包的工程总造价为280000元,工期30天，自2013年5月10日至2013年6月9日；设备安装调试完成后，需方在4日内组织人员进行最终验收；付款方式及期限为合同签订后2日内需方付给供方8万元预付款；供方将末端空调设备材料运到需方工地施工后7日内需方付给供方9万元工程进度款；末端试压完毕主机出厂前需方再付给供方9万元工程进度款；工程施工完毕机组试运行后7日内需方再付给供方1万元工程进度款；剩余1万元工程款自整体工程验收之日起一年内需方一次性付清。质保期一年；工程拖期交工，每日向发包方偿付工程总造价0.5‰的违约金；超过合同规定日期验收，按每日工程总价0.5‰的比例偿付逾期违约金。合同签订后，被告开始进场施工。2013年5月20日、2013年6月12日、2013年7月29日原告分别向被告支付空调款9万元、9万元、10.4万元，被告为原告出具了收款收据。2013年7月29日，工程停工，被告撤场，双方对停工原因陈述不一，该工程尚未施工完毕。原告提交其与唐山市XX公司签订的《中央空调安装工程合同》一份，主张其已将被告未完成部分发包给了唐山市XX公司，合同款48920元。故起诉至法院要求：1、请求判令被告向原告支付违约金117320元；2、请求判令被告偿还原告未完成部分的空调款48920元；3、本案诉讼费用由被告承担。
以上查明事实，有双方当事人提交的《中央空调工程承包合同》、收款收据及当事人陈述等证据予以证实。
本院认为，《中央空调工程承包合同》系原告公司工作人员韩X与被告山东XX公司签订，被告施工的空调款系原告向其支付，且被告为原告出具了收款收据，应视为对双方合同的认可，双方均应按照合同约定履行相应的权利义务。双方对停工时间陈述不一，均未提交相应证据，本院认定自原告最后一次向被告付款之日为停工之日。合同约定2013年6月9日完工，逾期应向发包方偿付工程总造价0.5‰的违约金，故被告应向原告支付自2013年6月10日至2013年7月29日的违约金7100元（284000元﹡0.5‰﹡50天）。被告撤场后，原告应采取措施避免损失扩大，故本院对原告主张的被告撤场后的违约金不予支持。原告主张被告退还未完成部分的空调款，因其只提交了其与案外人唐山市XX公司签订的《中央空调安装工程合同》，不足以证实其实际支付空调款的情况，本院暂不予支持，待其证据充足时，可另行起诉。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十九条之规定，判决如下：
一、被告山东XX公司自本判决生效之日起十日内给付原告唐山市XX公司违约金7100元；
二、驳回原告唐山市XX公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3625元，由原告负担3400元，由被告负担225元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。
审判长周XX
人民陪审员张娓嘉
人民陪审员史XX
二〇一六年七月三日
书记员张X
