施工总承包合同示范文本推荐（范本6篇）

施工总承包合同示范文本推荐1

发包人(全称)

承包人(全称)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程批准、核准或备案文号：

工程内容及规模：

工程所在省市详细地址：

工程承包范围：

二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：

四、工程质量标准

工程设计质量标准：

工程施工质量标准：

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币(大写)： 元(小写金额： 元)。

详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

发包人： 承包人：

(公章或合同专用章) (公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：

(签字) (签字)

工商注册住所： 工商注册住所：

企业组织机构代码： 企业组织机构代码：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

施工总承包合同示范文本推荐2

你好，关于施工总承包可以做劳务分包吗这个问题，你可能要从多方面来了解一下，工程分包选择
第八条公司或项目(经理)部通过统一招(议)标,选择有实力、重信誉的分包单位。对实施过程中的合同外且必须履约的项目,在原主体分包单位不愿承接的情况下,项目(经理)部可按公司议标管理办法属地化选择施工单位。
第四章专业(劳务)分包合同签订管理
第九条工程分包(劳务分包、专业分包)合同签订按集团、XX公司招议标
。
供材料、成品、半成品费用、水电费及项目(经理)部投入的质量、安全、进度等相应罚款费用。工程分包进度审批由《工程分包进度审批单》、《工程任务单》、《工程分包进度报审单》三单组成,一式三份,分包单位、项目(经理)部经营部、财务部各执一份。
第二十一条工程施工用料领用:分包单位领用由项目(经理)部供应的材料(合同约定施工用材料)严格执行工料审批制度。分包单位领用的材料数量超过由分、承包人约定或总包合同预算定额的损耗范围,超过部分按总包合同执行的施工同期建设方确认的市场价格双倍从分包人当月工程款中扣除,不足部分下月继续扣除,直至扣除完毕。材料节约部分核算在分包结算时予以最终办理,节约部分材料价格执行施工同期总包实际采购价格的加权平均值(本条仅指工程劳务、工序分包)。
第八章专业(劳务)分包工程签证管理
第二十二条分包单位应严格按照总包单位提供的施工图纸进行施工,当实际施工与施工图
纸不符时,应提出变更申请,经工程项目负责人、工程管理部负责人、项目(经理)部主管领导审批后方可进行施工。
第二十三条对于合同外的或没有图纸的现场签证经项目(经理)部工程部负责人(施工经理)、经营部负责人(经营经理)、项目经理审批后方可生效,涉及单项签证金额10000元以上的需报告公司经营部核准。现场签证单一式三份(附件12)。项目(经理)部经营部、工程部及分包单位各持一份。签证期间需核量的由项目(经理)经营部、工程部及分包单位三方共同核定完成。未完成全部确认手续视为无效的现场签证。
第二十四条分包工程(专业分包)进度款审批时,对于非分包单位原因造成的合同外的现场签证、业主因素的索赔等,在未确定总包收入前进度审批,按现场实际发生产值的50%办理进度款。
第九章专业(劳务)分包工程进度款支付
第二十五条工程进度款支付:严格执行先资金成本预算后付款的要求,进度款拨付比例和方式按分包合同中的相关条款执行。进度款支付时分包单位到项目部财务部门领取并填报《资金支付申请单》(附件13)、“财务请款法人授权委托书”“不拖欠农民工工资”承诺书及相关建安发票(根据总包要求提供)后,方可办理付款手续。严禁无合同付款行为及超付行为。
第二十六条坚持季度财务对账制度,财务对账要有记录、有签字,同时要将安全、质量、进度处罚等扣款在对账单上注明,项目经理是财务对账的第一责任人。
第十章专业(劳务)分包工程内部结算管理

以上就是顾问团为您整理分析的解答，如果您合同拟定上需要帮助可购买模板或请律师代写。
您也可以直接联系客服为您解决问题（添加微信/打电话）

施工总承包合同示范文本推荐3

发包人：

承包人：

为强化公司管理，提高经济效益，公司决定上湾煤矿项目部实行承包经营，本着公司和承包人共同羸利的原则，经双方协商，制定如下协议，以资双方共同遵守。

一、承包标的

甲方与神东公司上湾煤矿签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。

二、承包方式：

乙方以包工、包料、包安全、包质量、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的方式向甲方进行总承包。

三、承包期限

承包期限为一年，自本合同签订之日起至___年____月____日。

四、承包费、支付时间、方式。

年承包费为18万元，分12个月支付完毕，每月支付月承包费的50%。

五、承包管理

鉴于建设工程的特殊性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双羸的经营目的，甲方有权对乙方承包的项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。劳保用品、施工设备

六、人员管理

甲方负责委派项目经理1名，乙方负责外聘队长1人、焊工4人、力工10个、厨师1人，乙方外聘人员不得少于15人，人员工资由甲方负责发放。外聘人员的体检、食宿、安全均由乙方负责。

七、项目部经营管理

1、乙方完成公司下达的任务工完料尽，无一例安全事故，公司进行一次性结算，并奖励2万元。

2、乙方有用人自主权，但不得克扣工人工资。

3、乙方所产生的材料款等费用由其承担。

4、乙方雇佣人员在施工过程中出现意外伤亡事故，由此造成的经济损失由乙方承担。

5、因诉讼，法院判决由甲方为项目部承担民事责任，给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方追偿，也可以从承包费中扣除。

八、工程质量

1、乙方应完全按照施工合同约定的施工进度施工，达到合同质量要求，在施工过程中不偷工减料，违反施工方案施工。

2、甲方有权检查施工质量，发现有质量问题的工程甲方有权要求乙方改正。

九、合同解除

乙方有下列情形之一的，公司有权解除合同，并安排其他项目部接管。

1、给公司造成重大经济损失的。

2、项目部内部管理混乱，有可能给公司造成重大损失的。

3、不接受公司管理和批评，拒不改正的。

4、严重损害公司商业信誉的。

十、合同终止

1、合同到期的。

2、双方协商一致终止承包合同的。

十一、违约责任

在承包期内乙方无故单方解除合同，违反本合同承包管理、人员管理、工程质量、项目部经营管理、合同解除情形的，应向甲方支付违约金。违约金以尚未支付的承包费计付。

十二、本合同一式2份，双方各执1份。

十三、本合同签字盖章后生效。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工总承包合同示范文本推荐4

甲方：_________ 

承包方：________ (以下简称乙方)

就甲方工程由乙方承包修建之相关事宜，双方本着平等、自愿、诚实信用原则，为明确相互权利义务，经充分协商，达成如下建筑工程承包合同条款，以资双方共同遵守执行。

一、工程名称：____

二、工程概况：____

三、工程工期：__个月。从____ 年__月__日起至____ 年__月__日止。(以甲方下达的进场通知书的时间开始计算)

四、工程承包方式：____

五、承包工程范围：____

六、工程价款：____

1、工程单价计算方式

2、工程总价款：__元。

七、付款方式：甲方按工程进度向乙方付款。甲方向乙方支付__万元预付款;此后，每个工期甲方向乙方付款__万元，全部竣工后甲方向乙方一次性付清全部工程款。超过付款时间三个月内不计利息，超过三个月按2%月息支付乙方，超过____ 年按___ %月息计算;利息每季度付清。

八、工程质量要求：符合国家现行行业合格标准。

九、工程竣工验收：项目工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成，并承担相关费用。甲方收到乙方__的工程竣工验收备案书等相关资料，视为乙方所完工程验收合格。

十、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、向乙方交付设计施工图二套，并组织进行设计施工技术交底。

2、对乙方的日常施工质量进行监督管理，担任甲方现场技术总工协助工作。

3、聘请

4、按本合同约定向乙方支付工程款。

(二)乙方权利义务

1、严格按工程设计图纸施工。

2、所购主要建筑材料，如钢材、水泥等必须是大厂产品，以确保工程质量。

3、做好日常施工日志记录，确保工程顺利进行。

4、自觉接受甲方现场工作人员和监理公司工作人员的工程质量监督检查。对不合格工程无条件返工重做，并自行承担由此造成的一切损失。

5、按建筑工程操作规程规范施工，安全施工、文明施工，不得违规操作。若出现不规范施工行为被相关建筑管理部门查处，则自行承担由此产生的相应责任及损失。

6、对施工过程中发生的一切安全事故承担完全赔偿责任。

7、不得擅自转包、分包本合同项下的承包工程。

十一、特别约定

因不确定因素，若本合同履行中出现甲方支付乙方工程款不足的情况时，双方应即时协商寻找资金，把工程及时竣工完成，不得窝工、停工。

十二、双方签字确认的《工程预算表》是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同未尽事宜，双方可协商签订局面补充协议。补充协议与本合同不一致的，按补充协议执行。

十四、本合同一式两份，双方签字盖章生效，各执一份。本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：____ 乙方(公章)：____

法定代表人(签字)：____ 法定代表人(签字)：____

____ 年__月__日____ 年__月__日